劳务分包合同范本护坡
劳务分包合同护坡完整版
劳务分包合同护坡完整版甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方因工程需要，同意将部分劳务分包给乙方完成，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条分包范围1. 乙方负责的劳务分包范围为：_____________________2. 乙方应按照甲方的要求和工程规范进行施工。
第三条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为：_____________________2. 支付方式：_____________________3. 付款时间：_____________________4. 付款条件：_____________________5. 质保金：_____________________6. 其他费用：_____________________第四条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 工程验收标准：_____________________3. 验收程序：_____________________4. 质量保修期：_____________________5. 质量保修责任：_____________________第五条安全生产与环境保护1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施保护环境，防止污染。
第六条违约责任1. 甲方违约责任：_____________________2. 乙方违约责任：_____________________3. 违约赔偿：_____________________4. 争议解决方式：_____________________第七条合同变更与解除1. 合同变更：_____________________2. 合同解除：_____________________3. 合同解除后的权利义务：_____________________第八条其他约定1. 双方可根据实际情况协商增加其他条款。
护坡工程劳务合同范本
护坡工程劳务合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有护坡工程项目的建设需求，乙方具备提供相应劳务的能力，双方经友好协商，就乙方为甲方提供护坡工程劳务的相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方应按照甲方的要求，完成护坡工程的设计、施工及验收等工作。
1.2 乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
二、劳务费用2.1 双方确认，乙方向甲方提供的护坡工程劳务费用为人民币 [请填写金额] 元（大写：[请填写大写金额] 元整）。
2.2 乙方应在合同签订后的 [请填写时间] 个工作日内，向甲方提交详细的劳务费用明细。
三、合同履行3.1 乙方应按照双方约定的时间表和进度，完成护坡工程的各项工作。
3.2 甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未能按照约定的时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金 = 劳务费用 × [请填写比例]。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：[请填写日期]1.护坡工程设计方案2.护坡工程施工图纸3.劳务费用明细表4.乙方资质证明文件5.其他与本合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）第三方：__________（以下简称“第三方”）鉴于甲方拥有护坡工程项目的建设需求，乙方具备提供相应劳务的能力，第三方作为专业监管机构，负责对乙方的工作进行监督和评估，确保工程质量符合国家标准。
劳务分包合同护坡完整版
劳务分包合同护坡完整版【劳务分包合同护坡完整版】一、合同背景与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方依法签订。
为确保工程进展和质量，甲方委托乙方承担该工程的劳务分包护坡工作，并就双方权利义务达成一致。
二、合同条款为明确双方权益，根据甲乙双方的协商一致，制定以下合同条款：1. 工程范围和规模1.1 护坡工程范围包括但不限于挖掘、填筑、固结等工作，具体详见技术规范。
1.2 工程规模的详细参数以工程设计文件为准，乙方应按照甲方要求完成相关工作。
2. 工期和工作计划2.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工作计划，并提交给甲方审核。
2.2 工期的变更需提前协商并经双方书面确认。
3. 工程质量要求3.1 乙方应按照相关法律法规和技术要求，保证工程质量符合合同约定，并达到国家标准标准要求。
3.2 如乙方发现工程存在质量问题或隐患，应立即报告甲方，并提出相应整改措施。
4. 人力资源与费用4.1 乙方应按照合同约定提供足够的合格人力资源，并确保其具备相应的技术能力和资质。
4.2 薪酬标准由双方共同协商确定，乙方应按时支付相关劳务人员的工资和福利。
5. 合同价款及支付方式5.1 甲方将根据工程进展情况，在工程验收合格后及时支付合同价款给乙方。
5.2 价款支付方式和具体细则由双方协商确定，并在合同附件中明确列明。
6. 保密条款6.1 双方应对合同中所涉及的商业秘密和技术资料保密。
6.2 双方不得将合同中约定的内容向任何第三方透露或披露，除非获得另一方书面许可。
7. 违约责任7.1 若一方违约未履行其合同义务，应向对方支付违约金或承担相应的损失赔偿责任。
7.2 如因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因，一方或双方无法履行合同义务，应及时通知对方并采取相应的解决措施。
8. 争议解决8.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效与终止9.1 合同经双方正式签字盖章后生效，有效期自合同签署之日起至工程完工验收结算完成之日止。
劳务分包合同范本 护坡
劳务分包合同范本护坡甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为确保护坡工程的顺利进行，就本次劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：护坡工程劳务分包项目2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：护坡施工、土方开挖、混凝土浇筑、石料铺设等二、工期要求1. 乙方应按照甲方提供的工期安排表进行施工，确保施工进度。
2. 乙方在施工过程中，如遇到不可抗拒的因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决方案。
三、承包方式和劳务报酬1. 承包方式：乙方采用包工不包料的方式，负责提供劳务及部分材料。
2. 劳务报酬：甲方按照乙方实际完成的工程量支付劳务费用，具体标准详见附件《劳务报酬计算表》。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家和地方相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
五、安全施工1. 乙方应制定安全施工方案，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高员工安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
六、材料管理1. 甲方负责提供主要材料，乙方负责辅助材料的采购与保管。
2. 乙方应合理使用材料，杜绝浪费，如因乙方原因造成材料损失，由乙方承担损失费用。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或修复，相关费用由乙方承担。
3. 甲方未按合同约定支付劳务报酬，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
护坡工程劳务分包合同范本
护坡工程劳务分包合同范本甲方（发包方）：XXXXX地址：XXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系方式：XXXXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXX联系方式：XXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就护坡工程的劳务分包事宜达成以下协议：一、工程内容及范围1. 工程名称：XXXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXXX3. 工程内容：XXXXXXXXX4. 工程范围：XXXXXXXXX5. 工程量：XXXXXXXXX6. 工程质量标准：XXXXXXXXX7. 工期要求：XXXXXXXXX8. 安全生产要求：XXXXXXXXX9. 环保要求：XXXXXXXXX10. 其他约定事项：XXXXXXXXX二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXXX元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等费用。
2. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付时间和金额如下：- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；- 进度款：根据工程进度，按月支付进度款，每月支付比例不超过合同总价款的20%；- 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的合同总价款。
3. 发票开具：乙方应在收到甲方款项后的XX个工作日内向甲方开具相应金额的发票。
三、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料；- 按合同约定支付工程款项；- 对乙方的施工质量进行监督和检查；- 协助乙方解决施工过程中的问题。
2. 乙方的权利与义务：- 按照合同约定的时间、质量、安全和环保要求完成工程；- 接受甲方的监督和检查，及时整改不合格项；- 遵守国家法律法规和施工现场的安全规定；- 对施工过程中发生的安全事故承担相应的责任。
四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之五的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间、质量、安全和环保要求完成工程，每逾期一日，应向甲方支付应付款项千分之五的违约金；3. 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时协商解决，不承担违约责任。
护坡工程施工合同通用版7篇
护坡工程施工合同通用版7篇第1篇示例：护坡工程施工合同甲方（委托方）：鉴于甲方委托乙方进行护坡工程施工，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条工程内容1.1 本合同所指护坡工程，是指乙方按照甲方提供的设计方案和要求，在指定地点进行的斜坡或山体的保护、加固和修复工程。
1.2 工程包括但不限于：清理施工现场、测量定位、材料采购、设备租用、施工斜坡、山体加固、植被恢复等。
2.1 工程地点由甲方指定，双方一致认可。
2.2 工程地点的具体位置和范围详见工程设计图纸。
第三条施工标准3.1 乙方在施工过程中，应符合国家相关标准和规定，确保工程质量、安全和环保。
3.2 施工过程中，乙方应对工地进行有效管理，确保现场卫生整洁，杜绝安全事故的发生。
第四条工期及工程款支付4.1 乙方应于本合同签订后5个工作日内，启动施工工作。
4.2 工程验收标准为：工程完工，符合设计要求和验收标准。
4.3 乙方应在工程完工后的5个工作日内，向甲方提供工程竣工验收报告，并经甲方验收合格后支付工程款。
5.1 工程保修期自工程竣工之日起算，为期一年。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，并保证修复结果符合设计要求。
第六条违约责任6.1 如因乙方过错导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并承担所有因此产生的费用和损失。
6.2 如因不可抗力因素导致工程延误或无法完成，双方可根据实际情况进行协商处理。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签署补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为护坡工程施工合同，双方共同遵守并执行，确保工程顺利进行。
愿双方合作愉快！第2篇示例：护坡工程施工合同通用版甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（承包方）：________ （单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行护坡工程施工，经双方友好协商达成如下合同，均遵守相关法律法规，具有法律约束力。
护坡工程项目劳务分包合同范本
护坡工程项目劳务分包合同范本合同编号：__________护坡工程项目劳务分包合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将护坡工程项目的劳务分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________护坡工程项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程工期：自__________起至__________止。
二、劳务分包范围2.1 乙方负责本工程项目的劳动力投入，包括但不限于：__________2.2 乙方应严格按照甲方的施工组织设计、技术要求和安全规范进行施工。
三、劳务报酬3.1 乙方向甲方提供劳务报酬为人民币__________元（大写：__________元整）。
3.2 乙方应在合同签订后的__________天内，向甲方支付合同劳务报酬的__________%作为预付款。
3.3 甲方应在工程验收合格后__________天内，向乙方支付剩余的劳务报酬。
四、甲乙双方义务4.1 甲方应向乙方提供完整的施工图纸、施工组织设计、技术要求和安全规范等资料。
4.2 甲方应负责工程项目的质量、安全、进度等管理，对乙方施工过程中出现的问题给予及时指导。
4.3 乙方应按照甲方的要求，组织具备相应技能的施工人员，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.4 乙方应对施工过程中出现的安全事故负责，并承担相应赔偿责任。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权按合同约定扣除乙方劳务报酬。
5.3 甲方未按约定支付劳务报酬，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
护坡项目人工劳务分包合同样本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX护坡项目人工劳务分包合同样本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址2. 工作内容2.1 乙方分包范围2.2 丙方提供的材料和设备2.3 乙方的工作要求和技术标准3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 质量保证金4. 工期及进度4.1 合同工期4.2 乙方施工进度计划4.3 工期延误的处理5. 质量与验收5.1 质量标准5.2 验收程序5.3 质量问题的处理6. 安全与环保6.1 乙方安全责任6.2 安全防护措施6.3 环保要求7. 违约责任7.1 乙方违约责任7.2 甲方违约责任7.3 丙方违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖9. 合同的变更和解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 合同的生效、终止和解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 法律法规变化12.3 合同的转让13. 附件13.1 合同附件清单14. 签字盖章页第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址：甲方全称为X公司，地址为X省X市X区X街道X号。
1.2 乙方名称及地址：乙方全称为X工程队，地址为X省X市X区X街道X号。
1.3 丙方名称及地址：丙方全称为X材料供应公司，地址为X省X市X区X街道X号。
2. 工作内容2.1 乙方分包范围：乙方负责护坡项目的人工劳务分包工作，包括施工人员的招聘、管理、工资支付等。
2.2 丙方提供的材料和设备：丙方负责提供施工所需的全部材料和设备，包括但不限于水泥、砂石、钢筋、模板、施工机械等。
2.3 乙方的工作要求和技术标准：乙方应严格按照甲方的施工图纸和工程技术要求进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务分包合同范本护坡
号 : ____________________ 发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：区（县）
发包人（全称）：_______________________________ 承包人（全称）：______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容工程名称：_ 工程
概况：
分包工作内___ 容：
___________________________________________ 范围包括：
工程监理单位（全称）：
第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人
员共名。
第三条合同工期开工日期______ 年—月_______ 日，完工日期____ 年—月_______ 日，工期为______ 天。
第四条合同价款合同价款为：____________ 元（人民
币）？
大写：________ 元？合同价款的确定原则（在确认的方式前
划J）:
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
以年施工预算或年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工____ 元/工日；结构木工______ 元/工日;装修木工
____ 元/工日；钢筋工____ 元/工日；
確工____ 元/工日;油工________ 元/工日；抹灰工____ 元/工日；架子工___ 元/工日；
水暖工____ 元/工日；电工______ 元/工日；壮工_____ 元/工日; ______ ; _______ ; ______ ;
②按建筑面积确定承包价元/平方米；其屮，地上
结构：元/平方米;地下结构：元/平方米;初装修: 元/平方米；水电：元/平方米; ; ;
③分项工程承包:
外墙面砖：_______ 元/平方米;屋面防水： _______ 元/ 平方米；
水磨石地面：______ 元/平方米;水泥砂浆：________ 元
/平方米；
内墙普通抹灰：________________ 元/平方米; ________ ; _______ ; _______ . ?定额工以外发生的零
星用工单价______ 元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按标
准补偿。
对合同价款内容的明确：________ 第五条合同价
款的结算和支付结算、决算资料：
发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更.现场签认资料等。
合同价款的结算和决算：
发包人应于每月日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
工程交工后28 H内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办
理分包工程决算手续。
合同价款的支付：
合同价款分期支付：在_______ 年______ 月—日付款
______ 元，在______ 年____ 月_____ 日付款 ______ 元。
分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28 日内付清。
合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
重大伤亡及其他安全事故处理：
发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
对本工程的安全生产标准，双方约定如下：•第七条工程质量、验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量冃标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
对本工程的质量标准，双方约定如下：
_________________________ •第八条工期延误对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
乳因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的
爆炸、火灾等不可抗力；
b・设计变更和工程量增加；
C・发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
d・承包人以书面形式提出中请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；。