工程索赔意向通知书
工程索赔意向书_9
工程索赔意向书工程索赔意向书1致：__我公司于1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于7月25日在K__+__0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。
还有K__+385～K__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。
计划__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致__改建工程__X经理部3月25日工程索赔意向书2致：_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
__________有限公司__年____月____日工程索赔意向书3致：__市交通投资集团有限公司我公司于1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的XX公司：我是XXX（客户姓名），就近期发生的一起事故，我向贵公司提出索赔请求。
本函是为了向贵公司表达我对事故的不满和对损失的索赔意向，并希望能够得到合理的补偿。
以下是我所遭受的损失和索赔的依据。
一、事故经过在（日期）的（地点），我与贵公司旗下的一辆货车发生了一起交通事故。
根据我对事故的回忆和见证人的陈述，我对事故的经过如下所述：在某个路口，贵公司的货车擅自变道，并与我的车辆相撞。
事故造成了我的车辆严重受损，包括车身和发动机部分损坏，修复费用预计达到XXXX元。
二、损失清单以下列出了本次事故造成的直接损失，以及我计划向贵公司索赔的费用：1. 车辆修复费用：XXXX元根据修理厂的估算，为了使我的车辆恢复正常使用，需要更换并修复多个部件。
修复工作需要耗费时间，并影响了我的正常出行。
2. 医疗费用：XXXX元在事故发生后，我立即前往医院接受了全面检查和治疗。
我遭受了一些轻微的身体伤害，包括剧痛和碰伤。
医疗费用包括门诊费、药物费和医生诊费。
3. 停工损失：XXXX元由于车辆被迫停工修理，我无法按时完成原定的工作任务，直接导致我在工作中的收入减少。
停工期间的损失对我造成了严重的经济困扰。
以上三项经济损失是我索赔的主要依据。
希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，给予合理的赔偿。
三、索赔要求基于以上损失和依据，我希望贵公司满足以下索赔要求：1. 车辆修复费用的全额赔偿：XXXX元贵公司负有相应责任，应当承担修理费用。
2. 医疗费用的全额赔偿：XXXX元贵公司应该负责赔偿我在医疗方面的全部损失。
3. 停工损失的赔偿：XXXX元贵公司应该赔偿我由于车辆修理停工所造成的经济损失。
希望贵公司能够在收到本通知书后的十五个工作日内回复我是否接受我的索赔要求。
如果贵公司对我的索赔请求有任何异议或需要进一步了解情况，请及时与我联系。
我希望我们能够在友好的基础上协商解决这起事故产生的问题。
最后，希望贵公司能够认真对待我的索赔请求，并在合理的时间内给予赔偿。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。
虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。
即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。
另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。
此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。
按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。
因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
最新版索赔意向通知书
发出单位（盖章）：
负责人（签字）：
年Байду номын сангаас日
填报说明：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、设计单位施工单位各一份。
最新版索赔意向通知书索赔意向通知书工程索赔意向通知书索赔意向通知书内容索赔意向通知书格式索赔通知书工程索赔通知书索赔意向书工程索赔意向书索赔意向通知
索赔意向通知书
工程名称：编号：
致：
根据《建设工程施工合同》（条款）的约定，由于发生了事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向（单位）提出索赔要求。
《索赔意向通知书》填写实例
按照贵办于××年×月×日下发的《××综合楼工程乙供材料选样定板管理办法》和施工承包合同相关条款规定，我项目部于90天前已向项目监理机构申报《××综合楼工程配电箱选样定板确认报审表》，监理方已于85天前签署意见并由我部材料员直接送达贵办收发员签收。但贵办未能及时签批，拖延至35天前才批复给我项目部，造成汀货延期50天，不能按经批准的施工计划及时进货到工地，造成窝工损失30个工日。
2．索赔的金额计算：30工日×58.00元／工日=1740元人工费用，大写金额：壹仟柒佰肆拾元整。
3．附件（证明材料）：
①《费用索赔报告》（6页）。
②《××综合楼工程配电箱选样定板确认报审表》收发记录（1页）。
③配电箱订货合同（4页）。
提出单位（盖章）
负责人（签字）：×××
日 期：××年×月×日
注：本表一式4份，建单位设、设计单位、项目监理机构各存1份。
（25）表C.0.3《索赔意向通知书》填写实例
工程名称： 合同条款××条的规定，由于建设单位对××综合楼所有配电箱选用品牌最终确定时间拖延50天，导致各类配电箱采购进场时间延误，不能满足现场配电箱的预埋箱体施工进度需要，造成窝工30个工日等原因，且该事件的发生非我方责任所致。为此，我方向建设单位提出索赔要求，其索赔金额（大写）：壹仟柒佰肆拾元整，请予以批准。
索赔意向通知书
索赔意向通知（供方赔通2011-001号）合同名称：合同编号：供方：说明：本表一式6份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建设单位各2份。
索赔申请报告（供方赔报2011-001号）合同名称：合同编号：供货单位：说明：本表一式6份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各2份。
篇二：工程索赔意向书工程索赔意向通知书工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：北京大学口腔医院门诊部北京华厦工程项目管理有限责任公司由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
抄报：北京国信建业工程管理有限公司北京中建华通建设发展有限公司2011-10-5篇三：索赔意向通知索赔意向通知（承包[ ]赔通号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
索赔申请通知（承包[ ]赔报号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
水利工程建设项目水毁工程价款支付申请书（年月）（承包[ ]水毁号）合同名称：合同编号：说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。
水利工程建设项目索赔项目价款月支付汇总表（承包[ ]赔总号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人依据费用索赔签认单填写。
监理机构审签后，作为cb-31的附表，一同流转，审批结算时使用。
水利工程建设项目费用索赔签认单（监理[ ]索赔签号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由监理机构填写。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的xxx公司：我们是xxx公司的客户，写信是为了就我们最近发生的一起意外事件提出索赔意向。
根据我们的合同条款和相关法律规定，我们有权要求您赔偿我方遭受的损失。
事件经过如下：在xxxx年xx月xx日，我方在您公司购买了一台xxx产品，并按照规定方式进行了安装和使用。
然而，这台产品在xxxx年xx月xx日的xxxx地点发生了故障。
此故障导致了大量的生产停工时间、人力资源的浪费以及物质损失。
据我们初步评估，直接经济损失已超过xxxxx元。
我们理解意外事故是难以避免的，但是根据我们的合同，您有责任保证您所提供的产品的质量和使用性能。
我们购买此产品的初衷是为了提高我方生产效率和降低成本，然而由于此次故障，我们遭受了巨大的经济损失和时间浪费。
基于上述情况，我们根据合同要求您承担相应的赔偿责任。
针对此次事件，我方已经采取了以下措施：首先，我们立即停止了使用这台故障的产品，并通过备用的设备重新启动了生产。
同时，我们拍摄了故障产品的照片作为证据，并请了专业人员对这台产品进行了初步检测和评估。
为了解决此事，我们提出如下索赔要求：1. 经济损失赔偿：我们要求您赔偿我们因此次故障遭受的直接经济损失，具体金额为xxxxx元。
该金额包括了停工期间的损失、人力资源浪费以及其他与此次故障相关的费用。
2. 产品替换或修理：鉴于此次故障的原因是由于产品质量问题导致的，我们要求您提供一台全新的产品用以替代或者将故障产品进行修理，并确保修理后产品的性能符合合同要求。
我们希望您能充分认识到此次事件对我们经营和生产带来的严重影响，并与我们积极沟通解决此事。
我们相信您公司将能够主动承担责任，尽快采取积极的补救措施，以缓解我们的经济损失和时间浪费。
我们要求您在收到此信后的十个工作日内书面回复，明确您对此次索赔意向的态度以及您公司将采取的具体行动方案。
如果您对我们的索赔要求有任何疑问或者需要更多的信息，请随时与我们联系。
最后，我们希望此事能够得到妥善解决，并恢复我们之间合作的良好关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔意向通知书
索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面WTT小雅给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!
工程索赔意向通知书范文一
致：安徽石油分公司管道项目部：
合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年 12 月 8 日开工于
20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：
1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔
3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司
6-10
工程索赔意向通知书范文二
致：**
由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求：
“*” 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求：
“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场” ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
进入*月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于* 年*月*日接监理部工程复工指令单，通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失：
1、 2、施工人员窝工补偿，进退场费用; 设备窝工补偿费用; 3、 4、 5、材料损失的补偿费用; 撤退时业主拆除我部营地等损失; 其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用; 以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第* 款第*项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此! 致!
**项目部
*年*月*日
工程索赔意向通知书范文三
致：海宁市交通投资集团有限公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才
停止使用。
还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。
计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致
海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日。