工期补充协议书0001
工期延期补充标准协议书
工期延期补充协议书1. 背景和目的为了适应项目实施的变动情况，解决原工期不足以完成项目的问题，故双方协商一致，决定签订本工期延期补充协议书。
本协议旨在明确双方对于工期延期的约定和补偿方式，确保项目的顺利进行。
2. 协议内容2.1 工期延期原因根据项目实施过程中的变动情况，经双方充分讨论和协商，确定了工期延期原因：1.材料供应商延误：由于材料供应商产能不足，导致所需材料的供应周期延长；2.施工环境变化：由于项目周边环境改变，施工条件不利，需要采取额外的措施和时间来确保施工安全；3.设备调整和更新：原计划使用的设备需要进行调整和更新，导致工期延长。
2.2 工期延期约定1.延期期限：工期延期期限自本协议签署之日起，延长30天。
如遇特殊情况，需经双方协商一致后再次延期；2.延期后的交付时间：根据工期延期协议，双方约定项目交付日期由原计划的年月日延期至年月日。
2.3 补偿方式工期延期给项目实施带来的损失，甲方将给予乙方适当的补偿以保证双方的合作持续顺利进行。
具体的补偿方式如下：1.经济补偿：甲方将支付给乙方逾期完成工作的补偿费用，具体数额为延期工期所占百分比与总合同金额的乘积；2.工期补充：甲方将提供适当的资源和支持，协助乙方尽快补充工期。
2.4 其他约定1.双方在本协议签署之前所履行的义务和责任不受影响，双方应继续积极配合，确保项目的顺利进行；2.本协议一经签署，即代表双方对于工期延期有明确的约定和补偿方式，避免后续产生纠纷。
3. 协议生效与终止3.1 生效条件本协议需由双方授权代表签字并加盖公章方可生效。
3.2 终止条件1.本协议在延期期限届满后，自动终止；2.本协议可根据双方一致意见进行修改、补充或解除。
4. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可提交至双方所在地有管辖权的法院解决。
5. 其他事宜本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方代表人签字盖章之日起生效。
甲方（单位名称）：代表人：签字：日期：乙方（单位名称）：代表人：签字：日期：。
工程工期补充协议
工程工期补充协议一、背景本工程工期补充协议（以下简称“补充协议”）是由甲方（下称“业主”）和乙方（下称“承包商”）就原合同约定的工程工期进行补充和修改的协议。
原合同编号为[合同编号]，签订日期为[合同签订日期]。
二、补充原因根据工程实际进展情况，业主和承包商经过充分协商并共同确认，原合同约定的工程工期需要做出适当调整。
补充协议的签订意在使双方达成一致，确保工程的按时交付并保证工程质量。
三、工期调整原则1.工程工期的调整必须是合理且充分的，以保证工程的正常进行和顺利完成。
2.工期调整应根据工程实际情况进行，包括但不限于工程规模、施工难度、物资供应、天气等因素的影响。
3.工期调整要满足工程质量和安全要求，不能因为缩短工期而影响工程品质和工人安全。
四、工期调整内容1.原合同约定的工程工期为[原工期]，经过双方商议，工期将调整为[调整后工期]。
2.工期调整后，甲方将视情况对工程进度提供支持，并保证在合理范围内协助承包商加快工期进度。
双方将密切配合，共同努力确保工程按时交付。
五、工期调整的权利和义务1.业主有权要求承包商按照调整后的工期进行施工，并在合理范围内监督工程进度。
2.承包商有义务按照调整后的工期进行施工，并保证工程质量和安全。
如因承包商原因导致工期延误，将承担相应的违约责任。
3.双方应定期开展进度会议，定期检查工程进展情况，及时解决可能影响工期的问题。
六、工期调整的支付问题1.工期调整不影响原合同约定的价款支付方式。
2.工程工期调整可能导致一部分工程进度延后，相关材料和设备的采购或租赁费用也会发生变化。
在工期调整期间，业主和承包商都有义务按照原合同约定进行支付。
3.工期调整期间，如双方因工期调整需要发生额外费用，应由承包商提出报告，并通过双方协商后确定支付方式和金额。
七、争议解决双方在履行过程中如发生争议，应通过友好协商和谈判解决。
如协商不能解决，应提交最终仲裁委员会仲裁。
八、其他事项1.补充协议生效后，结合原合同一同执行。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
施工合同工期补充协议(4篇)
施工合同工期补充协议协议编号：_____甲方：_____乙方：_____甲乙双方于_____年_____月_____日签订了一份金额为_____元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_____1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____ 乙方：_____ 签字盖章：_____ 签字盖章：_____ 日期：_____ 日期：_____施工合同工期补充协议（二）建设单位：_____(甲方)施工单位：_____(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日施工合同工期补充协议（三）一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：_____1.项目名称：_____2.服务类别：_____二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
工期补充协议书百度
工期补充协议书百度工期补充协议书序言本工期补充协议书（以下简称“协议书”）是根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，由甲方与乙方就项目工程的实际情况进行讨论并达成一致，以便对原合同中的工期进行调整和补充。
一、甲、乙双方信息1. 甲方：（填写甲方公司/个人的详细信息）2. 乙方：（填写乙方公司/个人的详细信息）二、项目基本信息1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目地点：（填写项目地点）3. 项目规模：（填写项目规模）三、原合同工期四、工期延长/缩短原因及依据1. 工期延长原因：（详细说明工期延长的原因，包括但不限于：不可抗力因素、客户要求变更等）2. 工期缩短原因：（详细说明工期缩短的原因，包括但不限于：项目紧迫性、工作效率提升等）3. 工期延长/缩短依据：（相关的文件、协议或其他依据，证明工期延长/缩短的合理性和必要性）五、工期调整方案及具体内容1. 工期延长方案：（详细描述工期延长的具体方案，包括但不限于工作计划调整、进度管控措施等）2. 工期缩短方案：（详细描述工期缩短的具体方案，包括但不限于工作流程优化、资源增加等）六、工期补偿及支付方式1. 工期延长补偿：（详细说明工期延长引起的相应补偿方式，包括但不限于延期费、赔偿金等）2. 工期缩短补偿：（详细说明工期缩短引起的相应补偿方式，包括但不限于减免费用、奖金等）3. 支付方式：（详细说明补偿款项的支付方式、时间以及方式等具体细节）七、合同变更本协议书经双方签字确认后生效，并成为原合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
八、争议解决因本协议书引起的或与本协议书有关的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以提请有管辖权的人民法院进行解决。
附件：（按实际情况列出本所涉及的所有附件）法律名词及注释：（根据具体法律名词列出其注释或解释）。
工期补充协议书范本（通用3篇）
工期补充协议书范本（通用3篇）工期补充范本篇1甲方：乙方：双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：为准。
三、协议工期开工日期：年月日竣工日期：年月日协议工期总天数：天四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。
五、甲方义务:1、提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。
2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。
3、及时办理竣工决算和竣工验收。
4、甲方有权对乙方工程实施监督。
在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。
六、乙方义务:1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
2、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。
3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。
4、保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。
七、材料及设备供应：1、工程所需材料由甲方提供。
2、乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。
3、乙方在施工过程中所需要的建材必须提前甲方则需及时提供所需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费则按照市价赔偿。
八、工程质量和竣工验收：1、乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。
2、乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的.检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
4、工程完后，由甲方及发包方对工程进行验收，经甲方和发包方验收合格后方可办理工程结算及支付剩余的款项。
工程延期施工补充协议(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。
2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。
3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。
二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。
施工合同工期补充协议
施工合同工期补充协议一、背景和目的本补充协议是根据原合同（以下简称“合同”）中双方签订的施工工期有关条款，为了明确双方在工期方面的责任和义务，进一步规范合同履行，保证工程按时完成，特制定本补充协议。
二、施工工期1.根据原合同约定，工程工期为XXX天。
本次补充协议中对工期的约定如下。
2.双方共同商定，延长工程工期为XXX天。
具体延期的原因是：XXXXXXXXXXXXX。
延期时间从协议签订之日起生效。
3.延长的工期应该在施工进程上逐步补充，并且应当合理可行。
施工方应根据新的工期安排，合理调整施工进度，确保按时交付工程。
4.工期延长期间，双方应按照原合同约定的工程进度款支付。
延期给甲方带来的损失，由乙方承担。
三、工期管理1.施工方应按照《建设工程施工进度管理办法》的要求，制定详细的施工计划，并提前报送给甲方审核。
2.甲方在验收和监督过程中，应及时向乙方提出合理的工程调整意见，并与乙方协商工期的调整方式，力求达成一致。
3.如发生不可抗力等不可预见的情况，导致工期无法按照约定完成的，双方应共同商议解决方案。
协商不成的，可根据合同的约定进行索赔。
四、责任追究1.如乙方超过本补充协议约定的工期仍未竣工，甲方有权采取以下一种或多种方式进行追究责任：–根据合同约定要求乙方支付违约金；–采取法律手段要求乙方承担赔偿责任；–要求乙方承担工期延误给甲方造成的损失。
2.若甲方在施工过程中的行为造成工期延误，甲方应负责赔偿乙方因此产生的额外费用和损失。
3.双方均不得以自然灾害、政府政策调整等原因推脱责任。
如发生不可抗力等情况，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、其他1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有约束力。
2.未尽事宜，由双方协商解决，并作出补充协议。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
总结本补充协议明确了工程工期延长的具体安排和责任追究方式，旨在确保工程按时完成，双方合作顺利进行。
双方应遵守协议的约定，及时进行施工计划调整，并在工期管理过程中共同协商解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工期补充协议书0001
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：**集团 乙方：**建筑工程公司
甲、乙双方丁 2012年6月17日签订了《**项目施工总承包合同框架协议》（以 下简称“主合同”）。
为了满足甲方房屋销售合同交房日期要求，双方就工期相关事 宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下：
一、
16#、17#地块的建筑、安装及室外道路、市政配套工程的竣工日期定为 2014
年元月20日。
二、
乙方按本协议第一条约定日期竣工，甲方向乙方支付赶工期劳动工人加班
费和管理人员工期奖励，计¥ 1000000.00元，即人民币壹佰万元整。
三、
乙方若不能按本协议第一条约定日期办理竣工验收，视为乙方违约，则乙
方应向甲方支付违约金¥ 1000000.00元，即人民币壹佰万元整。
涉及甲方认质认价 认品牌工作，乙方必须提前 30天上报甲方，甲方在接到乙方报价单之日起，
15个
工作日内回复乙方，若双方达不成一致的价格，则由甲方供应相应的材料。
若因乙 方上报的认价单甲方不能在约定时间内予以批复,则工期相应顺延。
四、
本协议自双方签字之日起生效。
主合同、附件及会议纪要与本协议约定不
一致的，以本协议为准。
本协议未尽事宜，按主合同执行。
五、 本协议与主合同具有同等法律效力
六、 本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同信守执行。
签订日期： 年 月 日
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除!
甲方（公章）:
法定代表人（委托代理人）
乙方（公章）：
法定代表人（委托代理
人）。