国际工程施工索赔---副本
第八章国际工程承包中的索赔
• 2、工程变更的影响分析 • 工程变更有如下几种情况 • （1）如果工程量的增加超过合同规定的承包商 应承担的风险范围，可进行工期索赔。通常可 按工程量增加的比例同步延长网络活动的持续 时间。 • （2）增加了新的附加工程。增加合同中未包括 的、在合同范围内新的工程分项，导致网络中 新活动的增加。合同双方应商讨确定新活动的 持续时间和新活动与其他活动间的逻辑关系。 • （3）对因业主责任造成的工程停工、返工、窝 工、等待变更指令等事件，可按经工程师签字 认可的实际工程记录延长相应网络活动的持续 时间。
合计：
53760 （美元）
（3）新增额外工程使工期延长1.5个月，要求补偿现场管理费。
现场管理费：24000（美元/日） 1.5（月） 36000 （美元）
经工程师和计量人员的检查核实，工程师原则上同意该三项 费用索赔，但对承包商的计算有分歧。
• 2、工程师的计算和分析：
（1）图纸错误造成工程延误，有工程师暂停施工的 指令，承包商仅计算受到影响的设备停工损失（而 非全部设备）是正确的，但工程师认为不能按台班 费计算，而应按租赁费或折旧率计算，故该项费用 核减为5200美元（具体计算过程略）。
• 总工期索赔 5.5月+6.2月 11.7月 这里将原计划工作量增加10%作为计算基数，一方面考 虑到合同规定的风险，另一方面由于工作量的增加，工作效 率会有所提高。这种分析师基于合同总工期的计算上的匡算， 而不是对工程变更引起工期延长的精确分析，这是一种粗略 的分析方法。
建设工程合同管理：索赔与反索赔(实例)
合同管理：索赔与反索赔小浪底工程是我国治黄史上伟大的跨世纪水利工程。
工程投资除国内投资外，还使用了11．09亿美元的国际贷款。
工程采用国际性招标，经过激烈竞争，3个以外国公司为责任方的联营体分别中标承建3个工程标。
他们中标后，又将工程项目中的部分工程以工程分包或劳务分包的形式分别包给其他外国公司或中国公司。
生产关系错综复杂，由此带来多种多样的施工索赔和反索赔。
习惯上，我们把承包商向业主提出的、补偿自己损失的权利要求称作“施工索赔”（包合经济索赔、工期索赔），而把业主向承包商提出的索赔以及通常情况下业主对承包商的索赔要求进行评议和批评，指出其不符合合同条款的地方，使其索赔要求被全部否定或去除索赔计价中不合理的部分，称作反索赔。
由于小浪底工程生产关系的复杂性，既有众多分包商与总承包商之间的施工索贿和反索赔，也有承包商和业主之间的施工索贿和反索赔，它们之间既有联系也有影响。
国际惯例的索赔是正常的合同管理业务。
大量的索赔文件成了小浪底工程独特的景观，从1994年外商开工进场以来，业主收到的承包商索赔信函，就有上千封之多。
一、施工索赔发生的原因引起施工索赔的原因很多，一般可归纳为以下几种；1．风险引起的索赔包括合同风险、政治风险、经济风险。
如物价暴涨、恶劣的自然条件、施工现场条件复杂、货币汇兑风险、法规变化等等。
由于在业主和承包商之间，业主始终处于主导地位，承包商承担的风险相对要多一些，所以往往是承包商提出施工索赔。
小浪底工程由于后继法规的出台、税制改革的影响导致的索赔比较多。
后继法规是指合同签订后国家及有关部门新出台与工程建设相关的法律、法规，主要是由于1995年实施的新劳动法在工作时间（每周工作5天，并且对加班时间也有限制）、加班工资标准的变化引起的索赔。
外国承包商认为新工时制和加班的限制缩短了他们在投标书中计划的工作时间，影响了工程计划和进度，外商提出增加施工人员和相应临建设施，或者给予工期延长。
如果要保持原计划的工作目标不变，就必须补偿承包商因加班工资标准提高而引起的额外费用。
施工工程索赔制度内容包括
施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。
2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。
3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。
二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。
3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。
4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。
5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。
三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。
2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。
3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。
4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。
四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。
2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。
总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。
梁鉴国际工程施工索赔
梁鑑国际工程施工索赔一、引言梁鑑国际工程是一家知名的国际工程承包商，专业从事大型工程项目的设计、施工和管理。
近年来，公司在海外市场上开展了一系列重要的项目，为客户提供了高品质的工程服务。
然而，由于一些特殊的原因，公司在某些项目中遇到了一些施工索赔的问题，导致了一定的经济损失。
本文将结合公司在海外项目中的具体案例，对施工索赔的相关理论和实践进行深入探讨，旨在为梁鑑国际工程提供一些思路和建议，帮助公司解决实际问题，提升综合竞争力。
二、施工索赔的基本概念在建筑工程领域，施工索赔是指施工单位基于工程合同规定的索赔依据，要求业主支付因变更、追加工程、工期延误、工程变更等原因而产生的额外费用。
具体来说，施工索赔的范围涉及了合同价款、工程变更、工期延误、工厂、材料成本、人工成本、机械设备使用费等方面。
而施工索赔的理论基础一般建立在《建筑法》、《合同法》、《工程招投标法》等法律法规的基础之上。
同时，施工索赔需要在合同约定的索赔期限内提出，并应严格遵守施工索赔程序和相关规定。
三、国际工程施工索赔案例分析为了更好地理解国际工程施工索赔的实际情况，我们将结合梁鑑国际工程在海外项目中的案例进行详细分析。
这些案例包括了工程变更、工期延误、工程质量等方面的问题，具体表现为额外费用支出、合同协议违约、工程计划无法实施等方面的问题。
为了简化讨论，我们将这些案例按照不同的问题类型进行分类，分别进行分析。
3.1 工程变更引发的施工索赔在梁鑑国际工程承包的某一项目中，由于业主对工程的需求发生了变更，导致了原先的设计方案无法满足新的要求。
在这种情况下，施工单位需要重新设计、采购或重新施工，这就必然导致了额外的成本支出。
根据合同规定，施工单位有权要求业主支付相关的额外费用。
然而，实际操作中，业主往往会以各种理由拖延支付，导致了施工单位的经济损失。
对于这种情况，我们建议梁鑑国际工程在签订合同时应当严格规定工程变更的程序和额外费用的支付方式，并在合同中设定明确的索赔期限和程序。
国际工程索赔探讨
国际工程索赔探讨发布时间：2022-06-14T05:42:24.153Z 来源：《工程建设标准化》2022年37卷第4期作者：陈嘉珞[导读] 经济在快速发展，社会在不断进步，国际工程索赔主要是指针对我国境外工程而开展的一项复杂而系统的综合性专业工作，其具体的内容包括法律法规、沟通交流能力、工程管理、工程成本以及合同知识等。
陈嘉珞中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 510000摘要：经济在快速发展，社会在不断进步，国际工程索赔主要是指针对我国境外工程而开展的一项复杂而系统的综合性专业工作，其具体的内容包括法律法规、沟通交流能力、工程管理、工程成本以及合同知识等。
本文全面地论述了工程索赔的概念、重要性、种类和流程等，再结合实际项目探讨开展索赔工作时的要点和建议，可供相关人员参考。
关键词：国际工程;施工索赔;工程管理引言在建筑行业快速发展的过程中，建筑工程项目的数量不断增加，规模也在不断扩大，对于建筑施工项目来说，其本身就有着规模大、周期长的特点，并且整个项目所处的施工环境也比较复杂，在实际施工作业开展的过程中，可能会受到各方面因素的影响，尤其在面对项目开展过程中一些突发情况，会在很大程度上使得项目出现变更，而常见的变更种类有正规变更、建设性变更以及主体变更。
对于承包商来说，在变更索赔事项发生之后，必须在规定的时间内出具相应的变更文件，同时针对施工过程中涉及到的工期延长和费用的增加，要能够提出合理的索赔要求。
1何为索赔索赔就是受到损失的一方根据合同条款规定向违约的一方提出损害赔偿的要求。
索赔的主要特征如下：索赔是双向的，任何一方受损害均可向另一方提出索赔；只有实际出现了经济损失，一方才能向对方提出索赔；索赔是未经对方确认的行为，应在事件发生后，根据合同要求及时提出，若不主张，视为放弃。
2国际工程索赔问题2.1工程量变更一是合同内已有工作内容工程量的增减。
指合同内工作内容已包含一定的工程量，但实际施工过程中，出现原设计考虑不详尽的情形或其他原因造成工程量增减。
国际工程施工索赔管理
并 提 出 自 己 的 索赔 要 求
文
设 法得到合理 赔 偿
．
补偿 或工 期延 长等
、
是 承 包 商创 收 的
工
大 支柱 之
、
一
。
章根 据 国 际 工 程 施
、
工
索赔 管理 的 经 验
同 管理
从
引 起 索赔 的 原 因
索赔
作 的 组 织 管理
。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ形式
索赔 的 工 作 程 序
：
索赔 的 依 据
施
工
、
索赔 值 的 计 算 方 法 等 方 面 对 工 程 项
、
对 国家
．
能保证 海外 承 包事业 的健康
；
停工 等 期延误
。
如果 这 些 指令造 成 承包 商成本增加或工 或根 本就是错误 的指令
。
．
发展
，
增 加 国 家 的外 汇 收入
．
对企业
，
．
业 的合 同利 益
(费用 和 工 期 )
1
，
使 承 包 商得 到合理 的经 济补偿
同时
，
要 求索赔
工
．
程 师 未 能 在 规 定 的 时 间 内发 出 图 纸
则 应 业 主 受 益
制”方 面存在 的问题 ．并及 时向项 目经理 报告 ，探 讨可能 采取 的索赔事项 （ ）在 透彻 了解项 目全套 合 同文 件 的基础 上 ， ２ 编制 出索赔事 项参考 手册 该 手册 列 出具 体 的合 同
．
、
使承
费 用 的增 加
．
承 包 商就 可 提 出费用 和 工 期 方 面 的
国际工程索赔-4
二、引起施工索赔的原因： 国际工程承包实践中，索赔经常发生，而且 额度较大，主要以下原因： 1、工程量大、工期长、技术和质量要求高、 工程环境有许多不确定性：地质条件变化、 建筑市场、货币贬值、自然条件等。 2、承包合同是基于对未来的预测，对于复杂 的工程和环境，不可能全面准确考虑。 3、业主对工程的要求总有变化，导致工程变 更，业主管理的疏忽，未履行合同责任。 4、大型工程有多方参与，互相影响，各方技 术和经济关系复杂，一方失误，殃及他方。
7.4 工期索赔值的确定 一、工期索赔计算依据及思路 计算依据：合同规定的总工期计划、进度 计划、以及相关文件。 基本思路：工期索赔值可通过原网络计划 与事件发生后的新网络计划对比得到，重 点是工程的关键线路。新工期与原工期之 差即为干扰事件对总工期的影响，为工期 索赔值。 注意事件是否在关键线路上，如果在非关 键线路上，而且影响后仍在非关键线路上， 则视为对工期无影响，不能索赔。
三、工程拖期索赔 拖期的责任不在承包方，而是业主责任时： 1、未按规定时间向承包商提供施工现场、道 路、干涉施工进度，大量工程变更等。 2、监理工程师的原因：修改设计，不按规定 时间提供施工图纸，或图纸错误引起返工。 3 3、客观原因：特殊恶劣气候、政局动荡等。 可原谅的拖期（Excusable Delay）：双方都无 责任的客观原因，仅可要求工期延长（EOT）。 业主或监理工程师的责任，不仅可得到工期 延长，而且有经济补偿（Compensation for Additional Costs）。
二、工程范围变更索赔 新增工程，业主或监理工程师以工程变更指 令（Variation Orders，VO）形式通知承包商。 分两种：附加工程；额外工程 1、附加工程（Additional Work）：该合同项 目所必不可少的工程，如果缺少了，则不能 正常发挥预期的作用。承包商必须完成。 工程款的申报和获取，一般按合同规定计算。 2、额外工程（Extra Work，A New Project）： 合同文件未包括的工作，缺少它，工程项目 可正常运行。经济计算需要协商。 业主或监理工程师下达通知。
浅谈国际工程项目建设中的施工索赔
２ 索赔 的概述
国 际工 程 项 目的施 工 索 赔 指 的是 在 国 际工 程 项 目施 工 过程
应立 即按照相关程序提 出索赔补偿 。 变 化 都 会 引起 施 工索 赔 的产 生 。工 程 的承 包 商 以 国家 法 律 以及 的， （ ４ ） 善 于进 行 索 赔 谈 判 。索 赔 谈 判 与 其他 谈判 一 样 有 着 一 定 签 订 的 合 同 为依 据 ， 对 不 是 由于 己方 原 因 而造 成 的 ， 并 且 应 由业
ｅ ｌ ｌ ｓ的法 文 缩 写 ， 指 的是 国际 咨 询 工程 师 联 合 会 编 写 的土 木 工 程 中， 合 同双 方 （ 承 包 商和 业 主 ） 依 据 签 订 的合 同 利 用 法 律 手 段 维 ｓ 施 工 合 同条 件 ， 属 于单价合 同， 它 在 标 书 中给 出预 计 的工 程 数 量 护 自身合法权益 的行为。对于承包商而言， 施工索赔是一种补偿 ． Ｑ单 ， 承 包 商 根 据 各 分 项 工程 的情 手段， 由业 主 对其 因履 行 合 同但 是额 外 增 加 的花 费 的补 偿 。而 对 和 负责 提 供 相关 工 程 数 量 的 Ｂ 以所 报 单 价 为 依 据 ， 可 以轻 松 计 算 出索 赔 报 业主而言 ， 索赔 经常被称为“ 反索赔 ” ， 是一种措施 ， 使 自己 可 以 况 报 出相 应 的单 价 ， 价 金 额 。为 了 更快 跟 多 的 获 得索 赔 ， 我 们 建 筑 工 程 索赔 一般 采 用 按期得到合格的工程， 并且避免或者减少 自己所受 的额外损失 。 它 的前 提 合 同是 索 赔 和 反 索 赔 的 基础 。合 同双 方 的协 商 或 第三 方 的 调 解 不均 衡 报 价 法 。 不均 衡 报 价 法 与 常规 的平 衡报 价 相 比 ， 是 总 的报 价 不 变 ， 在 提 供 部 分 分 项 工 程 的单 价 的基 础 上 ， 使 另外 是 否 能 被接 受是 索 赔 处 理达 成 一 致 的 主 要条 件 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 绪论1.1 施工索赔的基本概念1.1.1 施工索赔的定义在国际工程承包中指承包商在合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错，并且属于应由业主承担责任的情况所造成的实际损失，凭有关证据，按一定程序，向业主或其代理人提出请求给予补偿的要求，包括要求经济补偿和工期延长两种情况。
索赔权是合同双方的必要条件，也是合同得以执行的保证，没有索赔条件的合同是不完整的。
按照FIDIC《土木工程施工合同条柞》和国内使用的工程建设合同及其他许多资料介绍，施工单位可以获得索赔的机会是很多的，其外延也更为广泛。
1.1.2 施工索赔的分类工程施工过程中发生索赔所涉及的内容是广泛的，为了探讨各种索赔问题的规律及特点，索赔可作如下分类：⑴按索赔的目的分类:①工期索赔②经济索赔(Financial Claims)⑵按发生索赔的原因分类:①工程范围变更索赔(Scope of work Claim)②工程拖期索赔(Delay Claim)③不利自然条件及人为障碍索赔(Changng Site Condition Claim)④加速施工索赔(Acceleration Claim)等⑶按索赔的合同依据分类:①合同规定的索赔(Cpntractual Claims)②非合同规定的索赔(Non-Contractual Claims)③道义索赔(Ex-Gratia Claims)⑷按索赔的处理方式分类:①单项索赔(Single Case Claim)②综合索赔(Compound Claim)1.1.3 施工索赔的作用索赔是对违约方的警告。
使违约方必须考虑违约的后果，减少其违约行为。
索赔是法律或合同赋予守约方的自我保护手段。
当对方不守约时，自己可以通过索赔手段弥补损失。
索赔能够对合同的实施起保证作用。
对合同双方形成约束条件，谁违约，谁赔偿对方的损失。
1.2 施工索赔的起因1.2.1 业主违约。
业主没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地，使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工，使工期拖延。
由于筹备时间短而未按合同规定的时间及时交付设计图纸和设计资料，致使工程延期开工，施工过程中不能连续均衡有效地组织正常施工。
业主未按约定的时间提供材料设备。
业主在规定的时间内任意拖延支付工程款。
业主或监理工程师对承包商在施工过程中，提出的应由业主负责解决的问题久拖不定。
1.2.2 合同调整。
合同调整是在实施施工合同所确定的目标过程中，对合同范围内的内容进行修改或补充，合同调整的实质是对其修改的内容进行新的要约和承诺。
在工程项目中，对于一个复杂的投资项目，出现合同调整是十分自然和普遍的事情。
大量的合同调整正是承包商寻找施工索赔的机会，每一修改事项都有可能成为施工索赔的依据。
合同调整的过程一般是由合同双方经过会谈，协商对变更的内容达成一致意见后，以签署会议纪要、会谈备忘录、变更记录、补充协议等形式予以确认。
对于合同修改事项，业主代表或工程师代表可以直接发出调整指令。
2 FIDIC合同条件下的索赔问题2.1 国内外研究国际工程索赔现状施工索赔是从七十年代开始提到国际承包事业议事日程上的。
当时激烈的国际工程承包界的竞争，使很多承包商都采用低价中标的策略，因而很多承包商到工程结束都出现了亏损，因此施工索赔逐渐成为了承包界不可缺少的管理行为。
国内外对索赔研究都达到了一定的深度，但国内的索赔研究点集中在索赔的计算和处理程序上，索赔识别问题没有形成系统化研究。
国外的索赔识别强调合同分析和事件分析，并且有较好的索赔管理机制来支持。
2.2 FIDIC合同条件下索赔问题2.2.1 FIDIC条款的主要特点合同体系完整、严密、责任明确。
责任划分较为公正。
适用于单价合同。
合同履行中以“工程师”为中心。
这里的“工程师”不是某个自然人，而是代表业主对工程项目实施监督管理的法人组织。
2.2.2 FIDIC合同中索赔条款的分析鉴于有关FIDIC合同条件中索赔条款内容的研究已经大量存在，对此只进行简要的介绍和分析。
索赔是FIDIC条款的一项重要内容。
索赔条款是根据关于承包商享有的因业主履约不力或违约，或因意外因素（包括不可抗力情况）蒙受损失（时间和款项）而向业主要求赔偿或补偿权利的契约性条款。
按规定的明确或详细程度，索赔条款可分为两类，一类是明示条款，即合同条件中明确规定在相关情况下应给予承包商的经济和（或）工期补偿。
另一类为隐含条款，即虽然合同条件中没有明确规定给予承包商补偿，但根据该条款的含义，可以推定在某些情况下承包商有权向业主提出索赔的权利。
2.2.3 FIDIC合同条件下承包商索赔的实践应用和分析对承包商来说，索赔越早解决越有利。
根据FIDIC合同条件对索赔时间的规定，承包商能否抓住机会及时索赔，是索赔成功的关键。
在工程进行过程中，情况不断发生变化，任何在形象、实体内容方面的原始证据都会随时间的流逝而消失，从而使索赔因证据无从收集而无法进行。
有的索赔，虽然有确切资料和充分的理由，但超过合同规定的时限，仍会遭到业主的拒绝，承包商只能蒙受损失。
因此，索赔的意向和文件的报送一定要严格遵守FIDIC合同条件的规定，这是索赔的前提，关系到承包商能否掌握索赔权利。
3 索赔的风险识别分析3.1 工程项目索赔风险分析概述施工索赔的风险管理研究始于20世纪70年代，主要研究了业主和承包商在合同中的风险责任问题。
80年代，风险分析与管理有了较大发展，研究领域除了分析责任外，还涉及工程保险、地质及环境不确定性分析分担、费用超支风险、工期延误中责任问题、技术风险、设计风险分析等领域，这一时期的研究特点是针对某一风险进行单一分析，研究方法也以概率论为基础，整体来说，缺乏系统和普遍适用性。
90年代以来，由于风险问题受到全世界的关注，人们越来越清晰的认识到，随着项目建设规模的扩大，项目风险对项目投资目标、进度目标、质量目标等会产生巨大影响。
3.1.1 施工索赔风险的概念风险是经济学中的一个基本概念，用来描述经济活动中一类非常普遍的现象, 发生了某种不测事件，并因此带来损失。
3.2 工程项目中的风险转移3.2.1 工程项目中的风险转移与工程索赔当风险变成现实时，即风险真的给工程带来损失时，不论是业主还是承包商，都会发生实际的损失，即承包商的盈利减少同时业主也有某种损失。
业主将工程承包出去实际就是将工程的风险转移给承包商;同时承包商承揽工程实际就是替业主承担相应的工程风险。
由于法律和工程惯例的规定以及工程本身的特点，并不是所有的风险都是可以转移的，同时，双方所订立的合同也并非把所有可以转移的风都进行了转移。
4 施工索赔与反索赔分析4.1 当前对于施工索赔与反索赔的误区关于索赔与反索赔的内涵,目前在国内的意见不一致,存在一些认识误区。
有意见认为,应从《合同法》和《合同条件》的规定,来理解和解释索赔与反索赔。
凡是主动提出权利要求的,均被称为“索赔”;凡是对此项“索赔”进行反驳、修改或拒绝的行为,均属于“反索赔”。
甚至还有人认为,索赔就是承包商依据合同赋予的权利,对合同甲方过错给予惩罚,从而弥补损失并由此获利的过程。
更有甚者,有些承包商根本不知索赔一词。
4.2 国际上对索赔与反索赔含义的界定根据国际工程施工索赔规范,普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失,向业主提出的经济补偿或工期延长的要求,称为“索赔”。
把业主向承包商提出的、由于承包商违约而导致业主损失的补偿要求,称为“反索赔”。
并且此种要求均以补偿实际损失为原则,并不存在惩罚的意思。
4.3 实际操作中建设工程索赔与反索赔的关系施工索赔常常是承包方获取更多利润的一个手段,也是其维护自身利益的有效途径。
按照国际对索赔及反索赔的界定,我们可以这样来理解我国实际工作中的工程索赔与反索赔:在建设工程中,索赔是合同双方经常发生的正常的管理业务,我们习惯上把承包商向业主提出的补偿损失的权利要求称作“施工索赔”,索赔目的主要是工期和费用。
而对于业主向承包商提出的索赔或者业主对承包商的索赔要求根据合同条款进行评议,否定其索赔要求中的不合理部分,称其为“反索赔”。
4.4 反索赔既然承包商寄赢利希望于索赔,自然业主也会千方百计地通过反索赔以减少索赔,保护自己的合法利益。
因此,有索赔必然也就有反索赔。
反索赔通常是业主对付承包商索赔的手段。
索赔和反索赔是进攻和防守的关系,在合同实施过程中承包商必须能攻善守,攻守相济,才能立于不败之地。
在合同实施过程中,双方都在寻找索赔机会,一旦干扰事件发生,都推卸自己的责任,并企图进行索赔。
不能有效地进行反索赔,同样要蒙受损失。
所以索赔和反索赔具有同等重要的关系。
参考文献【1】梁槛著.国际工程施工索赔【M】.中国建筑工业出版社.1996【2】FIDIC合同条件实用技巧【M】.中国建筑工业出版社.1996【3】李波,常燕.论建筑风险管理与索赔管理【J】.建筑经济.2002【4】严海娟.索赔与反索赔【M】.四川建材.2007【5】刘伟明.FIDIC合同条件下的索赔【M】.山西水利.2006土木公司工程施工合同管理制度【6】阎长俊,张晓明.工程项目管理中的风险分析与防范【J】.2007页脚内容11。