104临时用电变压器安装施工合同
变压器安装服务合同5篇
变压器安装服务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装服务事宜，达成如下协议：一、合同概述本合同是关于变压器的安装服务合同，明确规定了甲乙双方的权利和义务。
在双方同意的基础上，乙方负责按照甲方的要求进行变压器的安装工作。
二、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求，提供以下变压器的安装服务：包括但不局限于设备的安装、调试及运行前的检查工作。
具体包括以下工作内容：变压器基础的制作和安装；变压器的搬运和安装；电气连接和调试；运行前的检查等。
乙方应确保安装质量符合国家相关标准和规范。
三、合同金额及支付方式本合同的总金额为人民币______元整（大写：______元整）。
支付方式为：甲方在合同签订后支付合同金额的______%（大写：______元整）作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余款项。
乙方应提供合法有效的发票。
四、合同工期及延误处理本合同的工期为______天。
如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币______元整。
如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
五、质量保证及售后服务乙方应确保所安装的变压器符合国家和行业标准，确保质量合格。
安装完成后，乙方应进行调试并运行检查，确保设备正常运行。
在保修期内，乙方应对设备进行保修。
保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
具体的保修条款详见本合同附件的保修协议。
六、违约责任及处理1. 若乙方未按照合同约定完成安装工作，应按照本合同第四条规定支付违约金。
2. 若甲方未按照合同约定支付款项，应按照同期银行贷款利率支付逾期利息。
3. 若因乙方原因导致安装的变压器存在质量问题，乙方应承担相应的损失赔偿责任。
4. 其他违约情况，双方应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。
104临时用电变压器安装施工合同
同编号：临时用电变压器施工合同发包人：承包人：签订地点：签订时间：临时用电增容及迁移工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：1、10kV尖界线滨海分支线#6１至#67 杆段高压线路迁改工程部分（1）、10kV 部分：新立φ190*12 米电杆 5基，杆上金具安装 1 批；拉线5根、新建架设 10kV 线路 3*JKLGYJ-10kV/185mm2 导线0.255km；（2）、拆除部分：拆除高压架空导线 3*JKLGYJ-10kV/185mm²绝缘导线 0.221km，φ190*12m 型电杆 5 根；2、XXXX酒店 800kVA 欧变工程部分直埋敷设 YJV22-8.7/15kV-3*95mm²绝缘电缆 0.020km；新装隔离开关 1 组、真空开关 1 台、避雷器 1 组、高压计量 1 套、800kVA 箱变一台（含基础）。
3、XXXX酒店 630kVA 箱变迁移工程部分敷设电缆 YJV22-8.7/15kV-3*35mm²（利旧）绝缘电缆 0.015km；新增电缆分接箱 1 台（含基础）、迁移 630kVA 箱变一台（含基础）。
二、承包方式：乙方包工包料、包设备报装、包质量、包进度、包工期、包安全、包工程验收、包送电、包管理费、包利润，包税金的交钥匙工程。
三、工程期限从开工到竣工验收送电时间为60天四、工程质量1、承包人应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应配电箱设备材料。
成套配电箱验收标准按国家现行标准验收。
2、承包人应按现行的国家标准，随每批产品向发包人提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》等相关质量资料。
3、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
变压器安装服务合同5篇
变压器安装服务合同5篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装服务事宜，达成如下协议：一、合同基本事项1. 合同编号：____________2. 服务项目：变压器安装服务3. 服务地点：____________4. 服务时间：自合同签订之日起至安装完成并验收合格止5. 服务费用：总金额为人民币________元（大写：________元整）二、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供变压器的安装服务，包括但不限于变压器的运输、安装、调试、验收等。
2. 乙方应确保安装过程中符合相关法规、规范及安全标准，避免因安装不当导致的设备损坏或安全事故。
3. 乙方应提供必要的安装技术支持，确保变压器安装质量。
三、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应提供变压器的相关技术资料及安装环境；（2）甲方应按时支付服务费用；（3）甲方应对乙方安装过程进行监督，确保安装质量。
2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定提供变压器安装服务；（2）乙方应确保安装质量，避免因安装不当导致的设备损坏或安全事故；（3）乙方应遵守现场安全规定，确保安装过程中的安全；（4）乙方应提供必要的技术支持，确保甲方正常投入使用变压器。
四、服务费用及支付方式1. 服务费用：总金额为人民币________元（大写：________元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方总服务费用的____%作为预付款，安装完成并验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票给甲方。
五、合同期限与验收标准1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装完成并验收合格之日止。
2. 验收标准：按照相关法规、规范及安全标准进行验收，确保变压器安装质量。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方：（施工单位名称）乙方：（安装单位名称）鉴于甲方拟在（施工工程项目名称）进行施工，现委托乙方进行临时施工用电安装工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作，包括但不限于：架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施，并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算，具体分期支付比例如下：（具体分期支付比例）2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款，逾期未付款的，应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如需延期施工应提前书面通知甲方，并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方应协商解决，并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供（具体质保期限），并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内，如设备有故障，乙方应及时进行维修或更换，维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险，确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失，由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的，应当赔偿对方相应的损失，同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
变压器安装工程施工合同协议书范本(2篇)
变压器安装工程施工合同协议书范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装工程（以下简称“工程”）施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程期限：____年__月__日至____年__月__日二、工程质量2.1 乙方应按照国家有关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
2.2 乙方应提供施工材料、设备的质量合格证明，并按照甲方的要求进行检验。
2.3 工程竣工后，乙方应提供完整的工程竣工资料，并配合甲方进行验收。
三、工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款项。
3.3 乙方开具正规发票给甲方。
四、施工安全4.1 乙方应遵守国家有关施工安全的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
4.2 乙方负责处理施工过程中发生的安全事故，并承担相应的法律责任。
五、合同变更和解除5.1 合同签订后，如需变更或解除合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。
5.2 合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求将施工场地恢复原状。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应支付逾期竣工违约金。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。
变压器安装施工合同
变压器安装施工合同合同编号：______________甲方（委托方）：______________乙方（施工方）：______________鉴于甲方需要进行变压器安装施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就变压器安装施工项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________________________________1.2 工程地点：________________________________________1.3 工程内容：包括但不限于变压器的安装、调试及相关配套工程。
1.4 工程规模：具体规模和参数详见附件一《工程量清单》。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日2.3 工程总日历天数：____天第三条工程质量和技术标准3.1 工程质量应达到国家或行业规定的标准，具体标准详见附件二《质量标准》。
3.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________（￥__________元）。
4.2 支付方式：4.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
4.2.2 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价款的____%。
4.2.3 竣工验收合格后____日内，甲方支付至合同总价款的____%。
4.2.4 质保金：合同总价款的____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第五条甲方责任5.1 提供施工所需的场地、水电等基本条件。
5.2 按合同约定支付工程款。
5.3 协调解决施工过程中出现的非乙方原因的问题。
第六条乙方责任6.1 按照合同约定的工程内容、质量和期限完成施工。
变压器安装工程施工合同协议书范本模板
变压器安装工程施工合同协议书范本模板一、甲方（委托方）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】二、乙方（承包方）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于甲方拟委托乙方进行变压器安装工程施工，双方经友好协商，达成以下合同协议：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行变压器安装工程施工，具体包括但不限于：a) 变压器的安装、调试和试运行；b) 相关设备的安装、接线和调试；c) 施工现场的准备工作，如场地清理、基础施工等。
1.2 工程施工地点：【施工地点】第二条工期要求2.1 双方约定的工期为【工期天数】个工作日，自本合同生效之日起计算。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，延误期间不计入工期，双方应友好协商解决。
第三条工程款项及支付方式3.1 工程总价款为【总价款金额】人民币，甲方按以下方式支付给乙方：a) 工程开工前，甲方支付工程款的【首付款比例】作为首付款；b) 工程完工后，甲方支付工程款的【尾款比例】作为尾款。
3.2 乙方应提供相应的发票和收据，甲方在收到发票和收据后的【付款期限】内支付相应款项。
第四条质量保证及维修期限4.1 乙方对所提供的施工材料和施工质量负责，保证其符合国家相关标准和规定。
4.2 乙方提供的设备和材料应具备相关质量保证期限，保证期限为【保证期限】个月。
4.3 在保证期限内，如设备或材料出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付相应的滞纳金，滞纳金按欠款金额的【滞纳金比例】计算。
5.2 若乙方未按合同约定完成工程施工，应向甲方支付相应的违约金，违约金按合同总价款的【违约金比例】计算。
第六条保密条款6.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密和机密信息应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
6.2 保密期限自合同终止之日起【保密期限】年。
变压器安装施工合同
变压器安装施工合同合同编号：XXXXXX甲方：（以下简称为“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称为“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在其工地上安装变压器，为明确双方权利义务，特就变压器安装施工事宜达成以下合同：一、工程概况：1.1 工程名称：变压器安装1.2 工程地点：1.3 工程内容：安装、调试变压器设备，包括主体设备、配套设备及相关管线工程。
1.4 工期安排：工期从双方签署合同后生效，具体工期为_____，双方应按照工期安排按时完成相关工程。
二、工程价款：2.1 工程总价款：合同总金额为人民币(大写)_____元整，数字(小写)_____元整。
2.2 付款方式：甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项：a) 工程进度款：工程完成百分之____时，甲方向乙方支付百分之____的工程款项；b) 工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内向乙方支付全部尾款。
2.3 付款账户：乙方提供正确有效的收款账户信息，包括开户行、账户名、账号等。
三、合同质量要求：3.1 设备标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求提供符合质量要求的设备。
3.2 工程质量：乙方负责保证工程施工质量符合国家相关标准和法律法规要求，并承担由于施工质量不合格造成的一切损失。
3.3 质保期：自工程正式竣工验收并支付全部尾款之日起，乙方提供____年的免费质保期，期间对设备质量、施工质量等进行监督和维护。
四、合同履行：4.1 甲方责任：甲方应提供相应的场地、用电设备、土建工程等，确保施工的顺利进行。
4.2 乙方责任：乙方应按照本合同的约定履行工程质量要求，按期完成相关工程。
4.3 变更和追加工作：如因工程需要，甲方与乙方一致同意变更工程内容或追加工作，双方应进行书面补充合同，并约定相关变更费用和工期调整。
4.4 工程保险：甲方应在工程施工期间自行负责工程保险的投保和理赔事宜。
五、合同解除：5.1 合同解除：合同一旦签订生效，双方均应全力履行合同义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
同编号：临时用电变压器施工合同发包人：承包人：签订地点：签订时间：临时用电增容及迁移工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：1、10kV尖界线滨海分支线#6１至#67 杆段高压线路迁改工程部分（1）、10kV 部分：新立φ190*12 米电杆 5基，杆上金具安装 1 批；拉线5根、新建架设 10kV 线路 3*JKLGYJ-10kV/185mm2 导线0.255km；（2）、拆除部分：拆除高压架空导线 3*JKLGYJ-10kV/185mm²绝缘导线 0.221km，φ190*12m 型电杆 5 根；2、XXXX酒店 800kVA 欧变工程部分直埋敷设 YJV22-8.7/15kV-3*95mm²绝缘电缆 0.020km；新装隔离开关 1 组、真空开关 1 台、避雷器 1 组、高压计量 1 套、800kVA 箱变一台（含基础）。
3、XXXX酒店 630kVA 箱变迁移工程部分敷设电缆 YJV22-8.7/15kV-3*35mm²（利旧）绝缘电缆 0.015km；新增电缆分接箱 1 台（含基础）、迁移 630kVA 箱变一台（含基础）。
二、承包方式：乙方包工包料、包设备报装、包质量、包进度、包工期、包安全、包工程验收、包送电、包管理费、包利润，包税金的交钥匙工程。
三、工程期限从开工到竣工验收送电时间为60天四、工程质量1、承包人应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应配电箱设备材料。
成套配电箱验收标准按国家现行标准验收。
2、承包人应按现行的国家标准，随每批产品向发包人提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》等相关质量资料。
3、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
4、工程质量验收标准：供电局验收一次性合格。
五、合同价款合同金额（大写）：元整。
￥：元（承包范围内的内容总价包干）（详见《电力工程预算书》）六、工程前期工作根据甲、乙双方协商，甲方委托乙方协助办理工程的前期限工作，包括开挖报建、拆迁赔偿、青苗赔偿等。
其中所发生的费用，经与有关受赔单位磋商后，甲、乙双方应书面确认。
如需由乙方代支的，则由乙方交款后，由受赔单位出具有效凭据，待工程结算时，甲方按实际发生金额向乙方支付代支费用。
七、竣工资料要求竣工结算资料要求：隐蔽工程验收记录单、供电局中间检查报告、计量报告、设备交流耐压实验报告、二次原理图、线路供电方案、一次电气竣工图、竣工验收报告、结算书、材料合格证、出厂证明、材料出厂调试报告等原件由乙方报供电局验收，复印件乙方盖章报甲方备案。
八、支付方式设备进场安装完成后支付总价的70%，全部安装、供电验收合格、送电后15天内支付至总价的97%，3%为质保金，正常供电6个月后，付清全部质保金。
每次付款前承包方须向发包方提供书面申请和等额的增值税专用发票。
九、甲方责任1、甲方须向乙方提供相关批文及手续：包括场地、线路走廊的批文和市政规划报批手续及相关的用电报装资料，并负责因此发生的费用。
2、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要。
进行承、发包双方施工技术交底及填写施工安全技术交底记录表。
3、提供符合开工条件的施工场地并负责现场的有关协调工作。
4.甲方应配合乙方在施工期内做好工地的保安防盗工作，以免造成设备、器材等相关材料的损失。
5、按合同约定期限向承包人支付工程款；十、乙方责任1、按时完成工程施工图深化设计，向发包人提供正式施工图（包括承发双方审核的正式施工图纸，以供电局认可的施工图原件一份。
2、施工管理人员和材料、施工机构进场，编制施工组织设计或施工方案、施工预算和施工总进度计划。
3、服从发包人现场代表或发包人委托的监理公司的指挥，遵守发包人现场的管理规章制度。
严格执行安全施工、操作规程，保证施工期间的安全。
因承包人在施工中的安全措施不完善导致人身财产损失的，由承包人承担责任。
因非承包人原因导致的人身财产损失由发包人承担。
4、按合同要求采购供应工程设备材料，保证设备材料的规格型号、品牌与附件一《工程量清单报价表》及附件二《主要设备及设备内元器件品牌表》保持一致。
承包人采购的材料、设备必须附有产品合格证，发包方人认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验，符合质量要求的方可用于工程，其复验费由要求复验方承承担；不符合质量要求的，承包方应予以更换，其复验费由提供材料、设备方面承担。
5、负责完成工程相关报批验收手续和工程移交当地供电部门手续。
6、负责工程的竣工验收（保证工程通过当地供电管理部门和质量检验部门的验收）。
承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范GB50328-2001》要求向发包人提供一式三份合格竣工资料。
发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见, 承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善，发包人自承包人补充完善后15个工作日内审核完毕。
发包人逾期审核的，视为竣工资料合格。
十一、竣工验收1、按国家和海南电网公司规定的有关验收标准执行，达到合格标准；若没达到验收标准，承包人应进行返工，直至验收合格。
2、工程竣工后承包人提交供电局进行验收，验收合格后，双方应及时办理移交手续，同时将竣工资料完整移交给发包人，设备交付发包人投入使用时，系统性能全部达到合同要求。
3、遇不可抗力原因导致工程不能施工的，承包人工期相应顺延。
4、工程竣工验收后，发包人方可使用。
十二、违约责任1、发包人未按合同约定的时间节点支付相应的工程价款的，每逾期一日，应按合同价的 0.1‰向承包人支付误期违约金。
且承包方有权停止施工，直至发包人支付相应工程款，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。
2、发包人未能按合同履行相应义务的，损失由发包人自行承担，工程工期相应顺延。
3、工程中途停建、缓建的，发包人应采取措施弥补或减少损失，同时应赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
4、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
5、承包人应按合同约定的时间完成合同工作，扣除顺延的工期后，每逾期一日，应按合同价款的0.1‰向发包人支付误期违约金。
6、因承包方原因工程质量到不到合同约定的质量标准的，经两次整改后仍不能不能达标的，需向发包人赔偿相应损失。
十三、保修及售后服务、培训1、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、保修期从整个工程经竣工验收合格之日起计。
在设备保修期内发包人提供优良的售后服务，并免费提供由于厂方制造工艺及质量原因造成的部件之更换，但不包括在不正常运转中的损坏及因非承包人人为错误而引起的损坏。
2、在保修期内，承包人必须在收到发包人或发包人物业管理公司的通知后2小时内做出响应，12小时内赶到现场提供免费服务。
3、在保修期满以后，承包人可按海南地区同类产品的优惠价格长期提供售后服务，在接用户通知后投标人应在12小时内赶到现场提供服务。
4、承包人应负责对用户使用、操作、维修、保养人员免费进行培训，直到能操作并能掌握一定维修技巧，同时提供使用维护说明书。
十四合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。
十五质量保修范围一、工程质量保修范围和内容1、质量保修范围包括：与本项目相关的箱变基础工程、电缆管道、800KVA箱变设备安装（不含630KVA箱变）和架空线路工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：1.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；1.2电气管线、电气设备安装工程为 2 年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
二、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
乙方售后服务电话： .2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
十六其它事项及补充条款1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2、本合同壹式捌份，甲、乙双方各执肆份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕全部义务帐务结清终止。
若双方签字盖章时间不一致，以最后签字盖章一方时间为合同生效时间。
以下无正文发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：。