延期交房赔偿协议书
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定，甲方承诺按照合同约定时间交房，但由于某种特殊原因，甲方无法按期交付房屋。
经双方协商，达成本延期交房补充协议，以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致，将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失，甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为：–延期交房天数不超过X天，则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天，则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立，需满足以下条件：–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后，不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中，如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更，需履行写入补充协议的形式，且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认，在未尽事宜上，可重新协商以达成一致意见。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：XXXX年XX月XX日。
逾期交货索赔合同模板
逾期交货索赔合同模板甲方（供货商）：______________（甲方名称）地址：______________（甲方地址）联系方式：______________（联系方式）乙方（采购商）：______________（乙方名称）地址：______________（乙方地址）联系方式：______________（联系方式）鉴于甲方与乙方就商品交货事宜已达成一致意见，为维护双方合作关系，特订立本合同，共同遵守并履行如下条款：一、交货约定1. 甲方同意按照乙方订购的商品种类、数量以及交货时间进行生产和交货。
2. 乙方同意在接到商品后进行验收，如有发现商品质量问题或数量不符，应及时通知甲方以便进行处理。
二、交货时间1. 甲方应在本合同约定的交货时间之前将商品送至乙方指定地点。
2. 若因不可抗力或其他不可抗拒的情况导致交货延迟，甲方应及时通知乙方并双方商定新的交货时间。
三、逾期交货索赔1. 若甲方未能在约定的交货时间内将商品送达乙方指定地点，乙方有权要求甲方支付逾期交货费用。
2. 逾期交货费用计算方式为：每延迟一天，按照商品总价的5%计算。
3. 逾期交货费用应在双方协商一致后，在7个工作日内由甲方支付给乙方。
四、其他约定1. 本合同一经签署即生效，对双方具有法律约束力。
2. 本合同争议由双方友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（供货商）签字：______________ 日期：______________乙方（采购商）签字：______________ 日期：______________以上为逾期交货索赔合同的内容，双方应遵守并履行约定，确保合作顺利进行。
延期交房合同协议书
延期交房合同协议书甲方（购房者）：________________身份证号码：_____________________地址：________________________乙方（开发商）：________________营业执照注册号：_______________地址：________________________鉴于甲方购买乙方开发的位于________________（项目地址）的房产（以下简称“该房产”），原定交房日期为____年__月__日。
由于__________________（交房延期原因，例如：不可抗力因素、施工进度调整等），乙方无法按照原定时间交付该房产。
经甲乙双方协商一致，同意对交房日期进行延期，并就相关事宜达成以下协议：1. 延期交房日期双方同意将原定的交房日期延期至____年__月__日。
2. 延期补偿乙方同意向甲方支付延期交房补偿金，补偿金额为已付房款的__%，计人民币________元（大写：_________________________元整），该补偿金将在延期交房日期前支付给甲方。
3. 延期责任若乙方未能在新的交房日期交付该房产，除按照本协议第2条支付补偿金外，还需按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一日，按已付房款的____%计算。
4. 甲方权利甲方在延期交房期间有权了解该房产建设进度，并可要求乙方定期提供建设进度报告。
5. 通知与送达双方同意，任何关于本协议的通知均应以书面形式，通过挂号邮件或快递服务，送达到对方在本协议中列明的地址。
6. 争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他本协议一经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8. 附加条款_____________________________________________________________ _________________甲方（购房者）签字：________________日期：____年__月__日乙方（开发商）签字：________________日期：____年__月__日（以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士审核。
延期交房赔偿协议书范本
延期交房赔偿协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________身份证号码/护照号码：_______________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了关于位于________________（以下简称“房产”）的买卖合同，合同编号为：________________。
根据原合同约定，甲方应于____年____月____日向乙方交付房产。
由于________________（具体原因）导致甲方无法按时交付房产，经双方协商一致，现就延期交房及赔偿事宜达成如下协议：第一条延期交房1. 甲方同意将房产的交付日期延长至____年____月____日。
2. 延期交房期间，甲方应保证房产的完好无损，并继续承担房产的维护责任。
第二条赔偿责任1. 甲方同意向乙方支付延期交房赔偿金，赔偿金额为人民币________________元（大写：________________）。
2. 赔偿金的支付方式为：________________（如一次性支付、分期支付等）。
3. 赔偿金的支付时间：________________（具体支付时间点或时间段）。
第三条违约责任1. 如甲方未能在本协议约定的延期交房日期内交付房产，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：房产总价款的____‰/日。
2. 如乙方在收到甲方支付的赔偿金后，无正当理由拒绝接收房产，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：房产总价款的____‰/日。
第四条协议的变更与解除1. 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
楼房延期补偿协议书
楼房延期补偿协议书1. 引言本楼房延期补偿协议书（以下简称“协议书”），由甲方（业主）和乙方（开发商）双方共同订立。
双方经友好协商一致，为解决因楼房交付延期而可能带来的损失，特制定本协议。
2. 背景由于不可抗力或其他原因，导致楼房建设工程延期竣工交付使用，给业主造成了一定的经济和时间上的损失。
为了维护双方的合法权益、促进双方之间的和谐发展，乙方同意对此给予相应的补偿。
3. 延期补偿方式根据双方协商一致，乙方同意向甲方提供以下延期补偿措施：1.赔偿金：甲方享有延期交付每天赔偿金人民币（以下简称“元/天”），自合同约定的原交付日期之后的每一自然日起计算，直至实际交付日期止。
赔偿金将在交付房屋时一次性支付给甲方。
2.临时住所安排：如果甲方在延期期间无法使用已购房屋，乙方将提供合适的临时住所，保障甲方正常生活。
3.利息补贴：如甲方在房款支付期限内按时付款，乙方将按照延期期间的存款利率给予相应利息补贴。
4. 甲乙双方的权利和义务甲方权利和义务：1.按时支付房款：甲方应按照合同约定的付款方式和期限，按时支付房款。
2.签署本协议：甲方同意签署本协议，并在收到赔偿金后不再追究乙方延期交付的责任。
3.维护房屋：甲方应合理使用和维护房屋，在房屋交付后认真履行合同义务。
乙方权利和义务：1.延期交付：乙方应提前告知甲方楼房建设工程延期的具体原因和预计交付时间，并及时通知甲方交房的最新情况。
2.提供补偿：乙方应按本协议约定提供延期补偿，保障甲方的权益。
3.临时住所安排：乙方应合理安排甲方的临时住所需求，提供舒适、安全的居住环境。
4.保密义务：乙方应对甲方的个人信息和房屋交易等相关信息予以保密。
5. 协议的生效与解除本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至双方各自履行完毕协议约定的义务。
除非双方一致同意，否则任何一方不得擅自解除协议。
6. 争议解决双方如因本协议的履行发生争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉解决。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
2024年延期交房违约赔偿协议书范文
2024年延期交房违约赔偿协议书范文甲方（开发商）：______________________地址：______________________电话：______________________乙方（购房者）：______________________地址：______________________电话：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方应于2024年____月____日前向乙方交付位于____的商品房（以下简称“该房屋”）。
现因甲方原因导致无法按期交付，甲乙双方经协商一致，就延期交房事宜达成如下协议：第一条延期交房期限甲方承诺于2024年____月____日前向乙方交付该房屋。
若甲方未能在此期限内交付，甲方将按照本协议约定承担违约责任。
第二条违约赔偿1. 若甲方未能在2024年____月____日前交付该房屋，甲方同意自2024年____月____日起至实际交付之日止，按日向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为：乙方已支付购房款总额的万分之____（0.____%）/日。
2. 违约金的支付方式为：甲方应于每月的第____个工作日前，将当月的违约金支付至乙方指定的银行账户。
第三条甲方权利与义务1. 甲方应确保该房屋在延期交付期间的工程质量符合原合同约定的标准。
2. 甲方应于延期交付期限届满前，书面通知乙方办理房屋交付手续。
3. 若甲方在延期交付期限届满后仍未能交付该房屋，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
第四条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议约定支付违约金。
2. 乙方应在接到甲方交付通知后____个工作日内，配合甲方办理房屋交付手续。
第五条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
逾期交房还款协议书范本
逾期交房还款协议书范本甲方：（出借人/房屋所有人）乙方：（借款人/购房人）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商达成以下协议：一、协议背景甲方为房屋所有人，乙方为购房人，双方于xxxx年xx月xx日签署了购房合同，约定乙方购买甲方的名下房产，并按合同规定支付相应的购房款项。
二、逾期交房还款情况乙方根据购房合同约定应在xxxx年xx月xx日前支付全部购房款项，但到约定日期乙方未支付购房款项。
甲方与乙方协商后，同意乙方延期交房还款。
三、逾期交房还款协议1.乙方应在本协议签署之日起xx日内支付逾期还款，并按照双方约定的还款方式进行付款。
具体还款方式详见附表一。
2.逾期还款应按照约定的付款金额计算利息，利息计算方式详见附表二。
3.乙方如果再次出现逾期还款的情况，甲方有权要求乙方支付一定的违约金。
4.如乙方因故无法按时履行本协议约定的还款责任，应提前告知甲方并提供合理的解释和证明文件。
5.本协议经双方签字盖章后生效，并作为购房合同的附件，具有同等法律效力。
四、协议解除1.乙方在约定的期限内按照本协议约定的还款方式和金额进行还款，且全部还款金额到账后，本协议自动解除，甲方不追究乙方的逾期还款责任。
2.如乙方未按照本协议支付全部逾期款项，则甲方有权解除购房合同，并追究乙方逾期还款的法律责任。
五、争议解决本协议如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1.本协议未约定事项，由双方协商决定。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并在每份协议上签字盖章。
甲方（出借人/房屋所有人）：_________________乙方（借款人/购房人）：_________________附表一：还款方式1. 还款方式：（如按月等额本息还款、按季等额本息还款等）2. 还款周期：（每月、每季度等）3. 还款金额：（具体金额）4. 还款日期：（每月、每季度的具体日期）附表二：利息计算方式1. 利率：（按年计算）2. 计息开始日期：（逾期还款开始计算利息的日期）3. 计息方式：（按日计息、按月计息等）4. 利息计算公式及示例：（根据利率和计息方式进行计算）注：本协议自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙
延期交房协议书
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：栋单元房业主
根据甲方双方于年月日共同签订的《房屋认购合同》，乙方购买位于，由甲方开发建设的“”项目，按照合同约定甲方应于年7月1日前将房屋交付乙方，现由于小区内道路、供水、燃气等具体事项尚未能达到交房标准等因素影响，为了保障乙方的权益，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房及赔偿事宜达成如下协议、以资共同信守：
一、甲方承诺于年月日可以交房，乙方应接到甲方交房通知后，及时与甲方办理完成房屋交接手续。
二、甲乙双方协商一致，确认：因本次迟延交房，甲方自愿一次性支付乙方违约金元（大写：），此违约金系一次性、终结性赔付，乙方承诺自愿放弃主张《房屋认购合同》约定的全部违约责任及其他赔偿金及违约金的权利。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效，自签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
四、双方应对本协议内容进行保密（见双方签订的《保密协议》），任何一方对外泄露应支付对方违约金元。
五、甲乙双方再无任何纠纷。
六、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：乙方（买受人）：
栋单元号
业主：
签订时间：年月日签订时间：年月日
附件：《保密协议》
1页脚内容。