福建建机一体化合同范本
建设工程施工设计施工一体化书
建设工程施工设计施工一体化书协议书甲方：（工程建设单位全称）地址：（工程建设单位地址）法定代表人：（工程建设单位法定代表人）联系方式：（工程建设单位联系方式）乙方：（施工单位全称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（施工单位法定代表人）联系方式：（施工单位联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工设计施工一体化工作，双方遵循诚信、公平、公正的原则，达成以下协议：第一条协议目的及范围1.1 本协议旨在确保建设工程施工设计施工一体化的顺利进行，明确双方的权利和义务。
1.2 本协议适用于甲方委托乙方进行建设工程施工设计施工一体化的所有事项。
第二条合作内容2.1 乙方负责制定建设工程施工设计施工一体化的具体方案，并按照该方案进行施工。
2.2 乙方负责进行必要的勘察、设计和施工准备工作，保证施工工艺和施工图纸的合理性和准确性。
2.3 乙方负责组织施工人员和物资，进行建设工程的实际施工工作。
2.4 乙方负责监督施工质量和工期，确保建设工程按照合同约定的要求完成。
第三条质量管理3.1 甲方负责提供建设工程的有关资料和要求，并按照乙方的合理要求提供相应协助。
3.2 甲方有权对乙方的施工过程和结果进行监督和检查，提出合理的建议和要求。
3.3 乙方须严格按照设计要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.4 乙方在施工过程中发现施工图纸存在错误、遗漏或需要调整的，应及时向甲方提出变更申请。
第四条工期管理4.1 甲方和乙方共同商定建设工程的施工周期，并按照约定的时间安排施工进度。
4.2 乙方在施工过程中严格按照工程进度表进行施工，并及时向甲方汇报施工进展和问题。
4.3 如有不可抗力或其他合理原因导致施工进度延误，乙方应及时向甲方报备，并共同商讨解决措施。
第五条费用支付5.1 甲方按照合同约定和工程进展情况，及时支付乙方相应的施工款项。
5.2 乙方应保证施工符合质量要求，如发现施工质量存在问题，甲方有权扣留相应款项，直到问题得到解决。
建筑设计与施工一体化合同(2篇)
建筑设计与施工一体化合同甲方（委托方）：____________________乙方（设计施工一体化单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承担某项目的设计与施工任务，双方经充分协商，达成以下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、施工、监理、验收等。
第二条合同金额2.1 乙方承担的设计费为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方承担的施工费为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.3 合同总金额为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
第三条合同工期3.1 设计周期：自合同签订之日起至设计成果交付之日止，共计____天。
3.2 施工周期：自设计成果批准之日起至工程竣工验收之日止，共计____天。
第四条权利与义务4.1 甲方权利与义务：a. 按合同约定支付设计费和施工费；b. 提供项目所需的相关资料；c. 对乙方的设计和施工成果进行验收。
4.2 乙方权利与义务：a. 按合同约定完成设计和施工任务；b. 对设计成果和施工质量负责；c. 接受甲方对设计成果和施工进度的监督。
第五条质量标准与验收5.1 乙方应确保设计成果符合国家相关法律法规和行业标准，满足甲方需求。
5.2 乙方应确保施工质量符合国家相关法律法规和行业标准，达到甲方满意。
5.3 甲方对设计成果和施工质量有异议时，乙方应按照甲方要求进行修改或返工。
第六条违约责任6.1 乙方未能按合同约定完成设计或施工任务，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未能按合同约定支付设计费或施工费，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
一体化设备合作协议书范本
一体化设备合作协议书范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方一体化设备项目的合作事宜达成以下协议：一、合作目标1.1 甲方致力于研发、生产和销售一体化设备，提高生产效率，降低生产成本，提升产品竞争力。
1.2 乙方愿意为甲方提供技术支持、设备制造、安装、调试、培训等服务，助力甲方实现一体化设备项目的顺利实施。
二、合作内容2.1 甲方提供一体化设备的研发需求、设计方案、技术要求等，乙方根据甲方需求进行设备制造、安装、调试等工作。
2.2 乙方负责一体化设备的制造、质量控制、安装、调试、培训等服务，确保设备符合甲方的技术要求和质量标准。
2.3 甲方协助乙方进行设备安装、调试等工作，提供必要的技术支持和配合。
2.4 甲方负责一体化设备项目的立项、审批、资金筹措等工作，确保项目的顺利实施。
2.5 乙方协助甲方进行一体化设备项目的申报、验收等工作，提供必要的技术文件和资料。
三、合作期限3.1 本协议合作期限为____年，自双方签订之日起生效。
3.2 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
四、技术支持和培训4.1 乙方应提供完整的技术支持和培训，确保甲方能够熟练操作和维护一体化设备。
4.2 乙方应在设备交付后____个月内，提供现场培训和技术支持，解答甲方操作人员的问题。
4.3 乙方应提供电话、网络等技术支持，解答甲方在操作、维护一体化设备过程中遇到的问题。
五、质量和售后服务5.1 乙方应确保一体化设备的质量，设备应符合甲方的技术要求和质量标准。
5.2 设备交付后，乙方应承担一定的质保责任，质保期为____年。
5.3 乙方应在质保期内，对设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运行。
5.4 乙方应在接到甲方故障报告后____小时内，提供技术支持或派员现场处理。
六、价格和支付方式6.1 乙方向甲方提供的设备价格，按照双方签订的《设备采购合同》执行。
建筑机械合作协议书范本模板
建筑机械合作协议书范本模板甲方（提供方）：____________________乙方（使用方）：____________________鉴于甲方拥有建筑机械资源，乙方有使用建筑机械的需求，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方提供建筑机械给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方提供以下建筑机械（以下简称“机械”）：- 机械名称：____________________- 型号规格：____________________- 数量：____________________- 用途：____________________1.2 乙方同意根据本协议的条款和条件，使用甲方提供的机械，并支付相应的使用费用。
第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年，自___年___月___日至___年___月___日。
第三条机械交付3.1 甲方应于___年___月___日前将机械交付给乙方使用。
3.2 交付地点为：____________________第四条使用费用及支付方式4.1 乙方应按照以下标准向甲方支付使用费用：- 单价：___元/小时（或___元/天/月）- 总价：___元4.2 支付方式为：- 预付款：___%，即___元，于本协议签订后___个工作日内支付。
- 余款：___%，即___元，于机械交付后___个工作日内支付。
第五条机械的维护与保养5.1 甲方负责机械的日常维护与保养，并确保机械处于良好的工作状态。
5.2 乙方应合理使用机械，不得擅自改装或用于非约定用途。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按时交付机械，每逾期一日，应向乙方支付逾期交付机械总价___%的违约金。
6.2 如乙方未能按时支付使用费用，每逾期一日，应向甲方支付逾期金额___%的违约金。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
一体化设备安装协议书模板
甲方（设备需求方）：乙方（设备安装方）：鉴于甲方需要安装一体化设备，以提高生产效率，改善生产环境，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、设备名称及规格1. 设备名称：____________________2. 设备规格：____________________3. 设备数量：____________________二、设备安装地点1. 安装地点：____________________2. 安装区域：____________________三、设备安装工期1. 安装开始日期：____________________2. 安装结束日期：____________________3. 安装工期：____________________（日历天数）四、设备安装费用1. 设备安装总费用：人民币____________元整（大写：____________________）2. 付款方式：（1）签订协议后，甲方支付乙方预付款人民币____________元；（2）设备安装过程中，甲方按实际进度支付乙方款项；（3）设备安装完成后，甲方支付乙方尾款人民币____________元。
五、设备安装质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的设备技术要求和施工图纸进行安装；2. 乙方保证设备安装质量符合国家标准和甲方要求；3. 乙方在设备安装过程中，应确保施工安全，避免发生安全事故。
六、设备安装过程中的配合与责任1. 甲方应提供设备安装所需的场地、电源、水源等条件；2. 乙方在设备安装过程中，如需甲方提供其他配合，甲方应予以协助；3. 乙方应承担设备安装过程中的所有责任，包括但不限于设备损坏、人员伤亡等。
七、设备验收与保修1. 设备安装完成后，甲方应组织验收，乙方应积极配合；2. 设备验收合格后，甲方应向乙方支付尾款；3. 设备保修期限：____________________（月/年）；4. 保修期内，如因设备质量问题导致故障，乙方应负责免费维修或更换。
设备供应与建施工一体化合同格式2024年版
设备供应与建施工一体化合同格式2024年版本合同目录一览1. 设备供应与建施工一体化合同1.1 定义与术语解释1.1.1 设备供应1.1.2 建施工一体化1.1.3 合同双方1.2 合同标的与范围1.2.1 设备供应清单1.2.2 建施工一体化服务内容1.3 合同价格与支付方式1.3.1 合同价格1.3.2 支付方式与时间表1.4 交货与施工期限1.4.1 设备交付时间1.4.2 建施工完成时间1.5 质量标准与保证1.5.1 设备质量标准1.5.2 建施工质量标准1.6 合同的履行与监督1.6.1 双方的权利与义务1.6.2 合同履行监督机制1.7 违约责任与争议解决1.7.1 违约责任1.7.2 争议解决方式1.8 合同的变更与终止1.8.1 合同变更条件1.8.2 合同终止条件1.9 保密条款1.9.1 保密信息范围1.9.2 保密义务与期限1.10 法律适用与争议解决1.10.1 法律适用1.10.2 争议解决方式1.11 合同的生效、修订与解除1.11.1 合同生效条件1.11.2 合同修订条件1.11.3 合同解除条件1.12 一般条款1.12.1 合同的完整性与互斥性 1.12.2 合同的转让1.12.3 合同的继承1.13 附件1.13.1 设备供应清单1.13.2 建施工一体化服务方案1.13.3 其他相关文件1.14 签署页第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 设备供应设备供应指乙方根据甲方要求，向甲方提供的设备产品及相关服务。
1.2 建施工一体化建施工一体化指乙方根据甲方要求，提供设备安装、施工设计、施工管理等一站式服务。
1.3 合同双方甲方：____________（甲方全称）乙方：____________（乙方全称）第二条合同标的与范围2.1 设备供应清单设备供应清单详见附件一，清单中包含设备名称、型号、数量、单价、总价等信息。
2.2 建施工一体化服务内容建施工一体化服务内容包括但不限于：设备安装、施工设计、施工管理、施工监理等。
建筑设计与施工一体化服务合同正规范本(通用版)
建筑设计与施工一体化服务合同合同编号：[填写合同编号]合同双方：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就建筑设计与施工一体化项目[项目名称]达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建筑设计与施工一体化项目中的权利和义务，促进项目的顺利进行。
第二条项目内容1.乙方承担本项目的建筑设计与施工一体化服务，包括但不限于内容：–进行现场勘测与调研；–制定设计方案并提供设计图纸；–就施工所需人员、设备、材料等进行合理规划；–进行工程施工，并进行现场管理与监督；–完成工程交付。
2.甲方提供支持：–提供项目需求与要求；–提供项目信息与相关文件；–提供工程进度与资金支付等必要支持。
第三条合同价格与支付方式1.本项目的总价款为[填写总价款]，详细款项如下：–设计费：[填写设计费]–施工费：[填写施工费]–其他费用：[填写其他费用]2.甲方按照支付方式向乙方支付款项：–设计费：[填写支付设计费的方式及时间节点]–施工费：[填写支付施工费的方式及时间节点]–其他费用：[填写支付其他费用的方式及时间节点]第四条违约责任1.若甲方未按时支付合同款项，应向乙方支付逾期付款金额的0.05%作为违约金。
2.若乙方未按时交付设计图纸或延误工程进度，应向甲方支付逾期交付金额的0.05%作为违约金。
第五条保密条款甲乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料等进行保密，并承诺不向第三方透露或泄露相关信息。
第六条争议解决本合同的解释与执行均适用法律。
若因履行本合同而发生争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效与终止1.本合同自双方代表（或授权代表）签字盖章之日起生效，并持续有效至工程交付完毕。
2.双方同意在合同约定期限届满前，如有变更需求，应通过书面形式进行补充协商，达成一致意见后签署补充合同。
建设工程设计施工一体化合同样本
建设工程设计施工一体化合同样本建设工程设计施工一体化合同一、合同背景本建设工程设计施工一体化合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“设计人”）与乙方（以下简称“承包人”）共同订立，旨在确立双方在建设工程设计施工过程中的权利和义务。
二、合同条款1. 合同目的本合同旨在准确明确建设工程设计施工全过程中涉及的相关事宜，确保设计和施工的有效衔接，促进工程质量和进度的顺利实施，并为各方提供有力的法律保护。
2. 合同主体设计人：__________（甲方名称）法定代表人：__________（甲方法定代表人姓名）地址：__________（甲方地址）承包人：__________（乙方名称）法定代表人：__________（乙方法定代表人姓名）地址：__________（乙方地址）3. 合同内容（1）设计范围：设计人应根据甲方提供的要求和规范进行设计，确保设计满足建设工程的需求，并提供设计图纸、计算书等相关文件。
（2）施工范围：承包人应按照设计人提供的设计文件进行施工，确保施工的质量和安全。
（3）工期：双方约定的工期为_____年/月/日起至_____年/月/日止。
（4）费用支付：甲方应按照本合同约定的支付方式和时间支付设计费用和工程款项。
（5）合同变更：如因合同履行过程中出现不可抗力等情况需要对合同进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。
（6）违约责任：合同一方未履行其在本合同中的义务，应承担相应的违约责任。
4. 合同履行（1）合同签订：本合同经双方代表签字盖章后生效，合同文本一式两份，甲、乙双方各执一份。
（2）设计报批：设计人应根据法律法规要求，按时向相关部门报批设计文件。
（3）施工监督：设计人有权派遣人员对承包人的施工进行监督，并提出必要的技术指导。
（4）质量保证：承包人应按照设计人提供的设计要求和规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
（5）竣工验收：工程竣工后，设计人应组织竣工验收，验收合格后进行结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
福建建机一体化合同范本
本合同由以下各方共同签订，以规范双方在建设机械一体化项目中的权利和义务：
甲方(供应商)：
公司名称：
地址：
法定代表人：
营业执照号码：
联系人：
联系电话：
乙方(采购商)：
公司名称：
地址：
法定代表人：
营业执照号码：
联系人：
联系电话：
鉴于甲方可提供符合国家相关标准的建设机械产品及相关服务，乙方有意采购甲方产品及服务，双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，达成以下合作协议：
第一条产品与服务
1.1 甲方应向乙方提供符合国家相关标准的建设机械产品及相
关服务，并保证甲方产品与服务的质量。
1.2 甲方所提供的产品及服务应确保安全可靠，符合相关法律法规的要求，并且在售后服务方面尽到责任。
1.3 乙方应按照甲方提供的产品及服务的规格、数量、价款及交货期限等要求进行采购，并在双方协商一致的情况下支付相应的货款。
第二条质量保证
2.1 甲方保证所提供的产品及服务符合国家相关标准，并在乙方使用过程中出现质量问题时，应及时提供维修、更换等服务，在保证质量的前提下，不得收取额外费用。
2.2 乙方应在产品交付后及时进行验收并保持相关资料，如发现质量问题，应在7天内向甲方提出抗议，甲方应在收到抗议后24小
时内进行处理。
第三条交货期限
3.1 甲方应按照双方协商的时间，按期交付产品，并在交付前进行充分的检验。
3.2 如因甲方原因导致交货期限延误的，乙方可以要求甲方承担由此产生的损失。
第四条费用支付
4.1 乙方应按照甲方提供的发票及相关证明文件支付产品货款。
4.2 如乙方未按期支付货款的，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并保留追究乙方违约责任的权利。
第五条保密协议
5.1 双方应对本合同的任何内容及相关资料予以保密，并不得将其提供给任何第三方。
5.2 除非得到对方书面同意，双方不得在未经授权的情况下使用对方商标、标识等任何形式的知识产权。
第六条违约责任
6.1 如甲方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的一切损失。
第七条争议解决
7.1 双方因本合同履行发生争议应协商解决，如协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
7.2 本合同的解释、效力及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第八条其他
8.1 本合同自签订之日起生效，有效期为______年。
8.2 本合同的附件、补充协议、修改及解除协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.3 本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。