承揽加工合同合法
承揽加工合同(通用15篇)
承揽加工合同(通用15篇)承揽加工合同1委托方：_________纺织器材厂（甲方）承揽方：_____________电镀厂（乙方）1．加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：项目：产品名称：规格单位：数量单价（元）：总价（元）：交货日期：一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万_____________万_____万合计_______万。
2．质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。
在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3．原料供应：加工用锌块由甲方供应。
4．交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5．质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
6．结算方式：7．违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。
甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：____________纺织器材厂法定代表人：（盖章）______________________________银行帐号：__________________乙方：________________电镀厂法定代表人：（盖章）______________________________银行帐号：__________________________年________月______日承揽加工合同2定作方：地址：电话：承揽方：地址：电话：履约地：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同，并依照履行。
第一条：定做合同概况1.1工程名称：1.2工程地点：第二条：加工范围2.1本工程构件共计 / 件，含钢量约计吨，材质为 ;2.2委托加工范围：承揽方包工包料，加工范围为签字图纸范围内。
加工承揽安全合同协议书
加工承揽安全合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！加工承揽安全合同协议书甲方（需求方）：____________乙方（加工方）：____________鉴于甲方需要将部分产品进行加工处理，乙方具备相应的加工能力，双方为了确保加工过程中的安全，保障双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同协议书。
一、加工范围与要求1. 乙方按照甲方的要求，对甲方提供的产品进行加工处理。
2. 加工过程中，乙方应严格执行甲方的技术要求和操作规程。
3. 乙方应保证加工过程中的安全，防止事故的发生。
二、安全责任1. 乙方应负责加工过程中的安全管理工作，确保加工设备、工具的安全运行。
2. 乙方应对加工过程中可能产生的安全隐患及时进行排查和整改。
3. 乙方应对甲方提供的产品进行安全评估，并提出改进措施。
三、安全生产措施1. 乙方应根据加工过程中的实际情况，制定相应的安全生产措施，并严格执行。
2. 乙方应定期对加工设备进行维护、保养，确保设备处于良好状态。
3. 乙方应加强员工的安全培训，提高员工的安全意识。
四、事故处理1. 加工过程中如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。
2. 乙方应按照事故调查规程，对事故进行调查，分析原因，制定整改措施。
3. 乙方应对事故造成的损失承担相应责任。
五、合同的解除和终止1. 双方同意，提前解除或终止合同时，应提前书面通知对方。
2. 解除或终止合同后，乙方应按照甲方的要求，将加工产品全部交付甲方。
六、违约责任1. 双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
七、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
有关承揽加工合同(6篇)
有关承揽加工合同(6篇)有关承揽加工合同1甲方（定作方）：代理人：联系电话：乙方（承揽方）：代理人：联系电话：为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。
第一条、定作物名称、数量、规格、质量、价款防盗门名称___________，规格___________，单位___________，数量___________，单价（元/M2）___________。
注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。
以上价格为一次性包死价。
需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。
工期要求：第二条、承揽方式、材料的提供2.1、承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。
负责制作、安装，运输到施工安装现场；2.2、本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容；2.3、材质标准：2.3、乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。
禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。
第三条、承揽范围3.1、乙方承揽加工范围：3.2、工程地点：第四条、合同价款的计算结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。
4.2、本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。
4.3、付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。
第五条、合同价款与酬金本合同价款共计：以实结算_________元整。
第六条、加工制作安装要求6.1、甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。
6.2、乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。
6.3、乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。
买卖合同与加工承揽合同的区别
买卖合同与加工承揽合同的区别买卖合同与加工承揽合同在法律性质、合同目的、风险承担、合同履行等方面存在明显区别：1. 法律性质：- 买卖合同：是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
- 加工承揽合同：是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。
2. 合同目的：- 买卖合同：买受人的主要目的是获得标的物的所有权。
- 加工承揽合同：定作人的主要目的是获得特定的工作成果。
3. 风险承担：- 买卖合同：风险通常在标的物交付给买受人时转移给买受人。
- 加工承揽合同：风险在工作成果交付给定作人之前通常由承揽人承担。
4. 合同履行：- 买卖合同：出卖人的主要义务是交付标的物并转移所有权，买受人的主要义务是支付价款。
- 加工承揽合同：承揽人的主要义务是按照约定完成工作并交付工作成果，定作人的主要义务是支付报酬。
5. 合同解除：- 买卖合同：在标的物交付前，双方均可解除合同；交付后，买受人通常不能随意解除合同。
- 加工承揽合同：在工作成果交付前，双方均可解除合同；交付后，定作人通常不能随意解除合同。
6. 违约责任：- 买卖合同：出卖人未按约定交付标的物或交付的标的物不符合约定，需承担违约责任。
- 加工承揽合同：承揽人未按约定完成工作或交付的工作成果不符合约定，需承担违约责任。
7. 合同变更：- 买卖合同：标的物一旦确定，通常不允许随意变更。
- 加工承揽合同：工作内容和要求可以根据双方的协商进行变更。
8. 合同终止：- 买卖合同：标的物交付并支付价款后，合同自然终止。
- 加工承揽合同：工作成果交付并支付报酬后，合同自然终止。
以上是买卖合同与加工承揽合同的主要区别，具体合同的条款和条件可能会根据实际情况有所不同。
在制定合同时，应根据合同的性质和目的，明确双方的权利和义务，以确保合同的顺利履行。
加工承揽合同司法解释
加工承揽合同司法解释一、总则根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，对加工承揽合同的解释如下：加工承揽合同是指承揽人按照定作人的要求，完成一定的工作并交付工作成果，定作人支付报酬的合同。
加工承揽合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
二、合同的成立与生效加工承揽合同的成立，应当具备以下条件：1.定作人提出工作要求，承揽人同意并接受；2.双方就工作成果、报酬等事项达成一致；3.合同内容符合法律法规的规定。
加工承揽合同自双方当事人签字或者盖章之日起生效。
三、合同的履行1.承揽人应当按照定作人的要求，完成工作并交付工作成果。
工作成果的质量、数量等应当符合合同约定。
2.承揽人应当按时完成工作。
逾期交付工作成果的，应当按照合同约定承担违约责任。
3.定作人应当按照合同约定支付报酬。
逾期支付报酬的，应当按照合同约定承担违约责任。
4.承揽人在完成工作中对定作人提供的技术资料、图纸等保密信息应当予以保密，不得泄露给第三方。
四、合同的变更和解除1.加工承揽合同的变更或者解除，应当遵循双方协商一致的原则。
2.合同变更或者解除的，双方应当书面确认，并按照变更或者解除的内容履行合同。
五、违约责任1.承揽人不按照合同约定完成工作，定作人可以要求承揽人承担违约责任。
2.定作人不按照合同约定支付报酬，承揽人可以要求定作人承担违约责任。
3.因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，根据不可抗力的影响，可以部分或者全部免除责任。
六、争议解决加工承揽合同履行过程中发生的争议，双方可以协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
七、其他本解释适用于中华人民共和国境内的加工承揽合同。
本解释自发布之日起施行。
其他是关于加工承揽合同的司法解释，供您参考。
如有其他疑问，请随时提问。
八、合同的解除条件在加工承揽合同履行过程中，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1.承揽人明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；2.定作人迟延支付报酬，经催告后在合理期限内仍未支付；3.定作人迟延履行其主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4.因不可抗力致使不能实现合同目的；5.法律规定的其他情形。
加工承揽合同纠纷管辖法律依据
加工承揽合同纠纷管辖法律依据引言加工承揽合同是指委托方（甲方）将一定的原材料交付给承揽方（乙方）进行加工、处理或制造，并按照约定支付相应的加工费用的合同。
然而，在实际操作中，加工承揽合同可能会出现纠纷。
本文将针对加工承揽合同纠纷的管辖问题，介绍其法律依据。
合同法的管辖规定我国《中华人民共和国合同法》规定了加工承揽合同纠纷的管辖问题。
根据合同法的规定，加工承揽合同纠纷可以由以下两种法院管辖：1.原告住所地法院管辖根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，当被告的住所在原告住所地的，原告可以选择将加工承揽合同纠纷提交至原告住所地的基层人民法院进行审理。
2.合同履行地法院管辖根据合同法的规定，加工承揽合同可以选择在合同履行地的人民法院进行管辖。
合同履行地指的是合同中约定的加工或承揽工作的实际地点。
如果合同中没有明确约定，当承揽方开始履行合同的地点即被认定为合同履行地。
相关法律法规的适用除了合同法的管辖规定外，还应参考相关法律法规来解决加工承揽合同纠纷。
以下是一些常见的法律依据：1.民法通则的适用根据我国《中华人民共和国民法通则》的规定，合同双方应当遵守诚实信用原则，履行各自的义务。
如果一方违约或者履行不符合合同约定，另一方可以要求对方承担违约责任。
2.侵权责任法的适用在加工承揽合同纠纷中，如果一方的不当行为导致了对方的损失，那么损失方可以依据《中华人民共和国侵权责任法》要求赔偿相应的损失。
3.产品质量法的适用如果加工承揽合同纠纷涉及到产品质量问题，可以适用我国《中华人民共和国产品质量法》。
根据该法律的规定，生产者应当为其生产的产品承担相应的质量责任，如果产品存在质量问题，消费者可以要求赔偿。
管辖法院的选择在加工承揽合同纠纷中，当事各方可以根据具体情况选择合适的管辖法院。
一般而言，可以考虑以下因素：1.原告住所地的便利性选择原告住所地法院管辖时，原告可以省去长途诉讼的时间和费用，同时可以更方便地调取证据、提供证人等。
加工承揽合同种类有哪些
加工承揽合同种类有哪些一、加工种类有哪些按照《民法典》第七百七十条规定，承揽合同是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成绩，定作人支付酬劳的合同。
承揽包括加工、定作、维修、复制、测试、检验等工作。
因承揽合同的包涵性极强，法律对承揽合同的规定事实上是对一大类合同的规定，这是承揽合同与其他典型合同的一大区分。
要确定一个合同是否承揽合同，最基本办法是看当事人的基本权利义务类型。
比如在照相合同中，顾客有支付酬劳的基本义务，对方有拍摄并交付照片的基本义务，自然而然就可以认定它是承揽合同的一种了。
在日常生活中，几类极为一般和频繁的承揽合同有：１．加工合同。
加工合同是承揽人根据定作人的详细要求，用法定作人提供的原材料或半成品，加工制作出成品，定作人接受该成品并支付酬劳的合同。
２．定作合同。
定作合同是指承揽人根据定作人的详细要求，用法自己的材料和技术制作出成品，定作人接受该成品并支付酬劳的合同。
３．维修合同。
维修合同是指承揽人根据定作人的要求，修复损坏的物品，定作人为此支付酬劳的合同。
４．复制合同。
复制合同是指承揽人根据定作人的要求，制作与定作人提供的特定物相同的成品，定作人接受该成品并支付酬劳的合同。
５．测试合同。
测试合同是指承揽人根据定作人的要求，利用自己的设备、技术等条件，对定作人指定的项目举行测试，定作人接受测试结果并支付酬劳的合同。
６．检验合同。
检验合同是指承揽人根据定作人的要求，利用自己条件，对定作人指定的项目举行检验，定作人接受检验结果并支付酬劳的合同。
二、加工承揽合同是什么１、加工承揽合同，是指承揽方根据定作方的要求完成一定工作，并将工作成绩交付定作方，定作方接受工作成绩并支付商定酬劳的协议。
依中国法律，承揽合同可分为普通承揽合同和基本建设工程承揽合同两类，前者如加工、维修、印刷、定作、复制等合同，后者主要包括勘察、设计、建造、安装等合同。
２、其普通法律特征在于：（１）承揽人以自己的设备、技术和劳力自立地为定作人完成一定工作；（２）其合同标的为具有特定性的工作成绩，它在时尚不存在，而一经完成后即特定化，具有不行替代性；（３）承揽物在加工过程中遭遇的意外灭失风险由承揽人自立担当。
合同中的加工承揽加工承揽关系的法律规定
合同中的加工承揽加工承揽关系的法律规定在商业交易中，加工承揽合同是一种常见的合同形式。
加工承揽关系涉及到一个企业（委托方）将其原材料或半成品交给另一个企业（承揽方）进行加工，以获得成品的服务。
为保护各方的权益，法律对加工承揽关系进行了详细的规定。
本文将就合同中的加工承揽加工承揽关系的法律规定展开论述。
一、加工承揽合同的特点和基本要素加工承揽合同是指委托方将其原材料或半成品交给承揽方进行加工，并支付一定的加工费用的合同关系。
加工承揽合同具有以下几个特点：1. 一方提供原材料或半成品，另一方完成加工在加工承揽关系中，委托方是提供原材料或半成品的一方，而承揽方则负责根据委托方的要求完成加工工作。
委托方拥有原材料的所有权，但加工后的成品归委托方所有。
2. 加工方履行义务，委托方支付加工费用承揽方作为加工过程中的执行者，有责任按照约定的质量和时间要求完成加工任务。
委托方则需要支付约定的加工费用作为对承揽方劳动和服务的报偿。
3. 合同目的必须是完成加工加工承揽合同的目的是为了将原材料或半成品加工成符合委托方要求的成品。
只有在完成加工的前提下，才能实现合同的目标。
加工承揽合同的基本要素包括合同当事人、合同标的、价格、质量要求、交付时间等。
合同双方应当明确约定这些要素，确保合同的有效性和可执行性。
二、加工承揽合同的法律责任1. 承揽方的责任承揽方在加工过程中有一定的义务和责任。
首先，承揽方必须按照委托方的要求完成加工任务，并保证加工的质量符合约定。
其次，承揽方应当采取合理的措施保护原材料安全，并对不可避免的损失承担责任。
如果承揽方未能履行合同义务或者达不到约定的质量要求，委托方有权要求承揽方承担违约责任，包括赔偿损失等。
2. 委托方的责任委托方在加工合同中也有一定的责任。
首先，委托方应当提供清晰明确的加工要求和提供合格的原材料或半成品。
其次，委托方应按时支付约定的加工费用。
如果委托方违约未能履行合同义务，承揽方可以要求委托方承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承揽加工合同合法
性论述
一、加工承揽合同的定义和特点
加工承揽合同是指委托方向承包方提供加工材料或半成品，由承包方按照委托方的要求进行加工处理，并将加工完毕的产品交还给委托方的一种合同关系。
加工承揽合同具有以下特点：
1.明确的委托和承包关系：加工承揽合同是在委托方和承包方之间建立的一种合作关系，委托方向承包方提供加工材料，并要求承包方按照自己的要求进行加工处理。
2.明确的加工要求和交付期限：加工承揽合同中，委托方会明确指定加工要求、质量标准和交付期限等内容，承包方需要按照委托方的要求进行加工，并在约定的时间内将加工完毕的产品交付给委托方。
3.风险分担：加工承揽合同中，委托方通常拥有加工材料或半成品的所有权，而承包方负责加工处理，并承担因加工过程中出现的损失和责任。
二、加工承揽合同的合法性基础
加工承揽合同的合法性基础主要包括以下几个方面：
1.法律规定：我国《合同法》对加工承揽合同做出了明确规定，规定了加工承揽合同的成立、履行和违约等事项，为加工承揽合同提供了法律支持和保障。
2.自由意思自治原则：加工承揽合同是在自由意思自治原则下成立的合同关系，委托方和承包方在平等自愿的基础上达成合同，享有合同约定的权利和承担约定的义务。
3.公序良俗原则：加工承揽合同符合公序良俗原则，其目的是为了满足委托方的加工需求，推动加工业的发展，合理利用资源，有助于促进经济的繁荣和社会的进步。
三、加工承揽合同的合法效力
加工承揽合同在我国具有合法效力，主要表现在以下几个方面：
1.约束力：加工承揽合同是具有约束力的合同，委托方和承包方在合同达成后，双方有义务按照合同的约定进行履行，不能随意毁约。
一旦发生违约行为，对方可以要求其承担相应的法律责任。
2.权利保护：加工承揽合同为委托方和承包方的权益提供了法律保护，委托方有权要求承包方按照约定进行加工处理并按时交付产品，承包方有权要求委托方提供加工材料或半成品并支付相应的加工费用。
3.司法支持：加工承揽合同的争议，如无法通过协商解决，可以依法向人民法院提起诉讼，司法机关将根据法律规定和合同约定，对案件进行审理并作出判决，保证各方的合法权益得到维护。
四、加工承揽合同的违约责任
当加工承揽合同的一方违约时，根据《合同法》的规定，另一方可以要求违约方承担相应的违约责任。
加工承揽合同的违约责任主要包括以下几种情形：
1.不按要求完成加工：如果承包方未按照委托方的要求进行加工处理，导致加工产品不符合约定的质量标准或无法满足其使用目的，委托方有权要求承包方承担违约责任，并可以要求赔偿相应的经济损失。
2.未按时交付产品：如果承包方未能按约定的交付期限将加工完毕的产品交付给委托方，委托方可以要求承包方承担违约责任，并可以要求赔偿因延迟交付所造成的直接损失。
3.无正当理由拒绝接受产品：如果委托方无正当理由拒绝接受承包方按时交付的产品，承包方可以要求委托方继续履行合同，并可以要求赔偿由此造成的经济损失。
总之，加工承揽合同是一种合法的合同形式，具有明确的法律约束力和合同效力。
在加工承揽合同的签订和履行过程中，双方应遵守合同约定，切实履行各自的责任和义务，维护合法权益，以推动经济的发展和社会的进步。