机房工程建设合同
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工合同正规版范本8篇
机房建设工程施工合同正规版范本8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：机房建设，包括机房装修、机房空调、机房消防、机房弱电等工程。
4. 工程造价：_________元。
二、施工工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
三、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内向乙方支付工程款的70%。
3. 乙方需提供正规发票进行结算。
四、施工要求及质量保证1. 乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量稳定可靠。
3. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应及时改进并重新验收。
五、竣工验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收时，乙方应提供完整的竣工资料和施工记录。
甲方应对工程质量和施工记录进行认真检查。
3. 保修期为竣工验收之日起一年。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应按时完成施工任务，如逾期交付，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付利息。
同时，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。
3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇第1篇示例：机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（盖章）__________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：__________（盖章）__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在_____年__月__日委托乙方进行机房建设工程施工工作，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程概况甲方拟委托乙方负责机房建设工程的施工工作，具体项目包括（但不限于）：机房设计与装修、空调设备安装、电力布线等。
第二条工程期限本合同工程计划工期为__天/月，具体工程开工时间为_____年__月__日，竣工时间为_____年__月__日。
第三条总价款本工程总价款为人民币______元整（￥______), 乙方应于工程竣工后向甲方提交最终结算价款清单。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式分为预付款和尾款支付：预付款为总价款的__%（￥______), 工程开工以后七个工作日内甲方支付给乙方；尾款为总价款的__%（￥_____), 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方。
2. 精确到款项支付的方式和时间屋乙方项目经理提出书面申请后付款。
3. 拖欠合同款日期设定为工程竣工后三个工作日，逾期不付，甲方应支付给乙方千分之四的逾期违约金。
第五条工程变更1. 若因设计需要或工程实际情况变更，需要进行工程变更的，应经双方书面协商一致后变更。
2. 工程变更额明细，由双方签署同意协议后，变更的款项由甲方支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方保证所承担的工程质量符合国家标准和甲方要求，保证在施工工期内竣工，并保修一年。
2. 因乙方施工工程质量引起的纠纷、赔偿等问题，乙方承担全部责任。
第七条合同解决争议本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构处理。
第八条合同终止1. 合同期满，合同自动终止；2. 双方一致解除合同；3. 乙方提前通知解除合同，提前通知期为____天，甲方按合同约定支付违约金后合同终止。
机房建设工程施工合同范文6篇
机房建设工程施工合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同甲方：____________________(以下简称甲方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________(以下简称乙方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________为明确双方权利义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程施工事宜，签订本合同。
一、工程内容及价格1.1 甲方委托乙方负责机房建设工程施工，具体包括但不限于：设计、采购设备、安装、调试等。
乙方应当按照相关法律法规和建设标准进行施工，确保建设工程质量。
1.2 工程合同总价为____________________（大写）人民币，并由双方友好协商确定，具体包括人工费用、设备费用、材料费用、运输费用等。
1.3 工程施工周期为_______（从合同签订之日起计算）个月，具体施工进度由双方协商确定。
二、支付方式2.1 甲方应在签订本合同后的_____（天、月）内，向乙方支付工程款的____%作为预付款，其余款项于工程竣工后_____（天、月）内一次性支付。
2.2 甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定支付滞纳金。
三、质量要求3.1 乙方应当按照国家有关技术规范和标准要求，保证机房建设工程施工符合相关法律法规，并对工程质量承担相应责任。
3.2 工程竣工后，如发现质量问题，乙方应当及时进行整改，直至通过验收为止。
乙方承担因工程质量问题造成的一切后果和责任。
四、违约责任4.1 若甲方未按照约定支付款项，应当承担相应的滞纳金，并承担因此延误施工造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定按时完成工程，应当承担迟延履约的责任，并承担因此产生的罚款。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇篇1机房建设工程施工合同书甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方欲委托乙方承担机房建设工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方经友好协商达成如下协议：第一条工程项目的基本情况1.1 项目名称：机房建设工程项目1.2 建设地点：1.3 工程范围：1.4 工程质量标准：1.5 工程开工日期：1.6 工程竣工日期：第二条甲方的权利和义务2.1 提供必要的施工用地、办公场所及设施设备等；2.2 依合同约定及时支付工程款项；2.3 监督工程进度及施工质量；2.4 对施工过程中出现的施工质量问题及时处理；2.5 提供相应的协助和支持。
第三条乙方的权利和义务3.1 按照合同约定完成工程施工任务；3.2 保证工程质量符合国家标准和甲方的要求；3.3 保证工程进度按期完成；3.4 负责工程施工期间的安全生产工作；3.5 对工程施工中的问题及时报告和处理。
第四条保证金4.1 甲方应根据合同的规定向乙方支付相应的保证金；4.2 乙方应按照约定的约定使用及返还保证金；4.3 保证金的数额及返还方式双方另行协商确定。
第五条工程款支付5.1 工程款支付方式：甲方以分期支付方式支付工程款；5.2 工程款支付比例及时间：具体按照合同约定执行；5.3 工程款支付方式：银行转账或现金支付。
第六条违约责任6.1 一方未按本合同约定履行义务的，应承担违约责任；6.2 违约方应按约定支付相应的违约金；6.3 若因违约造成损失的，应赔偿对方的损失；6.4 违约方需承担延期交付、工程质量不符合要求等后果。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方组织竣工验收；7.2 竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款；7.3 工程竣工后，乙方应提供相应的服务保障。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规；8.2 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；8.3 协商不成的，应提交甲方所在地人民法院裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机房工程建设合同
机房工程建设合同
甲方（需注明单位名称、地址及统一社会信用代码）：__________
乙方（需注明单位名称、地址及统一社会信用代码）：__________
鉴于甲方拥有机房建设的需求，乙方是一家具备机房工程建设能力的合法企业，双方经友好协商，达成合作协议，现拟定机房工程建设合同，以便达成落实。
一、基本信息
1. 机房名称：__________
2. 地址：__________
3. 建设单位：__________
4. 资金来源：__________
5. 设计单位：__________
6. 建设单位联系人和联系方式：__________
7. 设计单位联系人和联系方式：__________
8. 建设内容和范围：__________
9. 建设总投资：__________
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
1. 甲方的权利、义务、履行方式、期限、违约责任：
（1）甲方是机房建设的委托方，在本合同中享有下列权利：
a. 确定机房建设的范围、内容、计划、投入、资金、进度及质量要求等；
b. 监督机房建设的实施；
c. 验收机房工程竣工，应及时向乙方支付按合同约定支付的费用等。
（2）甲方的责任：
a. 提供必要的建设和使用条件；
b. 彻底完成付款义务。
（3）甲方的违约责任：
a. 违约时，应按约定的违约责任承担赔偿责任；
b. 如甲方恶意拖欠费用，乙方有权向甲方追究经济违约责任。
2. 乙方的权利、义务、履行方式、期限、违约责任：
（1）乙方是机房工程建设的承建方，在本合同中享有下列权利：
a. 安排技术及施工人员；
b. 负责机房建设的施工和实施；
c. 接受甲方监督，对甲方提出的合理要求应及时响应和处理。
（2）乙方的责任：
a. 保证机房工程建设的合法性和合规性；
b. 严格遵守国家法律法规及相关标准；
c. 保质保量完成工程建设，确保工程质量符合国家标准和行业标准；
d. 尊重甲方的意见，认真执行甲方的要求，确保建设进度和工期。
（3）乙方的违约责任：
a. 违约时，应按约定的违约责任承担赔偿责任；
b. 建成交付后，乙方应承担质量保修义务。
三、需遵守中国的相关法律法规
机房工程建设应符合相关法律法规的规定，包括但不限于国家建筑标准、消防标准、安全标准等。
甲乙双方应遵守国家法律法规及有关机房建设以及其他有关事项的法规，确保机房建设的规范和合规性。
四、明确各方的权力和义务
在本合同中，双方应遵守相应的权力和义务的规定。
双方应在协商中充分考虑机房工程建设的实际情况，确保各项条款符合法律法规规定以及各自的实际需要。
五、法律效力和可执行性
本合同经双方签署，自签署之日起生效。
本合同的任何修改，应经甲、乙双方的书面协议。
本合同的任何条款无效或不可执行，不影响本合同其他条款的效力。
六、其他
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 如因本合同引起乙方与第三方的纠纷，甲方与乙方应共同承担法律责任。
3. 因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
甲方单位名称（盖章）：__________
甲方法定代表人/授权代表（签字）：__________
乙方单位名称（盖章）：__________
乙方法定代表人/授权代表（签字）：__________
签订日期：年____月____日。