南拓工期奖罚补充协议(施工)
补充协议范本工程施工
补充协议范本工程施工补充协议范本：工程施工补充协议编号：2021-XX-XX-001当事各方：甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX建筑有限公司为了进一步明确双方在工程施工过程中的责任和义务，解决遇到的问题，并确保工程顺利进行，甲乙双方达成以下补充协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模：工程总建筑面积为XXX平方米，共分为X个部分。
1.4 工程内容：包括但不限于土建施工、设备安装、装饰装修等。
二、工程进度2.1 原工期计划：根据原合同约定，工期为XXX个月。
2.2 延期协商：由于工程中遇到的某些不可抗力等特殊情况，导致工期无法按时完成。
甲乙双方协商决定将工程延期XXX个月，具体工期延期至XX年XX月XX日，必须在此日期前完成。
三、工程费用3.1 原工程造价：根据原合同约定，工程总造价为XXX万元。
3.2 变更费用：由于工程施工中发生了一些变更，甲乙双方对工程造价进行重新核定。
经协商一致，确定工程变更费用为XXX万元。
变更费用应在本补充协议签订之日起XX日内支付。
四、工程质量4.1 工程质量保证：乙方承诺按照国家相关标准和工程规范进行施工，确保施工质量符合合同约定。
4.2 质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并有权要求乙方进行整改。
4.3 质量问题解决：如发现工程存在质量问题，乙方需及时采取措施进行修复，并承担因此产生的费用。
五、争议解决5.1 协商解决：对于因工程施工引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如无法协商解决，则应提交至双方一致认可的仲裁机构进行仲裁。
5.2 仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
六、其他条款6.1 本补充协议自双方签字之日起生效，对双方均具有法律约束力。
6.2 未经双方书面同意，本协议不得进行任何形式的变更或解除。
6.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
施工补充协议
施工补充协议施工补充协议1. 引言本施工补充协议（以下简称“协议”）是根据原合同《施工合同》（以下简称“合同”）的要求和约定，为解决合同履行过程中的问题而制定。
本协议将对合同的施工过程进行补充，并明确双方的权利和义务。
2. 背景根据合同，甲方委托乙方进行某建筑项目的施工工作。
然而，在施工过程中，双方发现了一些问题，需要进行进一步协商并制定补充协议，以保证项目的顺利进行和双方的利益。
3. 变更内容根据双方经过详细讨论和协商的结果，以下是本补充协议的变更内容：- 工期延长由于项目的复杂性和施工过程中遇到的意外情况，甲方同意将原合同规定的工期延长30天。
乙方需在延长的工期内完成施工，并满足合同规定的质量标准。
- 材料更换在施工过程中，经甲方要求，乙方同意对某些材料进行更换。
具体更换的材料以书面通知的方式确认，并在施工中保证同等的质量和性能。
- 施工费用调整原合同中约定了工程款的支付方式，然而施工过程中发现了一些额外的工程和费用。
为此，双方同意对施工费用进行调整。
具体调整的金额和支付方式需双方进一步商议确定，并在本协议签订后即刻生效。
- 施工图纸修改经双方协商，乙方同意对部分施工图纸进行修改，以满足甲方的要求，并保证施工过程中的安全和质量。
修改后的图纸将在本协议签订后立即生效。
4. 协议生效本协议经双方签字盖章后立即生效，并与原合同具有同等的法律效力。
任何与本协议相抵触的约定均被视为无效。
5. 争议解决对于因本协议引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商无果，则应提交给有管辖权的法院裁决。
6. 其他事项本协议未涉及的其他事项，仍按照原合同的约定执行。
以上为本施工补充协议的内容，双方应全面遵守并执行。
如有需要，双方可进行书面补充和修改。
甲方：____________乙方：____________日期：____________。
补充施工劳务罚款协议书
补充施工劳务罚款协议书
《补充施工劳务罚款协议书》
甲方（以下简称“雇主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
鉴于甲方与乙方就某项施工劳务已签订主合同，为确保工程质量和进度，现双方就罚款事宜达成如下补充协议：
一、罚款标准
1.乙方在施工过程中，若发生以下情况，甲方有权根据实际情况对乙方进行罚款：
（1）违反工程质量规定，导致工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并按整改费用的一定比例（%）对乙方进行罚款。
（2）违反工程进度规定，导致工程延期交付，甲方有权要求乙方支付延期交付的违约金，违约金计算方式为：延期交付的天数×每日违约金金额（元）。
（3）乙方施工人员在工作中发生安全事故，未按照甲方要求及时报告并采取措施，甲方有权要求乙方支付安全事故罚款，罚款金额为人民币（元）。
2.罚款金额的具体数额由甲方根据实际情况确定，并通知乙方。
乙方应在接到罚款通知后5个工作日内支付罚款。
二、罚款支付方式
1.乙方应按照甲方要求，通过银行转账等方式支付罚款。
2.支付罚款后，乙方应提供相关支付凭证给甲方备案。
三、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（雇主）：______________
乙方（承包商）：______________
签订日期：______________。
施工合同工期补充协议
施工合同工期补充协议一、背景和目的本补充协议是根据原合同（以下简称“合同”）中双方签订的施工工期有关条款，为了明确双方在工期方面的责任和义务，进一步规范合同履行，保证工程按时完成，特制定本补充协议。
二、施工工期1.根据原合同约定，工程工期为XXX天。
本次补充协议中对工期的约定如下。
2.双方共同商定，延长工程工期为XXX天。
具体延期的原因是：XXXXXXXXXXXXX。
延期时间从协议签订之日起生效。
3.延长的工期应该在施工进程上逐步补充，并且应当合理可行。
施工方应根据新的工期安排，合理调整施工进度，确保按时交付工程。
4.工期延长期间，双方应按照原合同约定的工程进度款支付。
延期给甲方带来的损失，由乙方承担。
三、工期管理1.施工方应按照《建设工程施工进度管理办法》的要求，制定详细的施工计划，并提前报送给甲方审核。
2.甲方在验收和监督过程中，应及时向乙方提出合理的工程调整意见，并与乙方协商工期的调整方式，力求达成一致。
3.如发生不可抗力等不可预见的情况，导致工期无法按照约定完成的，双方应共同商议解决方案。
协商不成的，可根据合同的约定进行索赔。
四、责任追究1.如乙方超过本补充协议约定的工期仍未竣工，甲方有权采取以下一种或多种方式进行追究责任：–根据合同约定要求乙方支付违约金；–采取法律手段要求乙方承担赔偿责任；–要求乙方承担工期延误给甲方造成的损失。
2.若甲方在施工过程中的行为造成工期延误，甲方应负责赔偿乙方因此产生的额外费用和损失。
3.双方均不得以自然灾害、政府政策调整等原因推脱责任。
如发生不可抗力等情况，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、其他1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有约束力。
2.未尽事宜，由双方协商解决，并作出补充协议。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
总结本补充协议明确了工程工期延长的具体安排和责任追究方式，旨在确保工程按时完成，双方合作顺利进行。
双方应遵守协议的约定，及时进行施工计划调整，并在工期管理过程中共同协商解决问题。
施工合同罚款补充协议
施工合同罚款补充协议
甲方：__________
乙方：__________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”）编号为________，双方为了明确合同中未涉及到的罚款事宜，经友好协商，达成如下补充协议：
一、罚款标准
1.1 乙方若未能按照原合同约定的工期完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付人民币____元的违约金。
1.2 乙方若未能按照原合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，乙方应承担由此产生的一切费用及工期延误。
1.3 乙方若违反原合同约定的其他条款，甲方有权根据实际情况要求乙方支付相应的罚款。
二、罚款的计算及支付
2.1 乙方应在接到甲方罚款通知后的五个工作日内，按照甲方要求的金额支付罚款。
2.2 乙方支付罚款后，甲方应向乙方提供相应的罚款收据。
三、争议解决
3.1 双方因执行原合同及本补充协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
四、其他
4.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
4.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：__________ 日期：____年__月__日
（注：以上内容仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并以双方实际签订的协议为准。
）。
工程施工工期奖罚协议(3篇)
第1篇甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程施工工期奖罚事宜达成如下协议：一、工期及奖罚标准1. 本工程总工期为：____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 奖励标准：（1）如乙方在合同工期到期前提前____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励；（2）如乙方在合同工期到期前提前____天至____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励。
3. 罚款标准：（1）如乙方在合同工期到期后延迟____天至____天完成工程，甲方对乙方处以____%的工期罚款；（2）如乙方在合同工期到期后延迟____天以上，甲方对乙方处以____%的工期罚款。
二、工期奖罚的支付方式1. 奖励支付：乙方在提前完成工程后，应及时向甲方提交相关证明材料，甲方应在收到证明材料后____个工作日内支付相应的工期奖励。
2. 罚款支付：乙方在延迟完成工程后，甲方应在确认延迟情况后____个工作日内向乙方支付相应的工期罚款。
三、工期奖罚的争议解决1. 如甲乙双方对本工程施工工期奖罚事宜发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，本工程施工工期奖罚协议继续有效。
四、其他约定1. 本工程施工工期奖罚协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本工程施工工期奖罚协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程施工工期方面的权利和义务，确保工程按期完成，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程合同总价：_________________5. 工程合同工期：_________________二、工期奖罚1. 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自拖延工期。
施工补充协议
施工补充协议一、协议背景。
为了保障施工过程中的合法权益，规范双方的施工行为，特制定本补充协议。
二、协议内容。
1. 施工期限。
双方确认，原施工合同中约定的施工期限为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，经双方协商一致，延长施工期限至XX年XX月XX 日。
2. 施工内容。
双方确认，原施工合同中约定的施工内容为XX工程，经双方协商一致，增加施工内容为XX工程，并对增加的施工内容进行详细描述。
3. 施工款支付。
双方确认，原施工合同中约定的施工款支付方式为XX方式，经双方协商一致，调整施工款支付方式为XX方式，并对调整后的支付方式进行详细说明。
4. 施工质量。
双方确认，原施工合同中约定的施工质量标准为XX标准，经双方协商一致，调整施工质量标准为XX标准，并对调整后的施工质量标准进行详细说明。
5. 施工安全。
双方确认，原施工合同中约定的施工安全措施为XX措施，经双方协商一致，增加施工安全措施为XX措施，并对增加的施工安全措施进行详细描述。
6. 其他补充事项。
双方确认，原施工合同中未约定的其他事项，经双方协商一致，补充约定如下，XX事项。
三、协议效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效，具有同等效力。
四、协议变更。
本补充协议如需变更，应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议后生效。
五、协议解释。
本补充协议的解释及争议的解决，适用中华人民共和国法律。
六、协议终止。
本补充协议自XX年XX月XX日起生效，至XX年XX月XX日终止。
七、补充条款。
本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
八、协议签署。
甲方（盖章），______________ 日期，年月日。
乙方（盖章），______________ 日期，年月日。
以上为施工补充协议内容，特此确认。
工程工期延误赔偿补充协议范本
工程工期延误赔偿补充协议范本工程工期延误赔偿补充协议范本甲方（委托人）：___________（以下简称甲方）地址：___________电话：___________法定代表人：___________身份证号码：___________乙方（承包商）：___________（以下简称乙方）地址：___________电话：___________法定代表人：___________身份证号码：___________经由双方协商，就工程工期延误问题达成如下补充协议：一、背景1. 根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规规定，甲方与乙方签订了工程承包合同（合同编号为：___________），乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定标准。
2. 在工程施工期间，由于甲方提供的建设工地存在安全隐患问题，导致乙方施工受阻，工程无法按照预定时间完成，双方经协商达成本协议。
二、补充协议内容1. 延误赔偿金额（1）乙方应按照甲方与乙方签订的工程承包合同约定的工程完成时间来计算工期延误天数。
（2）对于工程延误每天将按工程合同价外加个百分点的万分之___________的价格进行赔偿。
(3) 延误赔偿金额不得超过合同总金额的_____________。
（4）应当由乙方在签订本补充协议三十日内，一次性向甲方支付延误赔偿金额。
2. 合同义务的下层加密（1）本协议是工程承包合同的补充协议，所有在工程承包合同中所约定的条款，应同样适用于本补充协议之中。
（2）如双方在测试期间发现工程质量不符合约定或不足以达到预定功能，乙方应对工程进行重新整改，并且承担相关费用。
（3）甲方应及时提供改进工程质量的建议以及相应助力，以确保工程能够顺利进行。
（4）如乙方出现过错或违约行为，应承担相应的违约责任。
（5）如在本协议中所约定的任何条款涉及到法律法规的相关内容，双方应遵守中国相关法律法规。
三、法律效力和可执行性1. 本协议是工程承包合同的补充协议，应有法律效力。
建筑工程施工补充协议范本
建筑工程施工补充协议范本.建筑工程施工补充协议范本一、背景为了进一步明确和补充施工合同中的相关条款，确保双方权益，特制定本补充协议。
二、补充内容1. 施工工期原施工合同中规定的工期为个月，经双方协商一致，延长工期至个月，具体延期天数为天，延期期间双方应按照原合同约定的方式履行各自的责任。
2. 施工范围在原施工合同中约定的基础上，双方经协商同意，增加以下工作内容：工作内容1工作内容2工作内容3增加的工作内容应符合建筑工程的相关规范和标准，并且不得影响原合同中约定的其他条款和工作进度。
3. 变更支付由于增加施工范围，需要另行支付相应的费用。
按照双方协商的价格，增加的工作内容总费用为元。
支付方式如下：元将于日期前支付到承包方账户。
剩余款项将根据增加工作内容的完成情况分期支付。
4. 变更风险责任对于增加的工作内容，由承包方承担变更风险责任。
如因增加工作内容导致工程质量问题或延期，承包方应负责修复和补偿相关损失。
5. 其他条款除本补充协议外，原施工合同中的其他条款仍然有效。
三、协议生效与解除本补充协议经双方签字盖章后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
在履行本补充协议过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，则可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
本补充协议解除的条件为：原施工合同解除；双方协商一致解除。
四、附则本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： _______________________乙方（盖章）： _______________________。
施工补充协议范本
施工补充协议范本一、背景介绍。
根据原施工合同规定，双方在工程施工过程中，可能会出现一些不可预见的情况或者需要调整的事项，为了明确双方的权利和义务，特制定本施工补充协议。
二、补充内容。
1. 施工期限延长。
由于不可抗力因素或者其他原因导致施工期限需要延长的，双方应协商确定延长的期限，并对延长期间的工程款支付、保险等事项进行调整。
2. 工程变更。
在施工过程中，如果发生设计变更、材料变更或者施工方法变更等情况，双方应协商确定变更的内容、变更后的工程款支付、工期调整等事宜。
3. 施工价格调整。
在施工过程中，如果发生原材料价格上涨、税费调整等情况，双方应协商确定价格调整的依据和方式，并签订补充协议。
4. 质量保证。
双方应明确工程质量的保证期限和责任，对于工程质量问题的处理办法和责任追究等事项进行约定。
5. 安全保障。
双方应明确施工期间的安全保障措施、责任分工和应急处理措施，确保施工过程中的安全。
6. 其他补充事项。
双方还可以根据实际情况，对施工合同中未涉及的其他事项进行补充约定，以保证双方权益。
三、补充协议的签订。
双方在协商一致的基础上，签订施工补充协议，并对补充协议的执行进行监督和管理。
四、协议的变更和解除。
双方在签订补充协议后，如需变更或者解除协议，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更或解除协议。
五、协议的效力。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对施工合同具有补充和解释的作用，具有法律效力。
六、争议解决。
本补充协议如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项。
双方在签订补充协议过程中，应当遵守国家法律法规，保证协议的合法性和有效性。
八、结语。
本补充协议经双方签字盖章后生效，对双方具有约束力。
希望双方能够诚信合作，共同完成工程，达到预期的效果。
以上为施工补充协议范本，双方应在签订补充协议前，对相关事项进行充分协商，确保协议的合法性和有效性。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程，保证工程质量和安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工补充协议
建设单位：衢州同创城市建设投资有限公司甲方
以下简称：承包单位：浙江芹江建设有限公司乙方
为激发柯城—余杭山海协作产业园在建施工企业的工作主动性，提高抢抓进度的积极性，确保建设项目又好又快的建成投入使用。
根据柯城—余杭山海协作园专题工作会议纪要[2014]1号《项目工期考核管理办法专题工作协调会议纪要》，结合原先合同规定，经双方协商订立如下补充协议，以资共同遵守：
一、工程名称：柯城—余杭山海协作园开发建设项目塔山路道路工程
二、工程地点：柯城—余杭山海协作产业园内
三、工期计算:以开工报告日期作为项目工期的起算日，以工程初验合格日期作为工程完工日期，计算项目的实际工期。
四、奖罚办法：
1、工程开工前乙方应按合同工期编制施工总进度计划，经监理单位、建设单位审定后，严格按照施工总进度计划组织实施。
乙方要确保施工机械齐全到位，施工材料按时到位，有足够的劳动力人数。
如实施中遇特殊情况进行工期签证的，经各方认可后，方可调整计划。
以施工总进度计划中的地下管线完成、沥青路面完成等两个节点为进度控制点，乙方按计划或提前完成并经验收合格后第一个进度控制点的，甲方给予工程履约保证金、风险控制金提前退还40%；乙方按计划或提前完成并经验收合格后第二个进度控制点的，甲方给予风险控制金提前全部退还、工程履约保证金提前退还至80%的奖励。
2、工期提前完工，经甲乙双方确认后。
甲方一次性奖励乙方5万元人民币。
3、本项目工期延误的按原施工合同相关条款规定进行处罚。
五、本合同未尽事宜，参照原施工合同及有关法律、法规规定，双方协商解决。
六、本合同一式肆份，正本贰份、副本贰份，双方各执贰份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
年月日。