签订承包合同需要注意什么

签订承包合同需要注意什么————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> 错误!未定义书签。

签订承包合同需要注意什么生活中我们经常会遇到建设工程签订承包合同的情况，那么在签订建设工程承包合同需要注意的问题有哪些呢?只有在了解了这些情况的前提下，我们才有可能避免一些不必要的纠纷!ﻫ一、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。

ﻫ目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商总局共同制定的GF—19９９—0201《建设工程施工合同》示范文本。

该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。

签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。

因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

有关建设工程施工合同的法律、法规主要有：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》(试行）、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》等。

签约前首先应注意要签约的合同是否存在可能被认定为无效的情形。

ﻫﻫ依据相关法律和司法解释的规定，合同无效的情形包括以下情况,而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效:１、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;ﻫ4、承包人非3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;ﻫﻫ法转包建设工程的。

二、严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。

首先,需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资质和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格，对于代订合同的经办人，应要求其出具委托人的授权委托书,并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。

ﻫ其次，审查工程项目的合法性，如果未取得相关规划、报建手续,施工过程中被勒令停工或拆除,则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。

再次,对于联合体投标的项目,国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定，联合体各方均应具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级，并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。

ﻫﻫ最后,还应对发包方的履约信用进行审查。

ﻫ三、使用准确术语来表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主体，有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容,合同用词应表述准确,同样用词的含义应相互一致,不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。

ﻫ1、实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。

开工日期有“破土之日”、“验线之日”、“进场之日”、之说,竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。

无论采用何种说法，均应在合同中予以明确,并约定开工、竣工应办理哪些手续、签署何种文件。

对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。

ﻫ2、根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定,工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。

因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准，验收程序，须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。

ﻫﻫ３、建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。

由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难以“一次性包死，不作调整”。

合同中必须对价款调整的范围、程序计算依据和设计变更、现场签订、材料价格的签发、确认作出明确规定。

四、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定，避免使用含糊不清易产生误解或歧义的表述。

ﻫﻫ在工程款支付程序上，合同一般写明“工程进度款按月付款或按工程进度拨付”,但如何申请拨款,需报何种文件,如果审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。

一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。

因此，合同中应特别注重拨款和结算的程度约定。

在工程款支付条款的表述上,应明确验收合格后付款是指“单项工程验收合格”还是“工程整体竣工验收合格”?质量条款上应明确质量标准是达到何种标准?工程尾款支付是在“两年保修期满后付款”和“保修期满两年后付款”?上述表述在法律效果上存在着截然不同。

ﻫ五、合理限制三方协议、债权转让协议在分包合同中的应用ﻫ建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况。

在此情况下,虽然通过合同约定甚至通过签订相关的三方协议而免除了总承包人履行分包工程付款的义务，但是合同条款内没有对总承包人自行分包的分包人与指定分包人的有关合同权责做出进一步的规定。

ﻫﻫ例如,总承包人自行分包的分包人成的工期延误属于总承包人自行造成的延误、发包人不负责补偿给总承包人造成的损失，但指定分包人造成的工期延误属于发包人及总承包人均不承担责任的延误、但发包人须负责补偿给总承包人造成的损失等。

由于没有此类条款的约定，合同履行中极易引致合同双方的争议，从而影响到合同的正常履行。

故须注意予以补全,将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。

六、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限《民法通则》明确规定,企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营行为承担民事责任。

建设工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。

合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字,给各方造成损失。

ﻫ七、尽量将不可抗力条款进行量化ﻫﻫ施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。

于是，在《专用条款》上打对号或填上无约定之类的比比皆是。

ﻫ国内工程在施工周期中发生战争、动乱等现象的可能性很少,较常见的是自然灾害。

那么,达到什么样程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以形成共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、地震等自然灾害的程序应予以量化。

如几级以上大风、几级以上地震、持续多少天以上多少毫米的降水等，才可认定为不可抗力,以免引起不必要的纠纷。

八、运用担保条件，降低风险系数在签订《建设工程施工合同》时，可以运用担保,来防范或减少合同条款所带来的风险。

如施工企业向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

ﻫﻫ九、积极敦促发包人办理施工合同变更备案手续ﻫ黑白两套合同情况下,当合同的实质性条款发生变更，施工企业应积极敦促发包人办理合同变更备案手续。

“白合同”即在当地政府主管部门备案的合同。

一些建设项目的发包人可能要求与承包人在备案合同基础上另行签订相关的补充协议,并在其中应价款、工期、质量、让利、取费等对承包人提出相对“白合同”而言更为苛刻的合同条件,以作为执行合同使用，从而构成“黑合同”。

根据最高人民法院司法解释的规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

简言之，白合同的效力高于黑合同，该司法解释为平衡建筑市场发承包双方利益、维护承包人权利提供了相关的法律依据。

ﻫﻫ施工企业在目前无力改变两套合同的现状下，应以超过发包人的热情而追求白合同的签订,而不能简单认为白合同仅用于合同备案及无所谓。

当合同的实质性条款发生变更后,施工企业应积极的敦促发包人适时办理相关的合同变更备案手续。

ﻫ值得说明的是，上述司法解释条款的出台已日益获得发包人的重视;发包人以节省备案费用为理由而压低备案合同价款或者在黑白合同内采用不同的计价方式等,都会给合同双方的实际履行带来很大问题。

遇到此种情况,施工企业应在合同履行中时刻注意两个合同的差异，并适时做好相关的准备。

ﻫ除上述九个方面外,签订合同时对材料设备采购、检验，施工现场安全管理,违约责任等条款也应充分重视，作出具体明确的约定。

任何一份施工合同都难以做到十分详尽、完美，合同履行中还应根据实际情况需要及时签订补充协议、变更协议,调整各方的权利义务关系。

ﻫ来源:(签订承包合同需要注意什么)合同纠纷．相关法律知识•复代理的代理后果承担•可以行使同时履行抗辩权的情形是如何的•产权转让协议书(２0１8最新)范本•合同法司法解释•合同履行期限尚未届满,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同•房屋买卖纠纷案件当事人应当准备和向法院要提供哪些证据•口头合同可以约定仲裁条款吗•签订无限期合同有什么好处•合同在哪些情况下会终止•保留所有权风险转移•无效合同需要到法院去认定吗•劳动合同连带赔偿责任是附条件的•房屋租赁合同订立生效是如何的•借款合同公证费用•居间人的报酬标准(２018年)是多少•非法转租的效力•保证金的法律性质是什么•对不能继续履行劳动合同争议如何处理•居住房屋买卖中介服务收费标准(20１8年)•双务合同的履行是如何的•格式条款的提示义务•20１8医疗设备租赁合同书写格式2０18•北京汽车租赁合同模板•怎么证明口头合同的存在及有效性•买卖合同的当事人对支付价款的时间没有约定应当如何处理•土地租赁合同最长期限是多少年•广告发布合同是承揽合同吗•房屋终止合同协议书(201８最新)书写格式2018 •中标后不签合同算违约吗•房屋拆迁委托协议范本•采购合同变更说明书写格式201８•合同保密条款赔偿金如何计算•异地社保摁手印有效吗•解除保险合同退还保险费吗•借款合同印花税如何申报•编剧保密协议范本•设计合同中设计人的违约责任•合同成立时间的规定(２018)•拟订合同有哪些流程2０18最新•关于合同履行顺序的关系是如何的•连续二次固定期限合同到期用人单位是否必须续签•保险免责条款的分类有哪些•转移财产所有权的合同包括什么•关于合同不适用定金罚则的四种情况•合同免除的前提条件有哪些情况•劳动合同终止证明•合同性质及效力•银行借款合同印花税税率是多少•关于合同履行地司法解释•装修合同中的霸王条款有哪些•委托书可以再转委托吗•买卖合同纠纷--－-普通动产的多重买卖履行顺序•合同效力认定的司法理论与实务问题是什么样子的•购房合同中违约责任一般怎么规定(2018)•代位权及其构成要件有哪些•２018房屋租赁终止协议书(201８最新)写格式2018 •如何判别赠与合同是否生效•二房东转租大房东注意事项•合同诈骗的从犯怎么判刑•第三人代为履行的法律法规规定(2０18）2018最新•房屋租赁合同能否提前解除•享有优先购买权的几种情形•遭遇霸王条款要怎么维权•合同签订过程中的细节不容忽视•购销合同甲方违约责任条款如何约定•复代理与转委托一个意思吗•国际货物买卖合同需要注意哪些事项•警惕商家文字游戏签订合同要注意•怎么样重新签订劳动合同•合同成立时间和合同生效时间是同一概念吗•合同部分不履行适用定金罚则的规定(201８）•中止履行劳动合同的规定(2018）是如何的•重庆市前期物业服务合同的范本是什么样子的•标准(201８年)厂房租赁合同•要约邀请函是什么,要约邀请有哪些形式•哪些情况下劳动合同不得终止•20１8购房合同书写格式2018, 签订购房合同必须备案吗•租赁合同违约法律法规规定(2０18）２01８最新内容•采购保密协议范本•主从合同效力有什么联系•公司故意拖延不签劳动合同怎么办•解除合同和违约责任的规定（２018）是如何的•涂改后的合同有效吗•合作开发合同中对技术秘密有什么法律规定2０１8(2０18) •合同解除损害赔偿与合同终止损害赔偿的区别在哪•承揽合同纠纷管辖•合同解除约定自始无效吗•中标后拒绝签订合同承担的是违约责任还是缔约过失责任•夫妻共同财产中不易分割的股权如何处理•货物所有权的转移时间•专利权质押合同登记如何变更，延期及注销•什么是无限期合同•解除合同与违约金责任二者可以并存吗•导致表见代理发生的主要原因有哪些•个人反担保合同范本•关于经济赔偿金的法律法规规定(2018)20１8最新•如何确定主从合同效力•签订商品房买卖合同有哪几大注意事项•附条件合同不成立的责任是什么样子的•目前我国法律责任的免责条件有哪些。