机房装修合同模板5篇
网络机房改造合同4篇
网络机房改造合同4篇篇1网络机房改造合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）鉴于甲方现拥有一座网络机房，鉴于乙方具有网络机房改造的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合同，共同遵守并履行：一、项目背景1.1 甲方自行运营的网络机房位于（机房地址），主要用于提供云计算、数据存储和网络服务等业务。
1.2 甲方已经在网络机房运营一段时间，但因设备老旧、设施陈旧等原因，需要对网络机房进行改造和升级，以提升设备性能、增强网络安全，并满足用户需求。
1.3 乙方作为网络机房改造领域的专业公司，拥有丰富的改造经验和技术实力，能够为甲方提供优质的改造服务。
二、改造内容2.1 网络机房改造的具体内容包括但不限于：- 更换老旧设备，更新服务器、路由器、交换机等设备，提高设备性能和稳定性；- 优化网络布局，调整设备位置和连接方式，提高网络传输效率和质量；- 加强网络安全，增加防火墙、入侵检测等安全设备，保障网络数据安全；- 完善环境监控，安装温湿度传感器、烟雾报警器等设备，监控机房环境状态；- 提升电力供应，优化供电系统，增加备用电源，保障设备正常运行。
2.2 改造工程包括硬件设备采购、网络布线调整、设备安装与调试、安全设备增加等环节，乙方将按照合同约定的要求完成改造工作。
三、工作流程3.1 双方应在合同签订后立即启动改造工作，乙方将按照项目计划和时间进度完成改造工作。
3.2 甲方应积极配合乙方的改造工作，提供必要设备和场地，协助乙方进行安装调试工作。
四、工作时间和费用4.1 改造工作的工作时间为（具体起止时间），工作地点为网络机房（地址），工作时间内乙方应完成改造工作并做好工程验收准备。
4.2 改造费用总计为（具体金额），双方经友好协商确定，甲方应在工程完工后七个工作日内支付全部费用。
五、保修和售后服务5.1 乙方提供的硬件设备和改造服务均享有一定期限的保修服务，具体保修时限为（具体时间），若在此期限内出现设备故障或工程质量问题，由乙方负责维修和更换。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇第1篇示例：机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（盖章）__________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：__________（盖章）__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在_____年__月__日委托乙方进行机房建设工程施工工作，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程概况甲方拟委托乙方负责机房建设工程的施工工作，具体项目包括（但不限于）：机房设计与装修、空调设备安装、电力布线等。
第二条工程期限本合同工程计划工期为__天/月，具体工程开工时间为_____年__月__日，竣工时间为_____年__月__日。
第三条总价款本工程总价款为人民币______元整（￥______), 乙方应于工程竣工后向甲方提交最终结算价款清单。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式分为预付款和尾款支付：预付款为总价款的__%（￥______), 工程开工以后七个工作日内甲方支付给乙方；尾款为总价款的__%（￥_____), 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方。
2. 精确到款项支付的方式和时间屋乙方项目经理提出书面申请后付款。
3. 拖欠合同款日期设定为工程竣工后三个工作日，逾期不付，甲方应支付给乙方千分之四的逾期违约金。
第五条工程变更1. 若因设计需要或工程实际情况变更，需要进行工程变更的，应经双方书面协商一致后变更。
2. 工程变更额明细，由双方签署同意协议后，变更的款项由甲方支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方保证所承担的工程质量符合国家标准和甲方要求，保证在施工工期内竣工，并保修一年。
2. 因乙方施工工程质量引起的纠纷、赔偿等问题，乙方承担全部责任。
第七条合同解决争议本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构处理。
第八条合同终止1. 合同期满，合同自动终止；2. 双方一致解除合同；3. 乙方提前通知解除合同，提前通知期为____天，甲方按合同约定支付违约金后合同终止。
机房施工合同（精选7篇）
机房施工合同（精选7篇）机房篇1甲方：乙方：就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容;2、施工现场的临时工棚;3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为元。
(大写： );2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：1、自工开之日起45天内完成;2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款元。
六、甲方的责任：1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;七、乙方的责任：1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;3、乙方负责砼部分的养护;4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：乙方：年月日：机房施工合同篇2甲方：*公司乙方：*公司经甲、乙双方达成协议,*公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方) 工程。
为明确双方责任,特订立合同条款如下:一、工程内容:1. 机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程2. 机房电气工程3. 新风系统工程4. 防雷接地工程5. 动力环境监控系统工程设备明细清单见合同附件二、工程造价：系统工程含税总造价为大写人民币元整(￥*元整)。
空调机房整改合同6篇
空调机房整改合同6篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行空调机房整改事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：空调机房整改工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：对现有的空调机房进行整改，包括设备检修、管线调整、电路更新、环境改善等。
二、工程要求1. 乙方须按照甲方要求进行空调机房的整改工作，确保工程质量符合相关标准。
2. 乙方须保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
3. 乙方须按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。
4. 乙方在施工过程中，如发现工程存在问题或需要更改设计方案的，应及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。
三、工程期限1. 工程开工日期：_____年___月___日。
2. 工程竣工日期：_____年___月___日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元整（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总造价的30%作为预付款；（2）工程进展过半，支付工程总造价的50%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的20%。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供必要的验收资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的7个工作日内进行验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担因此产生的所有损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设合同模板
机房建设合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要建设机房，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，就机房建设事宜达成如下合同：第一条工程概况1. 工程名称：______________________机房建设2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于机房装修、电气布线、网络布线、空调系统安装、安全系统安装等。
4. 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并通过甲方验收。
2. 工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起一年。
第三条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整。
2. 工程价款支付方式：______________________。
第四条甲方责任1. 提供工程所需的施工图纸及相关技术资料。
2. 按合同约定支付工程价款。
3. 协助乙方解决施工过程中出现的非施工方原因引起的问题。
第五条乙方责任1. 按照合同约定和施工图纸进行施工。
2. 保证施工安全，遵守甲方现场管理规定。
3. 按期完成工程，并通知甲方进行验收。
第六条工程变更1. 工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程价款增减，双方应根据实际情况协商确定。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，具体金额由双方协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
机房改造项目合同范本
机房改造项目合同范本甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________一、项目名称及内容1.1 项目名称：机房改造项目（1）机房装修及配套设施升级改造（2）机房强弱电系统改造（3）机房空调系统改造（4）机房监控系统改造（5）机房消防系统改造（6）机房网络安全改造二、工程期限2.1 工程期限：自合同签订之日起，乙方需在____个月内完成机房改造项目。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）3.2 付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成合同约定工程量的50%后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成合同约定工程量的80%后，甲方支付合同总价款的30%；（4）乙方完成全部工程且经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。
四、乙方义务4.1 乙方应按照甲方的要求和合同约定的内容进行机房改造，确保工程质量、安全、环保等符合国家相关标准和要求。
4.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成机房改造项目，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 乙方应确保机房改造项目所使用的材料、设备等符合国家相关标准，不得使用假冒伪劣产品。
4.4 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需变更，应提前征得甲方同意。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
5.2 甲方应提供机房改造项目所需的施工图纸、技术要求等相关资料。
5.3 甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于施工许可、安全审批等。
六、质量保证6.1 乙方应确保机房改造项目的质量符合国家相关标准和要求，质保期限为____年，自工程验收合格之日起计算。
6.2 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内免费修复。
七、违约责任7.1 如乙方未能按照合同约定完成机房改造项目，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
机房装修及综合布线施工合同
机房装修及综合布线施工合同甲方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》等有关法规，为确保工程质量、保证工程按时完成。
甲、乙双方经过协商，就乙方负责施工“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程及“XXXXXXXXXXX相关项目中的综合布线”工程签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：1、工程内容：A、“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程，包含机房内的综合布线施工及相关辅材采购；B、XXXXXXXXXXX协议供货项目中的综合布线施工及相关辅材采购；C、XXXXXXXXXXX网升级改造项目辅材；D、XXXXXXXXXXX公共技术服务平台辅材。
以上内容详见附件—工程量清单。
乙方无故解除合同的，应当甲方支付合同总价款10%的违约金。
2、工程施工费用：本合同为包干价，总计人民币XXXXX元整，包含附件所述工程量、设备材料（辅材）及系统安装调试等。
3、工程工期：合同签订后20个工作日内。
乙方逾期竣工的，每逾期一天向甲方支付施工总费用0.1%的违约金。
工程验收不合格的，从验收之日起每天乙方向甲方支付施工总费用0.1%的违约金直至验收合格为止。
逾期三十天以上的，乙方应当向甲方再行支付合同总价款10%的违约金，同时乙方保留解除合同的权利。
二、付款方式：1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的60%，共计人民币XXXXX 元整（￥XXXXXX元）；工程竣工验收合格且乙方向甲方提供合同全额的有效发票后，甲方向乙方支付合同余款计人民币XXXXX元整（￥XXXX元）。
2、工程款支付方式：采用银行转帐支票支付的方式。
三、工程施工标准：1、民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92。
2、公布的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（中国工程建设标准化协会标准）。
3、按甲方提供的设备和施工图纸完成工程施工（如现场有变动，则以变动后的要求进行施工）。
机房建设合同（精选3篇）
机房建设合同（精选3篇）机房建设篇1甲方(所有权人) ：乙方(使用权人) ：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确所有权人与使用权人的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
一、占用场地甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_ 号，__4_号，_7_号学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况占用场地甲方现有的法律文件有：1、学校开办法人登记证书2、中华人民共和国组织机构代码证三、甲方对所有权场地的权利1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。
若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的，甲方承担责任。
四、乙方占用用途建设移动通信基站收发器装置。
在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线，安装挂墙通信设备，及电源走线，室外光缆走线打眼等。
乙方保证在使用该场地的过程中，不破坏甲方的房屋及屋内设施。
如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的，由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限占用期限：自合同签订之日起至__20xx_____年__6__月__11__日。
六、交付1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。
甲方延期交付占用场地的，双方按照如下方式处理：占用期顺延(占用费不变)。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用，若乙方受到阻碍，无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地，均视为甲方未能交付。
七、优先占用权合同期满后，如乙方仍继续占用场地，同等条件下，乙方享有优先占用权。
本协议所称同等条件，主要是指价格和付款时间。
八、占用费用1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据，否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式：现金支付4、非因双方违约，导致占用提前终止或延后的，双方应以日为标准结算占用费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机房装修合同模板5篇机房装修合同模板1发包人：_______________(以下简称甲方)承包人：_______________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程地点：_________________1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅;总建筑面积_______平方米。
1.3承包范围：___________________1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;承包人包工、发包人包料。
1.5开工日期：______年_____月_____日竣工日期：______年_____月_____日总日历工期(包括法定节假日)：_______日第2条合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写)：_____________￥：________________2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第____种方式确定。
(1)采用固定价格。
固定价格加_____%包干风险系数计算。
包干风险包括____________________(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币(大写)_____________，预付款扣回的时间、比例：___________________2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：__________________(2)工程款支付金额和时间：____________工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条发包人工作4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。
如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。
负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。
对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条承包人工作5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。
禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准(可选择优良或合格)。
8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。
发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。
发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。
无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。
每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。
发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：____________________第13条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：______________第15条保险：___________________________第16条合同生效16.1合同生效日期：_____________________________第17条合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数：_________________________第18条合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_______________甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________签订日期：_______年____月____日_______年____月____日机房装修合同模板2甲方：乙方：甲方委托乙方承担~~~~~装饰工程方案设计及施工图设计。
经双方协商一致，签订本合同。
1、本合同依据下列文件签订：1.1、《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》;1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;1.3、建设工程批准文件;1.4、本工程的具体情况。
2、乙方提供的服务内容及要求：2.1、完成~~~~~商住大堂、商住会所(第四层)、楼宇示范单位、销售交楼标准、公共等候空间、雨蓬、公共通道及走火通道等装饰工程的方案设计及施工图设计;2.2、完成2.1中装饰工程的施工现场的设计配套服务工作;2.3、本项目产品的顾问及咨询工作，以及其他相关工作;2.4、乙方根据甲方提供的建筑及结构图的电子文件完成2.1中装饰工程的设计方案的手稿图、电脑效果图、说明资料，深化、完善相关方案，并完成施工图设计、材料样板的选择与提供、成本预算和其他设计服务。
2.5、每一项设计，乙方须提供2款以上的设计方案供甲方参考选择。
2.6、设计成果要求：2.6.1大厦商住大堂平面布置及效果图幅，图幅规格为规格;2.6.2商住会所平面布置及效果图幅，图幅规格为规格;2.6.3标准层北半层交楼标准、、、、、、、户型种不同风格的彩色平面布置图及效果图，风格及表现由乙方设计师自定，单方造价控制在元以内，图幅规格为规格;标准层南半层示范单位种不同组合的彩色平面布置图及效果图，图幅规格为规格;2.6.4公共等候空间、公共通道及走火通道各款效果图，图幅规格为规格;2.6.5首层入户大堂及裙楼商场雨蓬效果图幅，图幅规格为规格。
2.6.6以上方案的合订本本。
2.7、方案获甲方确认后15个工作日内，乙方向甲方交付全套一式十份的施工图纸。
3、乙方报酬及支付方式：3.1、乙方完成本合同第2条所述服务，甲方向乙方支付的报酬为人民币元。
3.2、乙方向甲方提交施工图后，甲方向乙方支付合同总额的60%(即元);合同所约定的所有服务完成后，甲方向乙方支付合同总额的40%(即元)。