总包分包配合费协议
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
(完整)总包分包配合费协议
工程施工配合费协议总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：建设单位（丙方）：为保证工程的安全、顺利施工和按期投用，结合本工程具体情况，给三方友好协商达成以下协议共同遵守。
第一条总包配合服务费及安全保证金1.1、本工程按装修造价 2370000 元（贰佰叁拾柒万元整）4%配合费率，乙方给甲方一次性支付总包服务费 80000 元（捌万元整），结算超过200万元（贰佰万整）增补。
1.2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理，乙方给甲方缴纳安全保证金 20000元（贰万元整）。
施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任，甲方全额退还乙方安全保证金20000元（贰万元整）。
如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定，拒不服从甲方管理，其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。
1.3、安全保证金合计 20000 元（贰万元整），在 2015 年 4 月 10 日前乙方支付给甲方。
第二条甲方责任2.1、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。
2.2、给乙方提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等。
2.3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。
2.4、提供工地内垂直运输。
2.5、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决，电费单独计量后收费。
2.6、提供标高、定位线等。
2.7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。
2.8、按设计图纸及相应变更，对 / 层剩余施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。
第三条乙方责任3.1、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。
3.2、服从甲方安全、文明现场施工管理，并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作。
3.3、服从监理单位管理。
3.4、精心施工，保证安全，杜绝安全事故。
3.5、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。
3.6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。
3.7、办公及生活设施工由乙方自理。
2024年度施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc(双份)
施工总包单位与分包单位的配合费协议书doc施工总包单位与分包单位的配合费协议书甲方（施工总包单位）：____________________乙方（分包单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供施工配合服务事宜，达成如下协议：一、配合服务内容1.1甲方负责对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
1.2甲方负责协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
1.3甲方负责提供乙方所需的施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
1.4甲方负责组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
二、配合服务费用2.1乙方应向甲方支付施工配合服务费，具体金额为人民币（大写）：_ ___元整（小写）：￥_____元。
2.2乙方应在签订本协议后____个工作日内，将配合服务费支付至甲方指定的账户。
三、配合服务期限3.1本协议的配合服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、甲方权利与义务4.1甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和指导。
4.2甲方应及时为乙方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。
4.4 甲方应组织乙方参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
五、乙方权利与义务5.1乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。
乙方应按照甲方的监督、检查和指导进行施工，确保施工进度、质量、安全。
5.3 乙方应按时支付配合服务费。
5.4 乙方应参加甲方组织的各类会议、培训等活动。
六、违约责任6.1如甲方未按约定提供配合服务，乙方有权要求甲方履行合同义务，并有权要求甲方支付违约金。
6.2如乙方未按约定支付配合服务费，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
总包分包配合费协议书范本-(带目录)
总包分包配合费协议书范本甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目的部分施工任务分包给乙方，并支付乙方配合费的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程面积：__________5. 工程期限：__________二、分包范围及配合费1. 分包范围：甲方将工程项目的__________（具体分包内容）分包给乙方施工。
2. 配合费：甲方同意支付乙方人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元作为乙方在施工过程中的配合费用。
三、付款方式1. 乙方在签订本协议后，开始施工。
工程进度达到__________时，甲方支付乙方配合费的__________%；工程进度达到__________时，甲方支付乙方配合费的__________%；以此类推，直至工程竣工。
2. 工程竣工后，甲方对乙方的施工质量进行验收，如无质量问题，甲方在验收合格后__________个工作日内支付乙方剩余的配合费。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查；（2）甲方应按照协议约定的付款方式及时支付乙方配合费；（3）甲方应提供施工所需的图纸、技术资料等；（4）甲方负责协调与业主、监理、设计等单位的关系。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权按照甲方提供的图纸、技术资料等进行施工；（2）乙方应按照协议约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务；（3）乙方应配合甲方进行工程验收；（4）乙方负责施工所需的材料、设备、人员等。
五、违约责任1. 如甲方未按照协议约定的付款方式支付乙方配合费，应承担逾期付款的违约责任，支付乙方逾期付款金额的__________%作为违约金。
(完整)总包分包配合费协议-(带)
(完整)总包分包配合费协议-(带附件)协议编号：_______甲方（总包方）：_______乙方（分包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其承包的工程项目中的部分工程分包给乙方施工，并就分包配合费等相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程合同价款：_______二、分包工程范围及配合费2.1分包工程范围：甲方将其承包的工程中的_______（具体分包工程范围）分包给乙方施工。
2.2配合费：甲方同意支付给乙方的配合费为分包工程合同价款的_______%。
三、施工要求及质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范和质量标准进行施工。
3.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.3乙方应按照甲方的要求，及时完成施工任务，确保工程进度。
四、工程变更及调整4.1在施工过程中，如需对工程进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
4.2工程变更导致工程量增加或减少，配合费应相应进行调整。
五、配合费支付5.1乙方按照本协议约定完成施工任务后，甲方应在验收合格后_______日内支付配合费。
5.2配合费支付方式为：_______（具体支付方式）。
六、违约责任6.1甲方未按照约定支付配合费的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：_______。
6.2乙方未按照约定完成施工任务或施工质量不合格的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。
七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、附则8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自协议生效之日起计算。
(完整)总包分包配合费协议
(完整)总包分包配合费协议（完整）总包分包配合费协议本协议由以下双方订立：甲方（以下简称“总包方”）：公司名称：注册地址：法定代表人：连系电.化：乙方（以下简称“分包方”）：公司名称：注册地址：法定代表人：连系电.化：为了明确双方在总包分包工程中的权益和义务，特订立本协议，共同遵循以下条款：第一章总体框架1.1 总包范围总包方将向分包方提供承包项目的总包范围、详细内容以及工期要求，并提供相关设计图纸、施工材料等。
1.2 分包范围分包方将根据总包方提供的总包范围，承接相关的分包工程，完成设计、施工和交付要求。
1.3 工期安排双方应共同商定工程的起止时间和交付时间，工期安排需符合相关法律法规的要求，并经双方签署确认。
第二章总包方责任和义务2.1 提供设计图纸和相关材料总包方应在合理时间内提供设计图纸和相关材料，确保分包方能够顺利进行施工。
2.2 负责工程监管总包方应派遣专人负责对工程施工过程进行监管，确保分包工程符合相关标准和要求。
2.3 安全施工总包方应制定施工安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和工程质量。
2.4 保证工程质量总包方应确保工程质量符合国家、行业和合同标准的要求。
第三章分包方责任和义务3.1 制定施工计划分包方应根据总包方的要求，制定合理的施工计划，并提前进行报备。
3.2 分包工程实施分包方应按照总包方提供的设计图纸和要求，进行施工、安装等工作。
3.3 保证工程质量分包方应保证分包工程符合国家、行业和合同标准的要求。
3.4 安全施工分包方要制定相应的施工安全管理制度，保障施工过程中的人员安全。
第四章价格和支付方式4.1 分包价格总包方和分包方应就分包工程的价格达成一致，并在协议中明确。
4.2 付款方式双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。
4.3 预付款如有预付款的情况，应在协议中明确预付款金额和支付时间。
第五章违约和争议解决5.1 违约责任如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此产生的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二、投标须知
页脚内容
工程施工配合费协议
总包单位（甲方）：西安山河建筑有限公司
分包单位（乙方）：陕西建工安装集团有限公司
为保证阳光尚苑及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工，结合本工程
具体情况，经双方友好协商达成以下协议。
第一条总包配合服务费
、本工程配合费经双方约定为元（）。
、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。
第二条甲方义务
、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。
、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。
、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。
、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。
、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费；
从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。
、甲方应提供标高、定位线等。
、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。
、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。
第三条乙方义务
、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。
、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派同志负责协调、
配合双方的工作。
、乙方应服从监理单位管理。
、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。
、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。
、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。
二、投标须知
页脚内容
、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。
、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。
第四条安全责任
、如阳光尚苑及幼儿园消防系统工程发生安全事故，由双方协商解决
或参照国家法律或行业规定执行。
第五条争议或纠纷
、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。
、协商调解不成时，可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。
注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。
甲方代表人（签章）：
乙方代表人（签章）：
年月日
二、投标须知
页脚内容
建市行撤字号
佚名
住建部 评论
余海涛：
经调查核实，你存在提供虚假材料取得一级建造师注册的行为。我部于年月日向你发出了
《住房城乡建设部撤销行政许可意见告知书》（建市行撤告字号），并于年
月日送达给你。你在规定的期限内未向我部提出书面陈述、申辩。
根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条、第七十九条和《注册建造师管理规定》第三十四条之
规定，我部决定撤销你一级建造师注册执业资格，且年内不得再次申请建造师注册。请你在收到本决
定书之日起日内，持一级建造师注册证书和执业印章到湖北省住房和城乡建设厅办理相关手续。
如对本决定不服，你可以在收到本决定书之日起日内向我部申请行政复议或者在个月内向人民法院
提起行政诉讼。
中华人民共和国住房和城乡建设部
年月日