监理工期调整补充协议范本
工程监理补充协议合同范本
工程监理补充协议合同范本---工程监理补充协议合同甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________丙方（监理单位）：______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《______________工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因______________的原因，经甲乙丙三方协商一致，决定对原合同的部分内容作出如下补充约定：1. 工程变更- 原合同中规定的工程项目发生变更时，乙方应及时通知甲方和丙方，并提供相应的变更方案。
- 变更方案经甲方和丙方审核同意后，方可实施。
- 变更部分的费用按照国家相关规定和行业标准执行。
2. 工期调整- 若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担违约责任。
- 延期期间，乙方有权根据实际情况调整施工计划，并及时通知甲方和丙方。
- 延期造成的损失由责任方承担。
3. 质量要求- 乙方应严格按照国家相关标准和规范以及设计图纸的要求进行施工。
- 丙方应对工程质量进行全程监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。
4. 费用支付- 变更部分的费用应在变更方案确定后____天内支付给乙方。
- 逾期未支付的，甲方应按国家规定支付滞纳金。
- 其他费用支付方式按原合同约定执行。
5. 争议解决- 本补充协议未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。
- 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
- 如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
6. 其他事项- 本补充协议一式三份，甲乙丙各执一份。
- 本补充协议自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日---。
工程监理补充协议合同范本
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方按照本合同约定支付监理费用。
（2）甲方为乙方提供必要的办公和生活条件，确保乙方顺利开展监理工作。
（3）甲方及时向乙方提供与工程相关的资料、图纸等，并对乙方提出的合理要求给予积极配合。
（4）甲方对乙方在监理过程中发现的问题及时整改，确保工程质量。
2.乙方的权利与义务：
3.乙方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度等出现问题，应承担相应责任。
六、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2.如协商不成，双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________个月。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
工程监理补充协议合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程”，是指位于__________（工程地址）的__________（工程名称）。
2. “甲方”是指承担本工程建设的单位或个人，以下简称“甲方”。
3. “乙方”是指接受甲方委托，负责对本工程进行监理的单位，以下简称“乙方”。
4. “补充协议”是指在本合同基础上，对双方权利、义务、责任等方面进行补充和修改的协议。
二、监理范围及内容
1.乙方根据甲方的委托，对工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行全面监理。
2.乙方负责监督、检查施工单位的施工方案、施工工艺、施工材料等，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.乙方对施工过程中的变更进行审查，并提出合理化建议。
4.乙方协助甲方处理与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行。
（1）乙方按照本合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量和进度。
监理补充合同范本2018
监理补充合同范本2018甲方（委托人）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（监理人）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、补充协议内容1. 监理服务范围的扩大在原合同监理服务范围的基础上，增加[具体项目或区域]的监理工作。
乙方应按照国家相关法律法规、标准规范以及原合同的要求，对新增监理服务范围内的工程进行全过程监理。
2. 监理服务期限的延长原合同监理服务期限为[原合同服务期限]，现延长至[延长后的服务期限]。
监理服务期限的延长是由于[具体原因]，乙方应在延长的服务期限内继续履行监理职责。
3. 监理费用的调整监理服务范围扩大部分的费用为[具体金额]。
监理服务期限延长部分的费用为[具体金额]。
调整后的监理总费用为[原合同监理费用 + 扩大范围费用 + 延长期限费用]。
4. 双方的其他权利和义务甲方应按照本补充协议的约定及时支付监理费用。
乙方应按照本补充协议的要求，配备足够的监理人员和设备，确保监理工作的质量和进度。
双方应共同遵守国家相关法律法规和原合同的约定，如一方违反本补充协议或原合同的约定，应承担相应的违约责任。
二、协议生效本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有不一致之处，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的内容，仍按原合同执行。
三、争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议：一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导，确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督，确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同，乙方监理服务费用为（具体数额），甲方应于每月（具体日期）向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生，将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效，服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期，乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续，甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，可由双方协商修改，修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为监理合同补充协议范本，供参考使用。
如需具体操作，请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方：监理单位（全称）乙方：建设单位（全称）为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理，经甲、乙双方友好协商，特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责，对工程施工过程进行全程监理，保障工程质量，促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件，及时向建设单位提交，做好相关记录和归档工作。
监理工程增加补充协议范本最新版doc(二)
监理工程增加补充协议范本最新版doc（二）监理工程增加补充协议范本最新版.doc（二）一、协议背景：监理工程是指在建设工程施工过程中，为确保工程符合设计要求、合格有效地完成，提高工程质量，保证工程安全、节约投资和贯彻施工合同约定，由业主委托有资质的监理机构对工程施工进行监督、检验、验收和管理等一系列活动。
在实际工程管理过程中，可能会出现一些不可预见的情况或者特殊需求，因此需要进行补充协议的签订。
二、补充协议内容：1.协议签订日期：根据实际的签订时间填写此项。
2.原合同信息：- 项目名称：填写涉及的建设工程项目名称。
- 合同编号：填写原监理合同的合同编号。
- 合同签订日期：填写原监理合同的签订日期。
- 合同金额：填写原监理合同的金额。
3.补充协议原因：简要说明为何需要签订补充协议，可以包括施工图变更、工程范围修改、工期调整等情况。
4.补充协议内容：详细描述补充协议的具体内容，包括但不限于以下方面：- 工程变更说明：详细描述工程范围的变更，涉及的具体建筑物、结构、设备等。
- 工期调整：根据实际情况，调整工程的开始日期、完成日期等时间节点。
- 资金调整：根据补充协议的需要，调整监理费用等资金方面的问题，包括增加或减少的金额。
5.补充协议生效：- 协议生效条件：明确补充协议生效的条件，例如双方签字盖章、相关部门批准等。
- 协议生效日期：填写补充协议生效的具体日期。
6.其他事项：此部分可以根据具体情况添加其他需要补充说明的事项。
三、补充协议签署：补充协议应当由双方当事人共同签署，并加盖公章或个人签章作为确认。
- 甲方（监理单位）：填写监理单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等相关信息，并由其代表签署。
- 乙方（业主单位）：填写业主单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等相关信息，并由其代表签署。
四、补充协议的法律约束：补充协议的签订应当遵守国家相关法律法规，同时双方当事人应当清楚协议的权利和义务，并遵守约定内容。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________为明确监理工作的责任、义务和权利，甲、乙双方经友好协商，就监理合同补充协议事宜达成一致如下：一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求，对乙方的工程（项目名称、地点）进行监理工作，并及时发现问题，进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和协助，确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同，甲方应负责的监理工作内容包括但不限于：1. 监督工程施工过程，确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度，提出合理建议，并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验，并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核，确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定，监理费用为__________元，乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方（监理单位）：__________（以下简称甲方）乙方（项目施工单位）：__________（以下简称乙方）为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任，制定本监理合同补充协议，供双方签订。
一、监理范围：监理单位应对工程施工进行全过程的监理，包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用：甲方监理费用为_______元，作为本次监理工作的报酬。
监理合同补充协议
监理合同补充协议全称：[全称]地质：[地质]全称：[全称]地质：[地质]第一条补充条款1.1原合同中关于监理服务期限的约定，双方同意延长至[具体日期]，延长期间监理人应继续按照原合同的约定履行监理职责。
1.2原合同中关于监理费用的约定，双方同意根据实际工程进度及工作量，按照[具体计算方法]进行调整。
调整后的监理费用应按照约定的时间和方式支付。
1.3监理人应按照原合同及本补充协议的约定，对工程项目的质量、进度、安全等方面进行全面监理，确保工程按照法律法规、规范标准和合同要求进行。
1.4监理人有权对施工现场进行巡视、检查和测试，对不符合质量、安全、环保等要求的施工行为，有权要求施工单位立即整改。
如施工单位拒不整改，监理人有权向委托人报告，并要求暂停施工。
1.5监理人应定期向委托人报告工程进度、质量、安全等情况，并按照约定的时间和方式提交监理报告。
第二条保密条款2.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、传播或使用对方的保密信息。
双方应采取一切必要措施，确保保密信息不被泄露。
2.3本保密条款自本补充协议签订之日起生效，至本补充协议终止或履行完毕之日止。
第三条争议解决3.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
3.2在争议解决期间，双方应继续履行本补充协议约定的其他条款。
第四条其他条款4.1本补充协议一式两份，双方各执一份。
两份文本具有同等法律效力。
4.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
4.3本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
委托人（甲方）：[全称]监理人（乙方）：[全称]签订日期：2023年11月8日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：工期延误注意事项：如果因为各种原因导致工程进度延误，需要延长监理服务期限，那么就需要修改监理合同中的服务期限条款。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议（二）监理补充协议（二）一、引言本监理补充协议（下文简称“本协议”）是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利，确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求，监理方已经开始履行监理工作。
然而，在实践中，发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处，为了更好地实施监理工作，双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面，为此，监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致，对原监理合同进行如下调整：（1）对监理方的工作范围进行具体明确，包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容；（2）明确业主方在监理工作中的协助义务，包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整，以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商，确定如下监理费用调整方案：（1）显著增加监理费用的情况下，监理方有权提出相应调整的要求，并提交相关预算和证明材料；（2）业主方同意审慎评估监理费用的调整申请，并与监理方进行充分沟通，确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊，为此，监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨，达成如下补充约定：（1）监理方应根据合同约定的目标和要求，对工程的实际效果进行评估和确认；（2）监理方有权提出相应的改进意见和建议，以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除，双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
监理工期调整补充协议范本
签订地点：
签订日期：年月日
监理工期调整补充协议范本
关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函
XX资源研究所：
根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。
请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。
附件：监理延期服务费计费说明
北京XX工程管理咨询有限公司
XX项目监理部
二00九年十二月十二日
抄报：北京XX工程管理咨询有限公司
附件：
监理延期服务费计费说明
根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的
原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下：
1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为：
附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月;
2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算：
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值)
(2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数
按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。
对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。
为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢!
北京XX工程管理咨询有限公司
XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书。