机房装修及综合布线施工合同
综合布线工程简单合同
综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。
二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。
2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。
3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。
三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。
四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。
2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。
五、价格条款合同总价为人民币____元。
具体支付方式由双方另行约定。
六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。
3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。
七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
机房施工合同范本
机房施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关经济法规，结合本工程的具体情况，为了确保工期及工程质量，经双方共同协商达成以下条款：一、工程名称：机房施工工程二、工程地点：__________三、工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。
四、承包方式：包工包料五、工程承包范围：1. 机房装修工程，包括墙面、地面、天花板装修及照明设施；2. 机房电气工程，包括供电系统、照明系统、防雷接地系统；3. 新风系统工程；4. 机房防静电地板安装；5. 机房动力环境监控系统工程；6. 机房消防系统工程；7. 机房网络布线工程；8. 机房安全防护工程；9. 机房设备安装调试；10. 工程验收及售后服务。
六、质量要求：1. 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范；2. 工程验收应达到甲方要求的标准和规范；3. 乙方应保证所提供的设备、材料及施工质量，确保工程安全、可靠、稳定运行。
七、合同总造价：人民币____元（大写：____________________元整），包括设备、材料、人工、运输、装卸、安装调试及税费等。
八、付款方式：1. 合同签订生效后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%；3. 工程验收合格并经验收甲方确认后，甲方支付乙方工程总造价的35%；4. 剩余的5%作为质保金，在工程保修期内无质量问题的情况下，甲方一次性支付给乙方。
九、乙方责任：1. 乙方应按照合同约定的工期、质量、安全要求完成工程；2. 乙方应承担施工过程中出现的一切安全事故和质量问题；3. 乙方应保证所提供的设备、材料及施工质量，确保工程安全、可靠、稳定运行；4. 乙方应按照合同约定的时间节点向甲方报告工程进度；5. 乙方应按照合同约定提供售后服务。
十、甲方责任：1. 甲方应按照合同约定支付工程款项；2. 甲方应提供施工场地、电源、水源、施工道路等施工条件；3. 甲方应负责协调施工过程中与第三方的事宜；4. 甲方应按照合同约定进行工程验收。
机房建设装修工程合同范本
机房建设装修工程合同范本甲方（委托方）: __________ ；乙方（承包方）: __________ 。
鉴于甲、乙双方在机房建设装修工程方面具有一定的技术和经济实力，为明确双方的权利与义务，根据有关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方承担机房建设装修工程事宜，订立合同如下：第一条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责完成位于__________（具体地址）的机房建设装修工程，包括但不限于平面设计、空调、灯具、电缆线敷设等工作。
2. 工程验收标准应符合国家相关规定及甲方要求。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为__________元（大写），应在工程完工验收合格后十个工作日内结清。
2. 工程款支付方式为__________（一次性付清或分期支付），具体执行按照双方约定执行。
第三条工程进度1. 乙方应按照工程计划合理安排工作，保证工程按时、优质完成，确保工程质量。
2. 若由于不可抗力等特殊情况，导致工程进度延误，双方应协商解决并及时通知对方。
第四条工程质量1. 乙方在工程过程中应符合国家相关建筑规范和标准，确保施工质量和安全。
2. 工程完工后，乙方应配合甲方进行工程验收，确保符合合同约定。
第五条双方权利与义务1. 乙方有权派遣具备相关资质和技术水平的施工人员进行施工，并应按时提供进度报告。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，并提出改进建议，乙方应积极配合并落实。
3. 双方应遵守合同约定，诚实信用，积极配合，共同完成合同工程。
第六条违约责任1. 如一方未履行合同约定，导致工程无法按时完工或工程质量出现问题，应承担相应违约责任。
2. 一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
第七条合同变更1. 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议方可生效。
第八条争议解决1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应提交相关仲裁机构处理。
第九条合同解除1. 合同解除需经双方协商一致，并签署解除协议。
综合布线安装服务合同模板
综合布线安装服务合同模板甲方，（委托方）。
乙方，（服务方）。
鉴于甲方为其单位或个人需要进行综合布线安装服务，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、服务内容。
1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，提供综合布线安装服务，包括但不限于数据线、电缆线、电话线等的布设和连接。
1.2 乙方将根据甲方的实际情况，设计合理的布线方案，并在甲方确认后进行施工和安装。
1.3 乙方将确保所提供的服务符合国家相关标准，并保证所使用的材料和设备的质量和安全性。
二、服务期限。
2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务完成之日止。
2.2 若因不可抗力或其他无法预见的情况导致服务延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。
三、服务费用。
3.1 甲方应按照乙方提供的综合布线安装服务报价单支付相应的费用。
3.2 服务费用包括但不限于材料费、人工费、设备费等，具体费用以报价单为准。
3.3 甲方应在签订合同时支付合同总额的30%作为定金，剩余70%在服务完成后结算。
3.4 若甲方需要增加服务内容或者变更服务要求，应与乙方协商确定额外费用，并签订补充协议。
四、服务质量保证。
4.1 乙方保证所提供的综合布线安装服务符合国家相关标准和甲方的要求，保证所使用的材料和设备的质量和安全性。
4.2 乙方提供的服务在服务完成之日起，保修期为一年。
在保修期内，若出现因乙方施工质量问题导致的设备故障或者连接问题，乙方将免费提供维修服务。
4.3 乙方保证施工过程中遵守相关安全规定，确保施工现场的安全和整洁。
五、违约责任。
5.1 若因甲方原因导致服务无法正常进行或者延误，甲方应承担相应责任并支付相应费用。
5.2 若因乙方原因导致服务质量不符合要求或者延误，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
5.3 若因不可抗力或其他无法预见的情况导致服务无法继续进行，双方可协商解除合同，但应友好协商处理相关事宜。
六、保密条款。
6.1 双方应对因履行本合同而获取的对方的商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
机房装修合同书
机房装修合同书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方机房装修工程项目（以下简称“本项目”）的有关事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、项目内容与范围1.1 本项目位于_____________（详细地址）。
1.2 装修内容包括但不限于：地面铺设、墙面处理、天花板安装、照明系统、电源布线、空调通风系统、消防系统、监控系统及机房专用设备的安装调试等。
1.3 乙方应根据甲方提供的机房设计图纸和装修要求，完成本项目的全部装修工程。
二、工程质量要求2.1 乙方必须按照国家及行业标准和甲方的要求，保证工程质量，确保机房装修后能够满足正常运行的技术要求。
2.2 乙方应使用符合国家标准的建筑材料和装修材料，严禁使用假冒伪劣产品。
2.3 乙方应对其施工质量负责，保修期内如出现质量问题，乙方应负责无偿维修或更换。
三、工程造价及支付方式3.1 双方经协商一致，本项目的总造价为人民币________元（大写：______________________元整）。
3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：a. 合同签订后五日内，甲方向乙方支付预付款人民币_______元，占总造价的____%。
b. 装修工程过半时，甲方支付第二笔款项人民币_______元，占总造价的____%。
c. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项人民币_______元，占总造价的____%。
四、工程期限4.1 本项目的施工开始日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的竣工日期。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担违约责任，并根据实际情况扣减工程款项。
机房布线工程合同
机房布线工程合同甲方（需求方）与乙方（服务提供方）本着平等自愿、诚信互利的原则，就甲方机房布线工程项目经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述甲方委托乙方负责其机房内的布线设计、施工及后续维护工作。
乙方应根据甲方提供的技术要求和现场情况，制定合理的布线方案，并保证布线质量符合国家相关标准。
二、工程范围详细列出本次布线工程的具体范围，包括但不限于水平布线、垂直布线、电源布线、接地系统等，以及所有必须完成的附属工作。
三、工程质量与标准明确布线工程需遵守的国家或行业标准，如ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568等，并注明乙方应采取的质量保障措施。
四、工期要求规定工程开始日期及预计完成日期，以及因不可抗力或其他原因导致工程延期的处理办法。
五、费用支付包括总工程费用、付款方式、付款时间点及相关财务处理细节。
通常情况下，费用会根据工程进度分阶段支付。
六、违约责任双方应严格履行合同义务，如有一方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、保修条款明确保修期限，通常不少于一年。
在保修期内，对于因施工质量引起的问题，乙方应负责免费维修或更换。
八、争议解决如合同执行过程中出现争议，首选通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决，或依法向人民法院起诉。
九、其他事项根据实际情况约定其他需要双方遵守的事项，例如保密协议、知识产权归属等。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________。
2024机房设计与装修弱电工程合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024机房设计与装修弱电工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称与地址1.2 乙方名称与地址第二条工程内容2.1 机房设计范围2.2 机房装修范围2.3 弱电工程范围第三条合同价格3.1 工程总价3.2 价格调整条件3.3 付款方式与时间第四条工程进度4.1 设计阶段时间表4.2 装修阶段时间表4.3 弱电工程施工时间表第五条工程质量5.1 设计质量标准5.2 装修质量标准5.3 弱电工程质量标准第六条技术与材料要求6.1 设计技术要求6.2 装修材料要求6.3 弱电工程材料要求第七条工程变更7.1 变更条件7.2 变更程序7.3 变更费用第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 争议解决时效第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的解释13.3 合同的修改和补充第十四条合同的签署14.1 甲方代表签字14.2 乙方代表签字14.3 合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称与地址甲方全称为：科技有限公司甲方地址：省市区路号1.2 乙方名称与地址乙方全称为：装修工程有限公司乙方地址：省市区路号第二条工程内容2.1 机房设计范围本合同机房设计范围包括但不限于：机房布局设计、机房电气设计、机房网络设计、机房安全设计等。
2.2 机房装修范围本合同机房装修范围包括但不限于：机房内部装修、机房防静电装修、机房消防系统装修、机房照明系统装修等。
2.3 弱电工程范围本合同弱电工程范围包括但不限于：机房综合布线、机房光纤布线、机房电源布线、机房监控系统、机房安防系统等。
机房装修劳务合同模板
机房装修劳务合同模板甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（公司地址）联系电话：（联系电话）乙方（承揽方）：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（公司地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行机房装修项目，双方经友好协商一致，特订立本合同，本合同具有法律效力，请甲乙双方严格遵守以下合同条款：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行机房装修项目，具体内容包括但不限于：（1）机房设计方案的制定；（2）机房墙壁、地板、吊顶、门窗等装修工程；（3）机房空调系统、电气系统等设备的安装调试；（4）机房监控系统、防火系统等配套设施的配置安装；（5）机房网络布线等相关工程；（6）其他涉及到机房装修的工作。
1.2 乙方应在工程开始前向甲方提供详细的工程设施、施工方案、进度表等相关资料，并经甲方确认后方可开始工程。
1.3 乙方应按照合同约定的工程内容、时间节点、质量标准等要求，按时保质保量完成机房装修工程。
第二条价格及支付方式2.1 甲方应向乙方支付机房装修项目的总价为（具体金额），具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方应支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程中途，甲方应支付合同总价的50%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价的20%作为尾款。
2.2 如发生违约情况，应按照约定的违约责任承担相应的违约金。
第三条工程进度及验收3.1 乙方应按照合同规定的工程进度表，按时完成工程，如遇不可抗力因素延误工程进度，须提前报告甲方并经甲方同意后实施。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相关资料、验收报告等，经甲方验收合格后方可进行最终结算。
第四条质量保证4.1 乙方承诺提供的材料和设备均合格、可靠、符合国家相关标准，保证工程质量符合甲方要求。
4.2 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题承担相关维修责任，保证甲方得到及时、有效的解决方案。
第五条安全与保密5.1 乙方应配备符合要求的施工人员和相关安全设备，保障工程施工过程中的安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机房装修及综合布线施工合同
甲方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）
乙方：XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》等有关法规，为确保工程质量、保证工程按时完成。
甲、乙双方经过协商，就乙方负责施工“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程及“XXXXXXXXXXX相关项目中的综合布线”工程签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：
1、工程内容：A、“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程，包含机房内的综合布线施工及相关辅材采购；B、XXXXXXXXXXX协议供货项目中的综合布线施工及相关辅材采购；C、XXXXXXXXXXX网升级改造项目辅材；D、XXXXXXXXXXX公共技术服务平台辅材。
以上内容详见附件—工程量清单。
乙方无故解除合同的，应当甲方支付合同总价款10%的违约金。
2、工程施工费用：本合同为包干价，总计人民币XXXXX元整，包含附件所述工程量、设备材料（辅材）及系统安装调试等。
3、工程工期：合同签订后20个工作日内。
乙方逾期竣工的，每逾期一天向甲方支付施工总费用0.1%的违约金。
工程验收不合格的，从验收之日起每天乙方向甲方支付施工总费用0.1%的违约金直至验收合格为止。
逾期三十天以上的，乙方应当向甲方再行支付合同总价款10%的违约金，同时乙方保留解除合同的权利。
二、付款方式：
1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的60%，共计人民币XXXXX 元整（￥XXXXXX元）；工程竣工验收合格且乙方向甲方提供合同全额的有效发票后，甲方向乙方支付合同余款计人民币XXXXX元整（￥XXXX元）。
2、工程款支付方式：采用银行转帐支票支付的方式。
三、工程施工标准：
1、民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92。
2、公布的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（中国工程建设标准化协会标准）。
3、按甲方提供的设备和施工图纸完成工程施工（如现场有变动，则以变动后的
要求进行施工）。
四、保修
1、乙方必须对其承诺范围内的全部工作的任何缺陷或其他不合格的部分进行修补、维修、处理、重建。
保修必须在乙方收到甲方通知（包括传真）后的24小时内进行保修工作。
2、保修期限：自工程正式竣工，并验收合格之日起三个月。
甲方根据保修期内的检查结果，要求乙方对工程缺陷进行修补、维修、重建的施工时间，即使超过保修期满日，乙方也应按保修之约定尽快地完成。
五、验收
工程竣工后，双方共同组成验收小组进行验收，并依据工程清单交付辅材设备。
六、争议
1、争议的解决程序：⑴协商；⑵调解；⑶仲裁。
2、争议的解决方式：甲乙双方因执行合同或合同有关的争议由双方协商解决；协商不成时，可提请XX仲裁委员会仲裁。
3、发生争议后，无争议部分应继续履行合同，保持施工连续性，并保护好已完工部分。
下列情况除外：
⑴合同确已无法履行；
⑵甲、乙双方协议停止施工；
⑶仲裁机关要求停止施工。
七、合同生效与终止
合同生效日期：经双方单位盖章后生效。
保修期完后自动终止。
八、合同文本
1、本合同未尽事宜或因工程变更引起的其他事项, 可经双方协商一致后作为合同的附件，附件和合同本身具有同样法律效力。
2、本合同正本壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各执壹份。
3、附件：工程量清单。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
附件：工程量清单。