山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同
山西省建设工程施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方的________（工程名称）施工工程，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程规模：______________5. 工程立项批准文号：______________第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承担以下工程内容的施工：1. _________________2. _________________3. _________________4. _________________5. _________________第三条合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 合同工期总日历天数为：____天第四条质量标准工程质量标准：______________第五条合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）：______________（￥______________元）。
2. 合同价款的支付方式和时间：______________第六条甲方责任1. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作，使施工场地具备施工条件。
2. 按约定的时间和要求完成以下工作：______________3. 其他责任：______________第七条乙方责任1. 按照合同约定的工期和质量标准完成工程施工。
2. 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。
3. 其他责任：______________第八条工程变更1. 合同履行期间，甲方要求变更工程质量标准或发生其他实质性变更，由双方协商解决。
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本山西省建设工程施工合同范本第一章总则第一条本合同依据《中华人民共和国建设工程施工法》及相关法律法规制定，适用于山西省内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同各方应遵守国家法律法规和强制性标准，履行合同义务，互相协作，保证工程质量，确保期限和安全。
第三条项目相关资料：项目可行性研究报告、施工图纸及技术文件，项目招标文件等，构成本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
第二章合同的签订与变更第四条项目业主应向承包商提供建设工程的前期工作文件，包括设计文件、招标文件等，并按合同约定支付定金。
第五条合同签订前，双方应详细协商并书面记录工程范围、工程量、工程质量标准、施工工期、施工方式等具体内容。
第六条合同签订后，如遇工程范围、工程量等发生变更的情况，须经业主同意并签署变更协议。
第三章工程款支付第七条工程款支付方式包括：定金支付、阶段支付、竣工结算支付等，支付比例及方式应在合同中明确规定。
第八条工程款支付应按照合同约定的工期和工程进度进行，如有拖延或质量问题导致工程停工的，支付延期或暂停支付。
第九条工程款支付完毕后，业主应向承包商提供相关发票和收款凭证。
第四章违约责任第十条若承包商未按合同约定履行义务，造成工程质量问题、进度拖延等后果的，应承担相应的违约责任。
第十一条若业主未按合同约定支付工程款或违约导致施工无法进行的，应承担相应的违约责任。
第五章纠纷解决第十二条合同纠纷可协商解决，如协商不成，可向当地建设工程协会申请仲裁或向法院提起诉讼。
第十三条本合同中出现的名词及注释：1. 建设工程施工法：中华人民共和国关于建设工程施工活动的法律法规。
2. 业主：建设工程的委托人，即要求实施建设工程的建设单位或个人。
3. 承包商：承担建设工程施工合同的施工单位或个人。
附件列表如下：1. 项目可行性研究报告2. 施工图纸及技术文件3. 项目招标文件注释列表如下：1. 建设工程施工法：是中华人民共和国对建设工程施工活动进行法律规范的统一性规范。
山西省建设工程合同范本
山西省建设工程合同范本模板一：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：模板二：山西省建设工程合同范本甲方（建设单位）：（填写甲方名称、地址、法定代表人、电.化等）乙方（承包单位）：（填写乙方名称、地址、法定代表人、电.化等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下建设工程合同条款，为确保合同履行的顺利进行，双方共同遵守并履行如下约定：一、工程名称及地点1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）二、工程内容与范围2.1 工程内容：（详细描述工程的具体内容）2.2 工程范围：（详细描述工程的范围，包括建造面积、建造物层数等）三、工期要求3.1 工期安排：（详细描述工程的施工周期安排）3.2 工期延长及罚款：（双方约定工期延长的相应罚款标准及处理方式）四、工程报价与付款方式4.1 工程造价：（详细列出工程的总造价，包括材料费、人工费、设备费等）4.2 付款方式：（约定工程款项的支付方式及时间节点）五、合同履行保证5.1 保证金：（约定乙方需缴纳的保证金金额及处理方式）5.2 履约保证金：（约定乙方需缴纳的履约保证金金额及处理方式）六、违约责任6.1 甲方违约责任：（约定甲方违约时的违约责任及赔偿方式）6.2 乙方违约责任：（约定乙方违约时的违约责任及赔偿方式）七、争议解决7.1 争议解决方式：（约定合同争议解决的方式，如仲裁、诉讼等）附件：（列明本所涉及的附件，如设计图纸、技术规范等）：法律名词及注释：（列明本所涉及的法律名词及注释，如合同法、建造法等）：。
山西省建设工程施工合同(通用版)
山西省建设工程施工合同(通用版)山西省建设工程施工合同(通用版)合同编号：_____________甲方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________乙方：(名称)____________________________法定代表人：____________________________连系地址：______________________________连系电.化：______________________________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，并达成共识，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，《山西省建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，甲乙双方经友好商议，达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在规定甲乙双方在建设工程施工过程中的权利义务，维护双方的合法权益，保证工程施工的顺利进行。
第二条合同范围本合同适合于山西省境内的建设工程施工合同，包括但不限于房屋建造工程、市政工程、水利工程、交通工程等各类工程。
第三条合同约定甲乙双方应根据建设工程的实际情况，在本合同中明确约定合同的具体内容，保证合同的全面性、准确性和合法性。
第二章工程概况第四条工程名称本工程的名称为_________________________。
第五条工程地点本工程的地点位于_________________________。
第六条工程内容本工程的具体内容包括但不限于_________________________。
第七条工程期限本工程的工期为_________________________，自________年____月____日起至________年____月____日止。
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本附件：一、工程概况1.1 工程名称：山西省建设工程施工项目1.2 工程地点：山西省1.3 工程范围：本项目包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等工程内容，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。
1.4 工程质量：按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
二、合同工期2.1 工程开工日期：______年______月______日2.2 工程竣工日期：______年______月______日2.3 工程总工期：______天三、合同价款3.1 工程总价款：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方审核同意后支付至合同总价款的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______。
四、甲方权利与义务4.1 提供施工图纸及工程量清单，并确保其准确性和完整性。
4.2 按照合同约定的付款方式进行付款。
4.3 对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理建议。
4.4 配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
五、乙方权利与义务5.1 严格按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保工程质量。
5.2 严格按照合同约定的工期完成施工任务。
5.3 严格按照合同约定的付款方式进行收款。
5.4 配合甲方办理相关手续，确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
6.2 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款______%的违约金。
山西省建设工程施工合同完整版
山西省建设工程施工合同完整版山西省建设工程施工合同完整版一、合同签订及生效1. 本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同签订，经双方盖章后生效。
2. 本合同的签订是根据相关法律法规以及项目招投标程序进行的。
二、工程内容1. 甲方承担以下工程项目的建设，包括但不限于：工程名称工程地点工程规模工程用途2. 乙方承诺按照合同要求，完成工程建设任务，并保证工程质量符合相关标准。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币x万元，具体支付方式如下：第一笔款项：在合同签订后天内支付工程款项的%；第二笔款项：在工程进度达到%时支付工程款项的%；第三笔款项：在工程竣工验收合格后支付工程款项的%。
2. 工程价款的支付应按照相关法律法规的规定进行，款项应通过银行转账等方式进行支付。
四、工期及违约责任1. 本合同规定的工期为个自然天，自工程开工之日起计算。
2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并保留其他追究乙方责任的权利。
3. 如果甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付延迟履约费，并保留其他追究甲方责任的权利。
五、工程变更和索赔处理1. 任何一方需提前征得对方同意才能进行工程变更，变更后应及时调整合同金额、工期以及其他相关约定。
2. 若因不可抗力或合同外的其他原因导致工程无法按计划进行，双方应及时协商解决，并签订书面协议，明确变更后的工程目标和约定。
3. 若因乙方原因导致工程变更或延期，甲方有权要求乙方支付相关费用并承担相应责任。
六、工程保修及验收标准1. 乙方须提供相应的保修期，工程保修期为工程竣工验收合格之日起，持续个月。
2. 工程验收应符合相关法律法规的要求，甲方有权对工程进行验收，并在合格后签发相应的证书。
七、合同解除与争议解决1. 本合同在以下情况下可以解除：经双方协商一致；经法院判决或仲裁裁决；其他法律规定的情况。
2. 如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交相关部门进行仲裁或诉讼解决。
山西省建设工程施工合同范本正规范本(通用版)
山西省建设工程施工合同范本一、合同双方甲方：(甲方名称)地质：(甲方地质)邮编：(甲方邮编)法定代表人：(甲方法定代表人)方式：(甲方方式)乙方：(乙方名称)地质：(乙方地质)邮编：(乙方邮编)法定代表人：(乙方法定代表人)方式：(乙方方式)二、工程名称及地点根据《建设工程质量管理条例》的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，自愿达成如下合同：1.工程名称：(填写工程名称)2.工程地点：(填写工程地点)三、工程内容及规模1.工程内容：(详细描述工程的具体内容)2.工程规模：(填写工程的规模，可以是面积、容量、长度等具体指标)四、合同价款及支付方式1.合同价款：(填写合同价款的具体金额，可以分阶段支付)2.支付方式：(填写支付方式，如一次性付款、分期付款等)五、合同的履行期限1.工期：(填写工期，如具体的日期范围或天数)2.开工日期：(填写开工日期)3.竣工验收日期：(填写竣工验收日期)六、合同的违约责任1.甲方的违约责任：(说明甲方违约时的责任和违约金等情况)2.乙方的违约责任：(说明乙方违约时的责任和违约金等情况)七、索赔和争议解决1.索赔：甲、乙双方在工程履行过程中，如果发生任何损失和索赔，应及时通知对方，并经过友好协商解决。
2.争议解决：凡因合同履行发生的争议，应由双方友好协商解决。
如果协商不成，可通过仲裁或法院诉讼方式解决。
八、合同的变更和解除1.变更：甲、乙双方在履行合同过程中，如需对其内容进行变更，应经双方协商并签订书面变更协议。
2.解除：甲、乙双方在合同履行过程中，如需解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
九、其他事项1.合同生效条件：本合同在双方正式签字盖章后生效。
2.合同备案：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并向有关主管部门备案。
十、合同争议解决方式本合同的争议解决方式适用现行法律法规，并提交(填写仲裁机构或法院名称)仲裁。
甲方：(甲方法定代表人签名) (日期)乙方：(乙方法定代表人签名) (日期)是以。
山西省建设工程施工合同范本
山西省建设工程施工合同范本2024山西省建设工程施工合同范本为明确双方在建设工程上的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________承包范围：_________________________工期：_________________________质量标准：_________________________第二条合同价款合同价款为：_________________________（具体方式在专用条款中约定）第三条甲乙双方权利义务甲方权利义务：1、按照合同约定支付工程款项；2、负责提供施工图纸及相应技术资料；3、配合乙方进行与工程建设相关的各项工作；4、保障乙方的合法权益。
乙方权利义务：1、按照合同约定进行施工，确保工程质量；2、服从甲方及有关部门的监督管理；3、保护甲方及工程相关的知识产权；4、及时办理工程相关的审批手续。
第四条合同价款支付方式及标准合同价款支付方式及标准详见附件一。
第五条工程变更及索赔工程变更及索赔应当遵循合法、公平、诚信的原则，由甲方书面提出，经乙方同意并签署书面协议。
具体方式详见附件二。
第六条违约责任甲乙双方应当认真履行合同义务，如有违约行为，应当承担相应的法律责任。
具体违约责任详见附件三。
第七条保密条款甲乙双方及工程参与人员在工程建设过程中，应当对所知悉的商业机密、技术机密及其他保密信息予以保密，不得向第三方泄露。
第八条争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条附则本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、保修期满后终止。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西省建设工程施工合同
山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑
企业家联合会
山西
建设工程施工合同
第一部分协议书
发包人（全称）：新原乡新华街村民委员会
承包人（全称）：山西晋技建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：新华医院续建楼工程
工程地点：原平市新原乡新华街
工程内容：新华医院续建楼内所有给排水、采暖及电气等安装工程
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：新华医院续建楼内所有给排水、采暖及电气等安装工程
三、合同工期
开工日期：2011 年5月15日
竣工日期：2011 年10 月15 日合同工期总日历天数：150 天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款：
金额（大写）：壹佰捌拾叁元/ 平方米（人民币）
￥：183 元/m2 （预算价）
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1. 本合同协议书
2. 本合同专用条款
3. 本合同通用条款
4. 标准、规范及有关技术文件
5. 图纸
6. 工程量清单
7. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本
合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期
内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其 他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2011 年 5 月 日
合同订立地点：
本合同双方约
定： 自双方法定代表人或委托代理人签字盖章 后生效。
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1. 词语定义 下列词语除专用条款另有约定外， 应具有本条所赋予的定义： 发包人：（公章） 住所： 法定代表
人： 委托代理
人： 电 话： 传
真： 开户银行：
帐 号： 邮政编
码： 承包人：（公章）
住所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通
用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本
合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包
人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式
1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算
（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一次，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24 时
1.24 质量保修：指建设工程在保修范围和缺陷责任期内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
1.25 质量缺陷：指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。
1.26 质量保修金：是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
2. 合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 本合同协议书
(2) 中标通知书
(3) 投标书及其附件
(4) 本合同专用条款
(5) 本合同通用条款
(6) 标准、规范及有关技术文件
(7) 图纸
(8) 工程量清单
(9) 工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况
下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方
协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款条关于争议的约定
37 处理。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2 适用法律和法规。