江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同范本
江苏省建设工程施工合同范本一、合同范本简介江苏省建设工程施工合同范本是根据江苏省相关法律法规和规范性文件制定的，用于规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同范本适用于江苏省建设工程施工方与业主之间的合同关系，旨在保障各方的合法权益，推动建设工程施工活动的规范和有序进行。
二、合同主要内容1. 合同基本信息合同名称：江苏省建设工程施工合同合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]合同乙方：[施工方名称]合同甲方：[业主名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]2. 合同条款2.1 工程范围合同明确约定本工程的具体范围，包括工程的结构、装饰、设备、附属工程等内容。
另外，对于设计变更和工程范围外的工作，也应有相应的约定。
2.2 工程造价和付款方式合同详细规定了工程的总造价以及支付方式，包括工程款的支付比例、款项支付的时间节点等。
2.3 工期和进度管理合同规定了工程的开工时间、竣工时间以及分阶段工期计划。
此外，对于工期延误的责任、工期管理的措施等也应有相应的约定。
2.4 质量控制和验收标准合同明确规定了工程质量的验收标准、验收时间以及质量不合格的处理方式。
另外，还应包括质量控制的具体要求和措施。
2.5 安全生产和文明施工合同约定了工程施工过程中的安全生产要求和文明施工要求，包括施工方需要履行的安全责任、安全管理措施等。
2.6 保修和维护合同明确规定了工程竣工后的保修期限、保修范围以及保修责任。
对于维护和维修工作，也应有相应的约定。
2.7 合同变更和解除合同规定了双方变更合同的程序和要求，以及解除合同的条件和后果。
3. 合同附件建设工程规划许可证建设工程设计图纸工程款支付计划工程质量验收标准三、合同签署和生效本合同由甲乙双方在平等自愿的基础上签署，并由双方在合同上签名、盖章确认。
合同签署后，即生效。
四、合同争议解决提交江苏省建设工程仲裁委员会仲裁；提交江苏省人民法院诉讼解决。
五、合同附则本合同还包括其他相关附则，包括但不限于章程、补充协议等。
江苏省建筑施工合同7篇
江苏省建筑施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、工程期限根据工程实际情况，约定工程期限：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币________元整（￥________元）。
具体价格以双方签订的预算表为准。
2. 付款方式：____________________。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
因工程质量问题造成的损失由乙方负责。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知为依据，按照国家现行颁发的施工验收规范和验收标准进行验收。
不合格的工程由乙方负责返工，直至合格为止。
五、安全施工及要求1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
2. 施工期间，乙方应指派安全负责人常驻现场负责安全监察工作，同时还应负责落实重大事故的隐患整改要求。
六、甲乙双方负责事项及其他约定条款1. 甲方责任：负责办理有关建设手续；提供施工所需的水电等必要条件；派驻工地代表行使监督职能；及时组织竣工验收。
在施工过程中由于甲方原因导致工程无法按时完成的工期顺延。
江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟进行[项目名称]建设工程施工，乙方具备相应的施工资质，现双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[具体施工内容]1.4 工程规模：[具体规模描述]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款2.1 本工程合同价款为[具体金额]元，大写[金额大写]。
2.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
2.3 合同价款的调整：如遇设计变更、工程量增减、政策调整等情况，双方应协商调整合同价款。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
3.2 因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元。
3.3 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商顺延工期。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家及地方相关质量标准和规范进行施工。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应予以配合。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工或修复。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应对施工现场进行安全管理，采取必要措施防止安全事故的发生。
5.3 发生安全事故，乙方应立即采取措施并及时通知甲方，双方应共同处理。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为[具体支付方式]。
6.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款，逾期支付应承担违约责任。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任的具体承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决。
8.2 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
江苏省建设工程施工合同范本(双份)
江苏省建设工程施工合同范本甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担江苏省建设工程施工事项，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家现行施工验收规范、质量评定标准及设计文件要求进行施工，达到合格标准。
第二条合同工期2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 工期总日历天数：____天第三条合同价款3.1 工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2 合同价款支付方式：按施工进度支付工程款。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等施工条件；（2）办理施工所需的相关手续；（3）组织工程验收；（4）按时支付工程款项。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件、施工验收规范、质量评定标准及甲方要求进行施工；（2）确保工程质量和安全；（3）按照合同约定的工期完成施工任务；（4）接受甲方的监督检查。
第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2 如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效、终止和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2 工程竣工验收合格，甲方支付完毕工程款项后，合同终止；7.3 合同履行过程中，如发生法定解除情形，可依法解除合同。
江苏建设工程施工合同范本
江苏建设工程施工合同范本江苏建设工程施工合同一、合同背景本合同由甲方（建设工程项目业主）与乙方（建筑施工队伍）签订，旨在确定双方在江苏地区进行建设工程施工的合作关系。
本合同内容包括双方的权利义务、工程工期、质量要求、支付方式等。
二、合同条款1. 项目概况1.1 项目名称：根据相关批准文件，本合同涉及的建设工程项目为XXXXX工程。
1.2 工程位置：位于江苏省xx市xx区。
1.3 工程规模及要求：详见工程项目相关设计文件，由甲方提供给乙方。
2. 施工期限2.1 工程开始日期：双方经协商一致确定为XXXX年XX月XX 日。
2.2 工程竣工日期：双方约定，本工程竣工日期为XXXX年XX 月XX日。
对于工期的延误，根据双方协商的情况进行相应的责任划分与处罚。
3. 工程质量3.1 质量目标：乙方在施工过程中必须严格按照相关法律法规及工程建设标准进行施工，确保工程质量符合国家规定的标准和甲方的要求。
3.2 质保期：工程竣工后，乙方负责提供工程质保期服务，具体期限为XXXXXX。
4. 工程款项4.1 工程工期款：甲方按照约定的进度支付工程款项给乙方，具体款项及支付方式双方另行协商确定。
4.2 竣工结算款：工程竣工后，甲方将根据工程质量验收合格后的情况，支付相应的竣工结算款。
竣工结算款应当包括乙方劳务工资、材料费用、租赁费用、税费等。
5. 变更和索赔5.1 变更：经双方协商一致，如在施工过程中出现设计变更、材料更换等情况，应及时协商处理，并在书面形式上确认变更内容及费用调整。
5.2 索赔：如发生工程施工过程中的不可抗力、合同履行风险、甲方原因等造成的工程索赔，乙方有权提出索赔要求，甲方应积极配合处理，并按照法律法规予以合理赔偿。
6. 安全生产与保险6.1 安全生产：乙方必须遵守国家和地方的安全生产法律法规，依法进行工程施工，并采取相应的安全措施，确保工地安全。
6.2 工程保险：为了保证工程施工过程的安全，乙方应购买相应的工程保险，确保工程发生意外事故时的责任分担与赔付。
江苏省建设工程施工合同范本
江苏省建设工程施工合同范本江苏省建设工程施工合同范本一：合同当事方甲方：__________(以下简称甲方)地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方：__________(以下简称乙方)地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________二：项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地址：__________3. 项目规模：__________4. 工程内容：__________5. 工期：__________三：合同条款1. 劳动和安全保障1.1 乙方负责向甲方提供足够的劳动力和技术人员，确保工程按时完成。
1.2 甲方应提供符合安全规范的工作环境和设备，并为乙方员工购买必要的人身意外保险。
2. 工程款项2.1 工程款项按照工程进展情况进行支付，具体支付比例如下：- 工程启动：____%- 工程完成进度____%时：____%- 工程完成验收通过后：____%2.2 合同价款支付方式：______。
3. 保证金和履约保险3.1 乙方应按照约定向甲方支付一定金额的保证金，确保工程质量和期限。
3.2 乙方应购买相应的履约保险，以应对可能发生的工程质量和期限责任。
4. 工程变更和索赔4.1 若工程发生变更，双方应协商确定变更内容和额外费用。
4.2 对于乙方因甲方原因造成的工程变更，甲方应承担相应费用。
4.3 如乙方因甲方原因或其他不可抗力原因导致工期延误，乙方有权进行索赔。
5. 验收和质保期5.1 工程完成后，甲方有权进行验收。
若不合格，乙方应负责整改直至通过验收。
5.2 工程质保期为____年，期满后若出现质量问题，乙方应负责修复。
6. 违约责任6.1 若一方违反本合同任一条款，应对对方承担违约责任。
6.2 违约方应承担违约金，违约金金额为合同总价款的____%。
附件：1. 附件一：施工进度计划表2. 附件二：工程图纸和设计文件3. 附件三：施工合同补充协议法律名词及注释：1. 劳动力：指在施工过程中用于实际操作的工人。
江苏省建设工程施工合同
建设工程施工合同GF-1999-0201江苏省建设委员会监制江苏省工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）¥：元六：组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关（盖章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
江苏施工合同范本3篇
江苏施工合同范本3篇篇一江苏施工合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任与义务按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
GF-1999-0201
江苏省建设委员会
监制
江苏省工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额（大写）：元（人民币）¥：元
六：组成合同的文件
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定：后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
工商行政管理机关鉴证意见：
经办人：鉴证机关（盖章）
年月日
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通
用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程
实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能
力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资
格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代
表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等
级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等
级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主
管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人
按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发
包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包括在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济
支出。
1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节
假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对
或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内
工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指有发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包。