总包分包配合费协议
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包配合费协议书范本
总包配合费协议书范本甲方（总包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（分包单位）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于乙方作为分包单位，将参与由甲方总承包的 [项目名称] 工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，就总包配合费相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________二、配合费的金额及支付方式1. 乙方应向甲方支付的总包配合费金额为人民币：__________元（大写：______________________）。
2. 支付方式：（1）支付时间：______________________（2）支付方式：______________________三、配合内容及责任1. 甲方的配合内容包括但不限于：（1）提供现场的垂直运输、施工用水用电接口等必要的施工条件。
（2）对乙方的施工进度、质量、安全进行协调和管理。
（3）提供现场的办公、仓储等场地。
2. 甲方的责任：（1）确保提供的配合条件符合施工要求。
（2）及时协调解决施工中的交叉作业和配合问题。
3. 乙方的责任：（1）遵守甲方的现场管理规定。
（2）按照约定支付总包配合费。
（3）在施工过程中，保护好甲方提供的配合设施，如有损坏，负责修复或赔偿。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定提供配合条件，导致乙方工期延误或产生损失，甲方应承担相应的责任。
配合费的协议书
配合费的协议书配合费协议书篇一：配合费协议书甲方（即总包单位）：乙方（即分包单位）：经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：第一条配合费标准：1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。
甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；2、遵守总包单位规章制度；3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
总包配合费 合同6篇
总包配合费合同6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。
乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。
二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1. 协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。
2. 提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。
3. 参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。
4. 协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。
5. 其他总包配合相关工作。
三、费用及支付方式1. 总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
四、合同期限及工程进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。
2. 乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。
3. 如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就本次工程项目的配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利与义务。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
工程施工配合费协议(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（总包单位）：_________________乙方（分包单位）：_________________鉴于甲方作为施工总包单位，负责整个工程项目的统筹管理和施工组织；乙方作为分包单位，负责部分分项工程的施工，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就工程配合费事宜达成如下协议：一、协议内容1. 配合费标准：甲方应向乙方支付配合费，具体金额根据工程规模、施工难度、工期等因素协商确定。
配合费总额为人民币______元。
2. 配合费支付方式：配合费按月支付，乙方在每月末提交配合费结算单，甲方在收到结算单后____个工作日内支付当月配合费。
3. 配合费使用范围：配合费主要用于乙方在施工过程中所需的各项配合工作，包括但不限于：- 日常协调与沟通；- 图纸会审、设计变更的处理；- 预留预埋、土建项目施工；- 施工场地清理；- 施工用水用电供应；- 办公和生活、加工用场地等；- 垂直运输、脚手架使用等。
4. 配合费结算：乙方在工程完成后，向甲方提交配合费结算报告，包括但不限于：- 配合费使用明细；- 配合工作完成情况；- 甲方提供的各项服务明细。
5. 责任与义务：- 甲方负责协调各分包单位的工作，确保施工进度和质量；- 甲方负责提供乙方施工所需的各项设施和条件；- 乙方负责按照甲方要求完成分项工程施工；- 双方应共同遵守国家相关法律法规，确保施工安全。
二、违约责任1. 甲方未按约定支付配合费的，应向乙方支付_____%的违约金；2. 乙方未按约定完成分项工程施工的，应向甲方支付_____%的违约金；3. 因甲方原因导致乙方施工进度延误的，甲方应承担相应的损失。
三、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
总包与分包现场配合协议书
总包与分包现场配合协议书总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）为明确甲、乙双方在xxx工程施工过程中职责和义务，经双方共同协商签定以下内容的施工配合协议，共同遵守。
一、乙方向甲方交纳服务费：服务费数额为乙方与建设单位签定的有效合同总造价的 2.0 %.合同总造价：xxx万元。
计服务费数额为：xxx万元×2.0%=xxx万元1、服务费的交纳方式：由乙方直接付给甲方，甲方开具发票。
2、服务费的交纳时间：①乙方工程施工到50%时，付给甲方50%；②xxx年10月31日前付清余款。
如因业主或甲方原因造成工期延误，余款支付时间顺延，但最晚支付时间不能迟于xxx年12月31日，否则，每延误一天罚款1000元。
如到xxx年12月31日尚不能结清，甲方有权采用法律手段解决。
3、服务费交纳应符合以下条件：1）如乙方由自身原因造成工作无法按时完成，由乙方负责，其交纳服务费的时间不变；2）甲方向乙方所提供服务时间截止到xxx年10月31日，如因乙方原因造成合同未按期完成，需继续配合，服务费另行计算；如因甲方或业主原因造成工期顺延，则相应顺延日期内的服务费不另行计算。
3）由于乙方原因造成外界举报或政府部门罚款所造成的损失由乙方负责。
二、甲方在收取服务费后应提供以下服务：1、整体协调工程进度。
2、提供垂直运输，总包与各分包共同使用。
3、提供施工现场用水源、提供二级配电箱。
4、不提供室内、外架子搭设及架子搭设所需用的材料，由乙方自行搭设脚手架时，甲方提供工作面。
5、甲方在施工现场为乙方提供办公室和库房场地，面积不少于200m2，由乙方自行搭设。
甲方不解决乙方施工人员的住宿及生活用水、用电问题。
三、乙方进入施工现场应遵守规定：1、严格执行甲方各项管理制度，服从甲方现场管理人员的管理，服从甲方工期、质量、安全、消防、文明施工等方面的全面管理。
2、服从甲方总施工进度计划要求，根据甲方的进度计划及工作安排制定自己的进度计划和人员安排，每月23日书面报甲方。
分包工程配合费合同
分包工程配合费合同甲方（总承包商）：_________________乙方（分包商）：_________________鉴于甲方为工程项目的总承包商，乙方为分包商，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就分包工程配合费事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在分包工程配合过程中的费用支付、工期要求、质量标准等相关事宜，以确保分包工程的顺利完成。
二、合同范围本合同涵盖的分包工程包括但不限于__________（具体工程内容），乙方需按照甲方的要求和工程图纸完成上述分包工程。
三、配合费用及支付方式1. 配合费总额为人民币__________元，乙方完成约定工程后，甲方应按照合同约定支付配合费。
2. 付款方式：配合费将分____次支付，每次支付比例为____%，具体支付时间为工程进度达到约定节点时。
3. 若乙方提前完成工程或工程质量超出预期，甲方可根据实际情况给予适当的奖励。
四、工期要求乙方应于____年____月____日前完成分包工程，如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
五、质量标准乙方必须严格按照国家相关质量标准和甲方提供的技术要求执行分包工程，确保工程质量符合规定标准。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成分包工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付配合费，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改和补充，均需以书面形式经双方确认后方可生效。
甲方代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工配合费协议
总包单位（甲方）:
分包单位(乙方):
建设单位（丙方)：
为保证工程的安全、顺利施工和按期投用,结合本工程具体情况,给三方友好协商达成以下协议共同遵守。
第一条总包配合服务费及安全保证金
1．1、本工程按装修造价 2３700００元（贰佰叁拾柒万元整）４％配合费率，乙方给甲方一次性支付总包服务费 80000 元（捌万元整),结算超过2０0万元(贰佰万整)增补。
1.2、为保证乙方装修施工人员进入施工现场的安全、文明施工服从甲方管理，乙方给甲方缴纳安全保证金 2０000元(贰万元整).
施工完毕后、文明施工无事故及安全经济责任,甲方全额退还乙方安全保证金２０00０元（贰万元整）。
如乙方施工中违反施工现场的安全、文明施工规定，拒不服从甲方管理,其相应处罚从安全保证金扣除缴甲方。
1。
3、安全保证金合计 2０000 元(贰万元整）,在 2０1５年 4 月１０日前乙方支付给甲方。
第二条甲方责任
2。
１、对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。
2。
2、给乙方提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等。
２．3、提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。
２．４、提供工地内垂直运输。
2.５、提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决,电费单独计量后收费．
２.6、提供标高、定位线等。
２.7、提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。
2。
8、按设计图纸及相应变更，对 / 层剩余施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。
第三条乙方责任
3。
１、严格按施工现场安全、文明规定要求装修工程施工人员。
3。
２、服从甲方安全、文明现场施工管理,并派张海洋同志负责协调、配合甲、丙双方的工作。
３。
3、服从监理单位管理.
3。
４、精心施工,保证安全，杜绝安全事故。
3.５、注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。
3。
6、施工范围内的工程资料及验收均由乙方行负责完成。
３。
7、办公及生活设施工由乙方自理。
3．8、进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。
3.9、负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。
第四条丙方责任
４。
1、监督各方履约，协调各方关系.
4.2、因丙方不积极协调，造成乙方装修工程工期延误以及误工损失，乙方有权根据损失大小要求丙方给予损失费。
第五条安全责任
５。
1、如工程发生安全事故乙方负全责，甲方、丙方不负任何责任。
第六条争议或纠纷
6。
１、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下三方协商解决. 6。
2、协商调解不成时,可向工程所在地的工商行政部门申请仲裁.
注:本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效。
本合同一式三份，甲乙丙方各执一份。
甲方代表人（签章）：
乙方代表人(签章）:
丙方代表人（签章）:
年月
日。