房地产联合开发合同样本
房地产联合开发合同模板经典版9篇
房地产联合开发合同模板经典版9篇第1篇示例：房地产联合开发合同甲方（开发商）：______________为了更好地推动房地产项目的开发和建设，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议，特订立本合同。
合同内容如下：一、项目概况1.1 本项目位于_______（具体地址），总面积约为______平方米，包括商业用地、住宅用地等。
1.2 本项目的规划及相关资料已经经双方确认。
二、合作方式2.1 乙方同意向甲方投资合作，共同开发该项目。
2.2 乙方投资额约为_______万元，具体金额双方另行商定。
2.3 投资款项应按照约定的进度和条件支付，甲方应按照工程进度和实际需要使用资金的顺序提取。
2.4 如项目开发过程中需要增加资金或调整预算，乙方应按比例增加投入。
三、权利义务3.1 甲方应全权负责项目的具体开发工程，包括但不限于规划设计、施工、销售等。
3.2 乙方有权参与项目的决策和管理，包括但不限于规划设计、施工进度、销售策略等。
3.3 甲、乙双方应共同配合，确保项目的正常开发和落实。
四、收益分配4.1 项目的净利润按照甲、乙双方投资比例分配。
4.2 分红时间为项目最终竣工并取得相关审批手续后。
具体分红额度和方式双方另行商定。
五、风险责任5.1 项目建设过程中如出现意外损失或损害，由方承担各自责任。
5.2 如因一方原因导致项目停工、延期等情况，责任方应赔偿另一方因此而造成的损失。
六、保密条款6.1 双方同意在合作期间和合作结束后继续保密有关项目的所有信息。
6.2 未经对方同意，任何一方不得将项目的信息透露给第三方。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决。
协商不成的，可提交有关部门或仲裁机构处理。
八、其他事项8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为______年。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________以上为本合同的详细内容，双方共同遵守并执行。
房地产联合开发合同样书5篇
房地产联合开发合同样书5篇篇1房地产联合开发合同范本甲方：______________ 公司乙方：______________ 公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就共同开发楼盘进行协商，并达成以下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______________项目2. 项目地点：______________3. 项目规划：______________4. 项目周期：____年____月至____年____月二、合作方式1. 甲方经过市场研究，提供项目资金和项目管理团队，乙方提供土地和施工队伍，双方共同承担风险与收益。
2. 双方各自投资比例如下：甲方____%、乙方____%三、权益保障1. 乙方应保障甲方团队的正常工作，提供必要的保障措施和条件。
2. 甲方有权要求乙方提供真实的土地证明和相关手续，并确保土地权属清晰，不存在纠纷。
3. 双方应在合作过程中充分沟通，共同制定开发计划、施工进度、销售目标等内容。
四、利益分配1. 项目收益按照实际监测数据进行分配，分成比例为：甲方____%、乙方____%2. 若项目出现亏损，双方按照各自投资比例进行分担。
3. 对于项目上下游的合作方，甲、乙双方应按照约定比例进行分成。
五、风险控制1. 双方应建立风险控制机制，对项目进行风险评估，确保项目的顺利开展。
2. 对于出现的风险问题，双方应制定解决方案，并共同承担相关责任。
3. 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决方案。
六、保密协议1. 双方应对合作过程中所涉及的商业机密和项目信息予以严格保密，不得泄露给第三方。
2. 合同终止后，双方仍应对商业机密和项目信息予以保护，直至信息不再具有商业价值。
七、违约责任1. 若一方违反合同约定，导致另一方权益受损，应承担相应的赔偿责任。
2. 若双方发生争议，应通过友好协商解决，如协商无果，则提交仲裁机构进行调解。
房地产联合开发合同书范本4篇
房地产联合开发合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1房地产联合开发合同书范本甲方：________（投资方）地址：________法定代表人：________电话：________传真：________乙方：________（开发方）地址：________法定代表人：________电话：________传真：________鉴于甲方具有丰富的资金和资源，乙方具有丰富的开发经验与技术，为实现双方的共同利益，经友好协商，达成如下协议：第一条合作方式甲方与乙方以联合开发方式合作，共同开发位于_______的房地产项目（以下简称“项目”）。
第二条项目规划1. 乙方应负责项目的规划、设计和施工，并保证工程质量；2. 甲方应负责项目的资金支持和销售营销；第三条各方权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供项目启动资金，并按约定需按时足额付款；（2）负责项目的销售工作，并在为期____年内完工销售；（3）项目销售收入归甲方所有，开发方不得自行处置；（4）如有资金不足导致项目无法按时完成，甲方应及时补充资金，协助乙方顺利完成项目。
2. 乙方的权利和义务：（1）按约定要求，按时按质地完成项目开发工作；（2）项目开发过程中，发现设计和施工问题时应立即进行整改；（3）如乙方无法按时按质完成项目，应承担相应的违约责任；（4）项目竣工后，乙方将项目转让权利给甲方。
第四条合同解除1. 任何一方不履行合同义务的，应承担相应责任；2. 若项目开发过程中出现重大纠纷无法协商解决的，双方应协商解除合同；3. 若因不可抗力导致项目无法送达，双方均不承担责任，但应采取必要措施保障双方利益。
第五条合同争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交____仲裁委员会仲裁。
第六条其他事宜本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签署之日起生效。
合同有效期为____年，如有变更应另行协商。
甲方（签章）：______ 乙方（签章）：______日期：______ 日期：______篇2房地产联合开发合同书范本甲方（开发商）：法定代表人：地址：电话：身份证号码：乙方（投资商）：法定代表人：地址：电话：身份证号码：鉴于甲、乙双方为在开发建设一个房地产项目中共同合作而签署本合同，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，双方就有关事宜达成如下协议：第一条项目基本信息1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目性质：______________________4. 项目规划总建筑面积：______________5. 项目总投资额：__________________第二条合作方式1. 双方合作方式为联合开发，甲方负责项目开发建设管理，乙方提供资金支持。
房地产联合开发合同模板8篇
房地产联合开发合同模板8篇第1篇示例：【房地产联合开发合同模板】甲方（签署人）：（以下简称甲方）鉴于甲方与乙方就合作开发房地产项目达成合作意向，经双方友好协商，特签订如下《房地产联合开发合同》（以下称“本合同”），供双方共同遵守：第一条合作范围1.1 甲方与乙方共同合作开发位于（项目地址）的房地产项目，具体包括但不限于规划、设计、施工、销售等事项。
1.2 双方应遵循合法、合规、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利开发和销售。
1.3 甲方作为土地权利人，乙方作为开发商，双方各自承担合作中应尽的义务。
2.1 乙方应按照双方约定的开发计划和要求，履行合作的具体内容，并确保项目顺利进行。
2.2 甲方应提供项目所需的土地证明、土地使用权证等相关资料，保证土地权利的合法性和真实性。
第三条投资及风险分担3.1 双方应共同投入资金、人力和资源，确保项目资金周转充足，避免项目因资金问题而停滞不前。
3.2 合作期间，如遇不可抗力等意外情况，双方应共同承担风险，并协商解决。
第四条利益分配4.1 乙方应按照双方约定的利润分配比例，将项目销售所得进行合理分配，并及时支付甲方应得的收益。
4.2 双方应建立完善的财务管理制度，确保项目收益的准确统计和分配。
第五条履行期限5.1 本合同自签署之日起生效，至项目开发完成并销售结束之日止。
5.2 双方应在合作过程中保持密切沟通，及时解决问题，确保项目的高效进行。
第六条违约责任6.1 若一方未能按照本合同约定履行相应义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如因一方违约导致项目受到损害，对方有权要求违约方承担赔偿责任，维护双方的合法权益。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签署补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同受中华人民共和国法律管辖，任何争议应提交至所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同自双方签署之日起生效。
房地产联合开发合同模板通用版8篇
房地产联合开发合同模板通用版8篇篇1甲方：（单位名称）（以下简称甲方）法人代表：XX职务：XXXXXXX注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX邮政编码：XXXXXX电子邮箱地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司网址：（空白）次不填此栏，用于格式美观和统一化。
便于填写正式地址时使用。
乙方：（单位名称）（以下简称乙方）法人代表：（姓名）（性别）（身份证号码），注册地详细地址：（具体到门牌号）（单位或法人持有的组织机构代码）：甲方与乙方本着平等自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，共同决定就双方联合开发房地产事宜达成如下协议。
特此订立本合同条款如下：一、联合开发房地产的基本情况概述：双方合作开发的房地产项目位于：（项目地址）。
该项目占地面积为：（占地面积），规划用途为：（住宅、商业或其他用途）。
项目总投资预计为：（投资总额）。
二、合作开发方式：双方约定采用联合投资的方式进行合作开发。
其中甲方负责投入（资金/土地使用权），乙方负责投入（资金/项目开发建设等相关资源）。
项目的管理由（甲方或乙方）负责，具体管理方式将在后续协商确定。
三、投资比例及权益分配：甲方投资比例为百分之XX，乙方投资比例为百分之XX。
双方按投资比例共享项目的盈利和承担风险。
具体的盈利分配和风险承担机制将由双方进一步协商确定。
四、土地使用权及其他权益的处理方式：（涉及到土地使用权和其他产权的问题需详细说明）双方应按照相关法律法规的规定，确保土地使用权的合法性和权属清晰。
五、项目运作流程：双方应共同制定项目运作流程，明确各个阶段的工作内容、时间节点和责任人等，确保项目的顺利进行。
六、资金管理和财务公开制度：双方应建立专门的资金管理账户，确保资金的合理使用和透明管理。
项目财务公开制度应明确财务信息的公开范围和公开方式等。
七、项目进度和质量控制：双方应共同制定项目计划和进度安排，确保项目的按时完成和质量达标。
房地产联合开发合同样本5篇
房地产联合开发合同样本5篇篇1房地产联合开发是指两个或多个主体以共同出资、共同承担风险、共同分享利益的方式进行不动产项目的开发与运营。
在房地产联合开发中，开发商通常与投资商签订联合开发合同，明确双方的权利义务，确保项目开发顺利进行并实现共赢。
以下是一份房地产联合开发合同样本：房地产联合开发合同甲方：开发商（姓名/公司名称/地址）乙方：投资商（姓名/公司名称/地址）鉴于甲方具有良好的开发实力和经验，乙方愿意出资进行合作，现甲、乙双方经友好协商，就共同投资开发以下项目达成如下协议：一、项目名称：XXX项目二、项目位置：XXX市XXX区XXX号三、项目规划：项目总建筑面积为XXX平方米，包括住宅、商业等多功能用途四、投资额：乙方投资额为XXX万元，分期支付，具体支付时间和方式另行协商五、开发责任：甲方负责项目的规划、设计、施工等具体工作，确保按时高质量完成项目开发六、利润分配：项目收益按照约定分配比例分成，具体分成比例为XXX%七、合同期限：本合同签订之日起至项目竣工验收之日止，如需延期须经双方协商一致八、争议解决：因执行本合同发生争议，应协商解决，协商不成则提交XXX仲裁委员会仲裁九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为房地产联合开发合同样本，双方签署之后便具有法律效力。
在签订合同之前，双方务必对合同内容进行详细的商讨和协商，确保各项条款合理合法。
希望双方能够携手合作，共同开发出一流的不动产项目，实现双赢局面。
篇2房地产联合开发合同样本甲方：______________（以下简称“甲方”）身份证号码：_____________联系地址：_____________电话：_____________乙方：______________（以下简称“乙方”）身份证号码：_____________联系地址：_____________电话：_____________鉴于甲、乙双方就_____________（以下简称“项目”）联合开发事宜，经友好协商，均同意签订本合同，并共同遵守，达成以下协议：一、合作方式1. 甲方同意将项目_____________全部或部分的建设资金及开发利益分享给乙方。
房地产联合开发合同范文通用版6篇
房地产联合开发合同范文通用版6篇篇1房地产联合开发合同范本合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（开发商）：_____________公司法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（地主）：_____________公司法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于：1. 甲方是一家具有丰富开发经验和实力的房地产开发公司；乙方是一家拥有土地资源并具有开发合作意向的公司；2. 根据双方的发展规划和合作意愿，为实现互利共赢，双方决定联合开发乙方拥有的位于（地块地址）的土地；3. 双方在平等、自愿、互利的基础上协商一致，特订立本合同。
一、土地使用权1. 乙方拥有（地块地址）地块的土地使用权，并保证其土地权属清晰，无纠纷；2. 甲方有权委托筹划单位进行该地块的规划设计，并负责与相关主管部门进行沟通协调，确保项目开发的顺利进行。
二、开发内容1. 双方约定在（地块地址）地块上开发一处商业综合体项目，项目规划包括商务办公楼、购物中心、酒店、住宅等功能；2. 甲方有权对项目进行详细规划和设计，并按照国家相关规定进行报批手续；3. 乙方有义务协助甲方办理开发相关手续，并提供协助资料；4. 双方共同商定项目总投资额为______万元，具体按照各自出资比例分配。
三、投资及分红1. 乙方拥有土地使用权，作为出资的形式；2. 甲方投入开发资金、人力、物力等资源；3. 根据投资比例，乙方和甲方以（比例）的方式分享项目利润；4. 项目运营期间，双方按照比例分享运营收益。
四、开发周期1. 本项目的开发周期为______年，具体工期按照项目规划设计要求确定；2. 如因不可抗力等原因导致项目超过约定开发期限的，双方可协商延期或解除合同。
五、合同终止1. 双方当事人协商一致，可以解除本合同；2. 一方未按合同约定履行义务的，对方有权要求其承担相应责任；3. 合同解除后，乙方有权要求甲方退还土地使用权，甲方要求乙方返还开发投入；4. 在本合同解除后，双方还应继续履行合同下产生的未完全消灭的权利和义务。
房地产联合开发合同书范本7篇
房地产联合开发合同书范本7篇第1篇示例：房地产联合开发合同书范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人姓名）电话：（委托方联系电话）经甲、乙双方协商一致，为了达成房地产联合开发的协议，特订立本合同，共同遵守合同内容，并予以执行。
一、项目概况1.1 项目名称：______。
1.2 项目地址：______。
1.3 项目规划用途：______。
1.4 项目规划总建筑面积：______平方米。
1.5 项目投资总额：______元。
1.6 甲方出资比例：______%，金额为______元。
1.7 乙方出资比例：______%，金额为______元。
二、合作内容2.1 甲、乙双方按照各自出资比例共同开发上述项目，共同享有开发所得。
2.2 甲方出资资金用于______方面，乙方出资资金用于______方面。
2.3 甲方负责______，乙方负责______。
2.4 开发周期为______年/月，具体时间为______至______。
三、权益分配3.1 甲、乙双方按照各自出资比例分配项目的开发收益。
3.2 若因特殊原因需要变更资金出资比例，须双方协商一致并签订书面变更协议。
四、开发责任4.1 甲、乙双方各自承担其出资部分的开发责任，并做好相应的管理和监督工作。
4.2 若因一方原因导致项目进展缓慢或出现问题，应由责任方承担违约责任。
五、项目成果5.1 项目开发完成后，甲、乙双方按照各自出资比例共同享有项目所得。
5.2 开发完成后，甲、乙双方须共同维护项目的经营管理，并共同分享项目所得。
六、保密条款6.1 甲、乙双方应对合作过程中所知晓的商业秘密和技术秘密予以保密，并承诺不对外泄漏。
6.2 甲、乙双方各自应对本合同所涉及的商业信息和技术资料严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
七、违约责任7.1 任何一方未按照本合同规定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房地产联合开发合同样本————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:房地产联合开发合同样本甲方：住址：法定代表人：职务:通讯地址:邮政编码：联系人: 电话:传真：帐号：乙方：住址：法定代表人: 职务：通讯地址: 邮政编码：联系人：电话：传真:帐号:根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条开发项目项目名称：地址:第二条项目用地性质1、合作开发项目占地__＿＿_____亩,土地性质为：______＿__土地,用地文件以批复为依据。
2、该片土地使用权为：__＿＿＿___＿,土地使用权人为：__＿__＿__＿。
第三条项目规模在本协议所述地块上:（1)拟建_＿＿_＿____工程,规划占地_________平方米,位于地块_________端。
(2)拟建＿＿＿＿_____工程，规划占地＿＿_＿__＿__平方米，位于地块_______＿_端。
第四条合作方式１、_______＿_方提供用地，____＿_＿_＿提供全部建设资金。
２、项目工程完成后按本协议分配,甲方分得___＿_____,乙方分得___＿_____，产权随分得物业各方所有。
３、合作开发项目总投资为_________万元人民币,该总投资包括但不限于合作开发项目占地的拆迁、安置、补偿、办理项目报建等手续，建筑安装总造价及各方分得物业相应应分摊的国有土地使用权出让金等。
4、总投资资金筹措:甲方出资＿___＿_＿__万元，分_______＿_次出资,每次出资______＿__万元，预收款_______＿＿万元；乙方出资_＿＿______万元,分__＿______次出资，每次出资_____＿_＿_万元。
第五条付款方式在本协议经甲、乙双方签署生效后由____＿_＿__方安排下列时间付款。
(1）在本协议签署后_＿______＿日内,___＿__＿__方向＿＿_______方支付总投资的_＿____＿_＿％,合计__＿_＿__＿＿万元;(2)在本协议签署后__＿＿__＿_＿日内,_____＿___方向___＿____＿方支付总投资的____＿____%，合计___＿＿___＿万元。
第六条前期工作安排合作开发项目的前期工作由甲方负责，包括但不限于以下各项: （1）落实合作开发项目用地规划手续，获得合建项目占地的使用地规划批文,土地使用权人为甲方,土地使用不附带第三者的利益限制。
(2)落实合作开发项目占地的规划报建工作。
(3)完成合作开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作，拆迁安置及补偿费用包含在总投资内。
(4）甲方负责合作项目的整体供水、污水处理、供电、安装、供气、通讯报装手续,甲方应负责合作项目的资源供应。
(5）甲方负责合作项目开工手续的办理,获得开工证,使合作项目可以合法开工建设。
第七条承包发包工作安排合作项目由第三方承包开发建设,在甲方办理前期手续时，乙方应给予必要协助。
第八条工程管理1、本协议签署后,甲乙双方各自委派专人共同组织合作项目工程关联办公室,具体协商工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。
2、管理办公室安前述第六、七条职责规定，具体协调、落实。
第九条物业交付1、合作开发物业应于竣工后交付使用,合作项目应取得《建设工程质量核验证书》。
2、合作开发物业竣工交付时，甲乙双方应共同参加承包商、设计单位的竣工验收。
第十条产权确认与产权过户1、本协议签署后应报送_________(合作项目主管机关)审批，以便按本协议规定确定合作项目性质物业的产权归属，即甲方分得＿_＿__＿_＿＿的产权，乙方分得_＿_______的产权。
2、按法律及政策规定,乙方分得物业时，相应分摊的国有土地应办理土地使用权变更登记手续，即将该片国有土地使用权人变更为乙方的手续。
此项手续由甲方负责协调办理。
第十一条财务管理1、成本核算范围：。
2、决算编制：。
3、财产清偿：。
4、利润分配：。
第十二条保证１、该项目资金在开户管理。
2、_________方经济责任由_________担保。
保证方有权检查督促_＿__＿_＿__方履行合同，保证方同意当＿___＿＿___方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3、____＿＿___方愿以___＿_＿＿__作抵押品，另附明细清单作为本合同的附件。
＿＿_＿_＿___方不履行合同时，＿＿_____＿_方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
第十三条房屋的维修及管理:。
第十四条违约责任：。
第十五条声明及保证甲方：１、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_＿_＿_____)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(__＿__＿＿__)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十六条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为＿___＿_＿__年。
第十七条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式，可采用＿＿___＿__＿（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
２、各方通讯地址如下:_＿_＿____＿。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_＿_＿_____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十八条合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后,双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十九条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
２、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__＿＿_＿_＿_种方式解决:（1)提交__＿＿＿＿__＿仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
第二十一条不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
２、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_＿＿_＿____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十二条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十三条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十四条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、有效期为__＿______年,自__＿____＿_年____＿＿＿_＿月＿____＿___日至_＿___＿___年_＿_____＿_月__＿＿_＿＿＿＿日。
３、本合同正本一式_＿＿___＿_＿份，双方各执____＿____份,具有同等法律效力。
甲方（盖章）: 乙方(盖章）：法定代表人(签字):_＿_＿_____ 法定代表人（签字)：_______＿＿开户银行：开户银行：账号: 账号：签订地点：签订地点:＿__＿____＿年____月____日____＿____年____月____日。