合同文件调整
工程合同调整操作
工程合同调整操作
一、前言
工程合同作为约束双方行为的法律文件，其内容的准确性和完整性直接关系到工程项目的顺利实施。
因此，在进行合同调整时，必须遵循公平、公正的原则，确保所有调整都是基于实际情况并符合相关法律法规的要求。
二、合同调整流程
1. 提出调整申请
当出现需要调整合同的情形时，任何一方均可书面形式提出调整申请，说明调整的理由及预期的目标。
2. 审核与评估
收到调整申请后，另一方应对提出的调整内容进行详细审核，并评估调整的必要性和可行性。
3. 协商一致
双方应在平等自愿的基础上，通过协商达成一致意见。
协商过程中应充分交流，确保每一条款的调整都是经过双方充分讨论的结果。
4. 签订补充协议
一旦协商达成一致，应尽快签订书面的补充协议。
补充协议应明确列出原合同的哪些条款进行了修改，以及修改后的新内容。
5. 履行新的合同条款
补充协议生效后，双方应按照新的合同条款执行各自的权利和义务。
三、注意事项
- 所有调整必须遵守国家法律法规，不得违反强制性规定。
- 调整内容应具体明确，避免产生新的解释分歧。
- 调整过程中应保持沟通透明，确保信息公开。
- 对于影响工程进度或成本的重大调整，应提前做好风险评估。
- 补充协议应妥善保存，以备不时之需。
四、结语
工程合同的调整是工程建设过程中不可避免的环节，通过上述操作范本，可以为合同双方提供一个清晰、规范的调整流程。
这不仅有助于保障双方的合法权益，也有利于工程项目的顺利进行。
在实际操作中，双方应本着诚信合作的原则，共同推动项目向前发展。
合同范本修改怎么保存
合同范本修改怎么保存
1. 打开合同范本：使用文本编辑工具（如 Microsoft Word、WPS 文字等）打开需要修改的合同范本文件。
2. 进行修改：在合同范本中，根据具体情况进行必要的修改。
这可能包括修改条款、添加注释、调整格式等。
“保存”按钮或使用快捷键 Ctrl+S（Windows）或 Command+S（Mac）来保存当前文件。
选择“文件”菜单中的“保存”选项。
在某些情况下，可能需要选择“另存为”或“保存副本”来创建一个新的修改后的文件副本。
4. 命名和备份：给修改后的合同范本文件一个合适的名称，以便识别。
同时，考虑创建备份副本，以防原始文件意外丢失或损坏。
5. 审核和确认：在保存修改后，仔细检查合同范本的内容，确保修改准确无误，并与相关方进行审核和确认。
6. 存档和管理：将修改后的合同范本保存到适当的位置，以便日后参考和使用。
可以建立一个合同范本的管理系统，将不同版本的合同范本进行分类和归档。
需要注意的是，具体的保存方法可能因使用的软件和合同范本的类型而有所不同。
在进行修改和保存时，遵循软件的操作指南和相关规定，并确保保存的文件格式兼容和可读取。
如果合同范本涉及重要的法律和业务事项，最好在修改前咨询专业人士的意见。
建设工程合同怎么调整
建设工程合同调整一、引言建设工程合同是建设单位和施工单位之间签订的一种法律文件，它规定了双方在工程建设过程中的权利和义务。
在建设工程合同履行过程中，由于各种原因，合同价款可能需要进行调整。
本文旨在探讨建设工程合同价款的调整方法和相关因素，以期为建设单位和施工单位在合同履行过程中提供参考。
二、建设工程合同价款的调整方法1. 固定总价合同的调整固定总价合同是指合同总价在合同有效期内不予调整的合同方式。
然而，在实际工程中，由于法律、法规、政策变化、工程量增减、工程变更等原因，合同价款可能需要进行调整。
在这种情况下，合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定调整方法。
2. 固定单价合同的调整固定单价合同是指合同双方在合同中约定综合单价，并按照实际完成的工程量计算合同价款的合同方式。
在这种合同方式下，合同价款的调整主要依据工程量和综合单价的变化情况进行。
当工程量发生增减时，合同价款相应调整；当综合单价发生变动时，合同价款也相应调整。
3. 成本加酬金合同的调整成本加酬金合同是指合同双方按照实际发生的工程成本和约定的酬金计算合同价款的合同方式。
在这种合同方式下，合同价款的调整主要依据工程成本的变化情况进行。
当工程成本发生增减时，合同价款相应调整。
三、建设工程合同价款调整的因素1. 法律、法规、政策变化在合同履行过程中，如发生法律、法规、政策变化，可能导致合同价款的变化。
在这种情况下，合同双方应根据变化情况协商确定合同价款的调整方法。
2. 工程量增减由于设计变更、工程量计算错误等原因，可能导致工程量的增减。
当工程量发生变动时，合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定合同价款的调整方法。
3. 工程变更在工程建设过程中，由于设计变更、工程条件变化等原因，可能导致工程变更。
当工程发生变更时，合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定合同价款的调整方法。
4. 材料价格变动由于市场行情变化、供求关系变化等原因，可能导致建设材料价格的变动。
工程合同调整操作
工程合同调整操作一、合同调整的前提条件在进行合同调整之前，必须确保以下条件得到满足：1. 存在合法的合同关系，且合同中包含关于变更的条款。
2. 合同双方均有调整合同的意愿，并基于平等自愿的原则进行协商。
3. 调整的内容符合国家法律法规及相关政策的规定。
4. 调整后的合同内容不得损害国家利益、社会公共利益以及第三方合法权益。
二、合同调整的程序1. 提出调整申请当一方认为合同需要调整时，应向对方提出书面申请，并说明调整的理由和具体内容。
2. 协商调整内容双方应在收到调整申请后，共同对调整的具体内容进行协商，包括但不限于工程量的变化、工期的延长或缩短、价格的调整等。
3. 签订调整协议协商一致后，双方应签订书面的合同调整协议。
该协议应明确调整的内容、调整后的合同金额、工期以及其他相关事项。
4. 履行调整协议合同调整协议签订后，双方应按照新的合同内容履行各自的权利和义务。
5. 变更注册手续若调整内容涉及合同金额、工期等重要事项的变更，应及时到有关部门办理变更注册手续。
三、合同调整的法律后果合同调整可能会带来以下法律后果：1. 调整协议一旦生效，原合同中的相应条款自动失效，以调整协议为准。
2. 如果调整导致一方利益受损，受损方有权要求对方给予适当的补偿。
3. 如果调整违反了法律法规或损害了第三方利益，调整协议可能被认定为无效。
四、注意事项在合同调整过程中，应注意以下几点：1. 保持沟通的透明度和公正性，避免因信息不对称导致的不公平现象。
2. 确保所有调整事项都有明确的书面记录，以便于日后的追溯和证明。
3. 在调整过程中，应充分考虑项目的进度和质量，确保项目的正常进行。
4. 如果调整涉及到设计变更，应确保新的设计符合安全标准和规范要求。
建设工程合同价款调整文件
建设工程合同价款调整文件在建设工程的实施过程中，由于材料价格波动、设计变更、工程量增减或其他不可预见因素的影响，往往需要对原合同中约定的价款进行相应调整。
为确保工程顺利进行并维护双方的合法权益，特制定本合同价款调整文件。
一、价款调整原则1. 双方应本着公平、公正的原则，协商一致后进行价款调整。
2. 价款调整应基于合同约定及相关法律法规的规定执行。
3. 所有调整必须以书面形式确认，并作为原合同不可分割的一部分。
二、价款调整情形1. 材料价格波动：当市场材料价格与合同签订时的价格相比波动超出约定比例时，可提出价款调整申请。
2. 设计变更：因设计变更导致工程量增加或减少，根据实际变更情况对合同价款进行调整。
3. 工程量增减：除设计变更外，因施工条件变化或其他原因导致的工程量增减，经双方确认后调整价款。
4. 法律法规变动：新的法律、法规或政策导致成本发生变化时，按照相关规定调整合同价款。
三、价款调整程序1. 提出申请：一方认为有价款调整必要时，应及时向对方提出书面申请，并说明调整的理由和依据。
2. 审核评估：接收方应对提出的调整申请进行审核，并进行必要的评估和计算。
3. 协商确定：双方应在收到调整申请后的合理时间内进行协商，达成一致意见后签署书面协议。
4. 正式实施：根据双方签署的书面协议，调整后的价款从协议规定的日期起生效。
四、其他事项1. 价款调整不得影响工程质量和进度要求。
2. 双方应保留完整的工程变更记录和相关证明材料，以备日后核查。
3. 若价款调整涉及第三方权益，需征得第三方同意后方可执行。
本合同价款调整文件一经双方签字盖章后，即成为原建设工程合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
对于本文件中未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式补充至本文件。
劳动合同书的修订与变更流程
劳动合同书的修订与变更流程劳动合同是雇主与劳动者之间约定劳动关系的法律文件。
在某些情况下，劳动合同可能需要进行修订或变更。
本文将介绍劳动合同修订与变更的流程，以帮助读者更好地了解和处理相关问题。
一、修订劳动合同的原因劳动合同的修订通常是因为双方对原有合同内容有不满或需要进行调整。
常见的修订原因包括工资待遇的调整、工作职责的变更、工作地点的调整等。
修订劳动合同需要双方的协商和一致意见，以确保合法合规。
二、劳动合同的修订流程1. 协商沟通阶段当一方希望修订劳动合同时，首先应与对方进行沟通。
双方可以通过面谈、书面函件或电子邮件等方式进行沟通，明确修订的内容和原因。
在此阶段，双方应保持积极的沟通态度，以便达成共识。
2. 写作修订协议一旦双方就修订内容达成一致，接下来需要将协商结果写入修订协议。
修订协议应包括原劳动合同的基本信息（如合同编号、雇主和劳动者的姓名等）、修订的具体内容（如工资调整、职责变更等）以及生效日期等。
修订协议需要双方签字确认，以确保双方对修订内容的认可。
3. 存档备案修订协议签字确认后，双方应将协议存档备案。
存档备案的方式可以是将修订协议交由人力资源部门或劳动监察部门存档，或者由双方各自保留一份协议副本。
存档备案的目的是为了日后可能出现的争议提供证据支持。
三、劳动合同的变更流程与劳动合同的修订不同，劳动合同的变更通常是由一方单方面提出的。
变更劳动合同可能涉及的内容包括工作时间、工作地点、工资待遇等。
下面是劳动合同变更的流程：1. 提出变更申请当一方希望变更劳动合同时，应向对方提出书面申请。
申请中应明确变更的内容和原因，并提供充分的理由和证据支持。
变更申请需要在提前合理的时间内提交，以便对方有足够的时间考虑和回应。
2. 对方回应收到变更申请后，对方应尽快回应。
回应可以是接受变更、拒绝变更或提出对变更内容的修改建议。
双方应通过协商和沟通，尽量达成一致意见。
如果双方无法达成一致，可以寻求相关法律和劳动法规的支持和指导。
电脑怎么修改合同模板
电脑怎么修改合同模板在日常工作和生活中，我们经常需要使用合同来规范各种交易和约定。
然而，每个合同都有其特定的要求和细节，因此使用合同模板能够提高效率和准确性。
然而，有时我们可能需要对合同模板进行一些修改，以满足特定的需求。
在本文中，我将向您介绍如何使用电脑来修改合同模板。
第一步：选择合适的软件和工具要修改合同模板，您首先需要选择一款适合的电脑软件或工具。
常见的选择包括Microsoft Word、Adobe Acrobat等。
这些工具提供了丰富的编辑功能，以便您对合同模板进行修改。
第二步：打开合同模板文件找到您想要修改的合同模板文件，并双击打开。
如果文件是以PDF 格式保存的，您可以使用Adobe Acrobat进行打开和编辑。
如果文件是以Word格式保存的，您可以使用Microsoft Word进行打开和编辑。
第三步：编辑合同模板一旦打开了合同模板文件，您就可以根据需要对其进行编辑。
以下是一些常见的修改需求和相应的编辑技巧：1. 修改文本内容：在文本所在的位置进行光标定位，然后直接进行编辑即可。
您可以修改文本的字体、大小、颜色等。
2. 添加或删除条款：如果您需要在合同模板中添加新的条款，可以在合适的位置添加新的文本框，并输入您需要的内容。
如果需要删除条款，可以选择相应的文本，并按下“删除”键。
3. 插入表格或图表：如果您需要在合同模板中插入表格或图表，可以通过工具栏中的相关功能实现。
您可以根据需要调整表格的行列数，并填写或导入数据。
4. 修改格式和样式：您可以调整文本、标题、页眉页脚等的格式和样式。
通过选择文本并使用工具栏中的字体、段落或样式功能，您可以轻松实现格式修改。
5. 插入图片或公司标志：如果您需要在合同模板中插入图片或公司标志，可以使用工具栏中的相关功能。
您可以选择本地图片文件，并按照需要进行调整和编辑。
第四步：保存修改后的合同模板当您完成对合同模板的修改后，务必保存您的工作。
选择“文件”菜单中的“保存”选项，并选择适当的文件名和文件格式进行保存。
工程造价合同调整规定文件
工程造价合同调整规定文件在建筑工程行业中，工程造价的合理确定和调整是确保项目顺利进行的关键因素之一。
为了保障双方权益，避免因价格波动带来的争议，特制定以下工程造价合同调整规定文件范本，供相关单位参考使用。
一、总则1. 本合同调整规定适用于所有涉及工程造价的项目合同。
2. 双方应本着公平、公正的原则，按照市场行情和实际工程量进行价格调整。
3. 任何一方提出价格调整请求时，应提供相应的证明材料和计算依据。
二、价格调整的条件1. 材料价格发生显著变化，超出合同约定的风险范围。
2. 国家或地方政策导致税费等成本发生变化。
3. 工程量发生变更，且该变更非因承包方原因造成。
4. 其他双方认可的调整情形。
三、价格调整的程序1. 发起方需向对方提交书面的价格调整申请，并附上详细的理由和计算依据。
2. 接收方应在收到申请后的十个工作日内给予答复，必要时可要求发起方提供进一步的证明材料。
3. 双方应协商一致后确定调整的金额，并签署补充协议。
四、价格调整的限制1. 价格调整不应频繁进行，除非遇到不可抗力或重大变故。
2. 调整后的合同价款不得超过原合同价款的正负百分之十五。
3. 若因承包方原因导致工程延期，不得作为价格调整的理由。
五、争议解决1. 如双方在价格调整过程中出现争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
3. 仲裁决定是终局性的，对双方都有约束力。
六、附则1. 本合同调整规定自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同调整规定的修改和终止应经双方协商一致，并签署书面文件。
结语：工程造价的合理确定和适时调整对于维护合同双方的合法权益至关重要。
通过制定明确的合同调整规定，可以在市场价格波动或其他不可预见情况下，为双方提供一个公正合理的解决方案。
希望以上范本能为建筑行业的同仁们提供实用的指导和帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
苏州市建设工程施工合同（造价部分）示范条款第一部分固定单价合同一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定单价，风险系数为：□3％□4％□5％□6％□其它％。
1.2调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 工程量增减15％以内，综合单价不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌□5％，□10％以内不调整：□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整：2.1 工程量的调整原则本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价2.2.5款约定。
□2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。
□2.2.1.2 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。
□2.2.1.3 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行；文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。
□2.2.1.4 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。
□2.2.1.5 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行；文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。
□2.2.1.6 其它约定：。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，综合单价确定原则为以2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格。
□2.2.2.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格。
□2.2.2.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人提出，发包人确认。
□2.2.2.4 合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为结算工程综合单价。
□2.2.2.5 其它约定：。
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程□2.2.3.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮％为新的结算综合单价。
□2.2.3.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮％为新的结算综合单价。
□2.2.3.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。
□2.2.3.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为新的结算综合单价。
□2.2.3.5 其它约定：。
2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办□2.2.4.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。
□2.2.4.2 清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。
□2.2.4.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.5 其它调整方式：。
2.2.5 材料价格的调整。
2.2.5.1 :□2.2.5.1.1合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。
□2.2.5.1.2合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
□2.2.5.1.3由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由发包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由承包人受益。
□2.2.5.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由承包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由发包人受益。
□2.2.5.1.5其它约定。
2.2.5.2 :□2.2.5.2.1本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)，约定主要材料为。
□2.2.5.2.2除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.3本项目所用主要材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)，约定主要材料为。
□2.2.5.2.4除上款约定外的材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.5本项目所用主要材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为。
□2.2.5.2.6除上款约定外的材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
□2.2.5.2.7 其它约定。
（可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等）2.2.6 措施费用的调整。
2.2.6.1 本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。
2.2.6.2□2.2.6.2.1 以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。
□2.2.6.2.2 以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。
□2.2.6.2.3 除上述所列以外的新增（或变更）措施项目费，调整办法同2.2.2款。
□2.2.6.2.4 其它约定：。
2.3 其它工程项目费用的确定与调整2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的％或按价格直接向发包人计取。
2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.3.3 本工程□设立□不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天％比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
（以合同工期为参照对象）2.3.4 本工程□设立□不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按％给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，□按照□不再按经调整后的分部分项工程费的％处以罚款。
（质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖）2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均□甲供□乙供，调整方式采用下列√项：□2.3.5.1 按照发包人提供价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.2 按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.3 按照造价管理部门发布的指导（信息）价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.4 其它约定。
2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：。
2.3.7□2.3.7.1 由发包人支付。
□2.3.7.2 核减率在％以内由发包人支付，核减率超过％，超出部分的审核费用由承包人支付。
□2.3.7.3核减率在％以内由发包人支付，核减率超过％，全部审核费用由承包人支付。
□2.3.7.4 审核费用支付。
2.4 补充约定：第二部分固定总价合同一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定总价，包干系数为：□3％□4％□5％□6％□其它％。
1.2予调整，包干范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 本项目在施工图纸范围内，工程量已经双方核实无误，工程量不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整（不可竞争费除外）。
1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌□5％，□10％以内不调整；□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整：2.1 工程量的调整本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生工程量计量，由承包人提出，发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，合同价款予以调整，调□2.2.1.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增（或变更）项目的价格，经对方确认后乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.4 合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为结算工程价款。
□2.2.1.5 其它约定：。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程□2.2.2.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮％为新的结算综合单价。
□2.2.2.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮％为新的结算综合单价。
□2.2.2.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。
□2.2.2.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为新的结算综合单价。
□2.2.2.5 其它约定：。
2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变，合同价款予以调整，其综合□2.2.3.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。