延期交房的补充协议
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定，甲方承诺按照合同约定时间交房，但由于某种特殊原因，甲方无法按期交付房屋。
经双方协商，达成本延期交房补充协议，以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致，将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失，甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为：–延期交房天数不超过X天，则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天，则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立，需满足以下条件：–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后，不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中，如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更，需履行写入补充协议的形式，且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认，在未尽事宜上，可重新协商以达成一致意见。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：XXXX年XX月XX日。
房屋补充协议范本6篇
房屋补充协议范本6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[房屋地址]的房屋买卖合同（以下简称“原合同”），为明确双方在房屋交易中的相关权益，现就原合同未尽事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景1. 双方确认，在签署原合同时，已对房屋状况、产权情况、交易价格等进行了充分了解。
2. 双方本着平等、自愿、公平的原则，签订本协议以明确和补充原合同中的相关条款。
二、补充条款1. 房屋交付（1）甲方应于XXXX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商确定新的交付日期。
（2）甲方交付房屋时，应确保房屋及其附属设施完好无损，并与原合同描述一致。
2. 款项支付（1）乙方应按照原合同约定支付房款。
如因特殊原因需延迟支付，应提前与甲方协商，并获得甲方同意。
（2）甲方需提供合法有效的收款账户信息，确保乙方房款支付的安全性。
3. 产权办理（1）甲方需在房屋交付后XX个月内办理完毕产权过户手续。
（2）产权过户所需费用，按照原合同约定由双方承担。
4. 违约责任（1）若甲方未按照本协议约定的时间交付房屋或办理产权过户手续，需向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
（2）若乙方未按照本协议约定的时间支付房款，需向甲方支付违约金。
5. 保修责任（1）甲方对房屋的质量问题承担保修责任，保修期限为XX年，自房屋交付之日起计算。
（2）保修期内，如发生质量问题，甲方应及时维修，并承担相关费用。
6. 其他约定（1）双方同意，本协议与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同有冲突，以本协议为准。
（2）本协议未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
（3）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字盖章之日起生效。
三、特别说明1. 双方确认在签署本协议时，已认真阅读并理解相关条款的法律含义和后果。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
交房延误补充协议
交房延误补充协议背景该补充协议是针对房地产开发商与购房人在房屋交房延误的情况下达成的一种权益保障协议。
在房地产市场发展中，交房延误是一种常见的问题，会给购房者带来不便和损失。
为了保护购房者权益，建立公平和谐的房屋交易环境，制定此补充协议。
目的本补充协议的目的是明确购房人和房地产开发商在交房延误情况下的权益，双方遵守本协议的约定，保持互信和合作，维护双方的合法权益。
一、延误原因1.1 交房延误的原因可能有：政府审批环节延误、工程施工原材料供应不足、自然灾害等，以及其他各种不可抗力因素。
1.2 无论出于什么原因导致的交房延误，双方应保持沟通畅通，及时通知对方，并协商解决方案。
二、交房日期延期2.1 若因开发商原因导致的交房延误，开发商应向购房人书面通知并说明延期的原因和预计的交房日期。
2.2 若因不可抗力或政府审批原因导致的交房延误，开发商应及时向购房人书面通知具体原因，并报备相关部门，以便购房人了解情况和取得进展。
2.3 若交房延误时间超过合同规定的延误期限，购房人有权提出书面申请解除合同并要求退还全部已支付的购房款，同时开发商应按照法律法规规定向购房人支付违约金。
三、协商解决方案3.1 双方应在发生交房延误后的15个工作日内进行协商，并达成一致的解决方案。
3.2 解决方案应包括但不限于以下内容：调整交房日期、延长交房期限、给予购房人一定的经济补偿等。
3.3 若双方无法在15个工作日内达成一致意见，双方可协商选择诉讼或仲裁解决纠纷。
四、违约责任4.1 若开发商违约导致交房延误，应向购房人支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
4.2 若购房人违约，应按照合同约定承担相应的法律责任，并赔偿开发商因此产生的损失。
五、其他条款5.1 本补充协议与房屋购买合同具有同等法律效力。
5.2 本补充协议的修改、追加事项以书面形式进行，并需经双方签字或盖章确认。
5.3 本补充协议一经签署，双方应按照约定履行各自的义务。
商品房延期交付的补充协议
商品房延期交付的补充协议商品房延期交付的补充协议
甲方：（开发商）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（购房人）
姓名：
地址：
联系电话：
鉴于：
1、甲方已经按照与乙方签订的《商品房销售合同》的约定交付部分商品房房屋，并付款给乙方。
2、由于一定的原因，甲方无法按照合同规定的期限按时交付乙方余下的商品房房屋。
3、为了明确双方关系，甲乙双方达成以下协议：
第一条甲方同意将商品房延期交付给乙方，延期交付时间为自《商品房销售合同》预订交付时间后延长90（九十）天。
第二条甲方应及时向乙方通知商品房交付日期及交付所需的事项。
第三条乙方应在交付之前提出有效的书面文件，确认其接受交付商品房房屋，并审查房屋的质量以及与开发商的所有权或物权状况。
第四条如果甲方未能按期完成租赁，乙方可要求解除合同或者要求甲方支付违约金。
第五条双方遵守中国有关商品房的法律法规。
第六条除非根据本协议，甲方和乙方另有约定，本协议之修改、补充或解除均需要以书面形式与甲、乙双方一致认可。
第七条本协议的任何修改，需要以书面形式达成一致。
第八条本协议的任何条款无论部分或全部无效或不可强制执行，不应影响其余部分的有效性或可执行性。
第九条本协议自双方签署之日起生效，在租赁完成之日终止。
甲方：（盖章）
法定代表人：
乙方：（签字）
日期：。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》，现根据双方自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下补充协议，以明确双方权益，保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意，本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充，若存在冲突，以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限：甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付，须及时书面通知乙方，并说明原因。
2. 交付条件：商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项，应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账，甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续，提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题，应书面通知甲方，甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺，并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误，甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
延期交房补充合同范本三篇
延期交房补充合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买受人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房，则自延期交房之日起至实际交房之日止，甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。
2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的，甲方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。
三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住，甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。
四、通知与送达1. 双方同意，本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达，送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。
2. 若以邮寄送达的，收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准，邮件寄出后[具体天数]日视为送达；若以电子邮件送达的，以电子邮件发送成功之日视为送达。
五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
六、其他条款1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
购房合同补充协议延期交房
甲方（买受人）：____________________乙方（出卖人）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《购房合同》（以下简称“主合同”），合同编号为______。
为了明确双方在延期交房方面的权利义务，经双方友好协商，特就主合同中关于延期交房的相关事宜达成如下补充协议：一、延期交房原因1. 因不可抗力导致延期交房：在主合同约定的交房日期前，因自然灾害、政府行为、社会公共利益需要等原因，导致甲方无法按时收房的，乙方应立即通知甲方，并采取一切合理措施尽快恢复施工，争取尽快交房。
2. 因乙方原因导致延期交房：在主合同约定的交房日期前，因乙方自身原因导致延期交房的，乙方应承担相应的责任。
二、延期交房期限1. 因不可抗力导致延期交房：在不可抗力事件发生后，乙方应在第一时间通知甲方，并在不可抗力事件结束后30日内向甲方提供相关证明材料。
经双方协商，延期交房期限为____个月。
2. 因乙方原因导致延期交房：乙方应在合同约定的交房日期前____日内，向甲方提出延期交房申请，并说明原因。
经双方协商，延期交房期限为____个月。
三、延期交房赔偿1. 因不可抗力导致延期交房：在延期交房期限内，甲方有权要求乙方按照主合同约定的方式支付逾期交房违约金。
2. 因乙方原因导致延期交房：在延期交房期限内，甲方有权要求乙方按照主合同约定的方式支付逾期交房违约金。
若乙方未按时支付违约金，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、其他事项1. 在延期交房期间，乙方应保证房屋的质量和施工安全，确保房屋交付时符合国家相关标准和规定。
2. 甲方在收到乙方延期交房通知后，应积极配合乙方办理延期交房手续。
3. 本补充协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。
如本补充协议与主合同内容有冲突，以本补充协议为准。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注：本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房补充协议
甲方（卖方）：山东青岛荣灿置业有限公司
乙方（买方）：。
、（身份证：）。
（身份证：）
房号：（- - ）
由于工程进度滞后导致8#甲住宅楼不能按合同约定日期交房，为了维护购房人合法权益，经双方友好协商，达成协议条款如下：
一、赔偿条件及交房日期
甲方（卖方）同意支付乙方（买方）逾期交房补偿金（价格补差）共计¥。
元（，，万，，仟，，佰元整），乙方不再提出购房合同规定的其他逾期交房索赔要求，包括银行利息，延期交房违约金等。
乙方不得提出退房要求，乙方（买方）同意继续履行购房合同并同意甲方（卖方）于2015年12月30日前交房；
二、违约金赔偿方式
甲方（卖方）赔偿金分3次支付给乙方（买方），签订协议后20个工作日内支付30%，剩余70％的赔偿金在正式交房前20个工作日内全部付清。
乙方需将本人身份证、银行卡复印件交至甲方财务部。
三、违约责任
如甲方（卖方）不履行本协议约定，乙方有权按照主合同约定向甲方进行索赔。
如果乙方不履行本协议约定，甲方（卖方）有权不予乙方退房，且不给予乙方任何赔偿。
四、其他
1、未尽事宜协商解决；
2、本合同一式三份，甲方（卖方）保存两份，乙方（买方）保存一份；
3、本协议自签字之日起生效。
甲方（卖方）：乙方（买方）：
山东青岛荣灿置业有限公司
签订地点：山东青岛荣灿置业有限公司销售中心二楼会议室
2015年月日。