延期交房赔偿协议书
延期交房合同协议书
延期交房合同协议书甲方（购房者）：________________身份证号码：_____________________地址：________________________乙方（开发商）：________________营业执照注册号：_______________地址：________________________鉴于甲方购买乙方开发的位于________________（项目地址）的房产（以下简称“该房产”），原定交房日期为____年__月__日。
由于__________________（交房延期原因，例如：不可抗力因素、施工进度调整等），乙方无法按照原定时间交付该房产。
经甲乙双方协商一致，同意对交房日期进行延期，并就相关事宜达成以下协议：1. 延期交房日期双方同意将原定的交房日期延期至____年__月__日。
2. 延期补偿乙方同意向甲方支付延期交房补偿金，补偿金额为已付房款的__%，计人民币________元（大写：_________________________元整），该补偿金将在延期交房日期前支付给甲方。
3. 延期责任若乙方未能在新的交房日期交付该房产，除按照本协议第2条支付补偿金外，还需按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一日，按已付房款的____%计算。
4. 甲方权利甲方在延期交房期间有权了解该房产建设进度，并可要求乙方定期提供建设进度报告。
5. 通知与送达双方同意，任何关于本协议的通知均应以书面形式，通过挂号邮件或快递服务，送达到对方在本协议中列明的地址。
6. 争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他本协议一经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8. 附加条款_____________________________________________________________ _________________甲方（购房者）签字：________________日期：____年__月__日乙方（开发商）签字：________________日期：____年__月__日（以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签订前由专业法律人士审核。
房产延期交易协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（出卖方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______乙方（买受方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为_______，约定甲方将位于_______市_______区_______路_______号的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方，合同总价为人民币_______元。
现因以下原因，甲乙双方经协商一致，同意将该房产的交房时间延长，并就延期交易事宜达成如下协议：一、延期原因1. 甲方原因：（1）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的权属变更手续。
（2）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的装修或配套设施建设。
2. 乙方原因：（1）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前支付全部购房款。
（2）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成相关配套设施的建设。
3. 其他原因：（1）因政策调整、法律法规变化等原因，导致交房时间延迟。
（2）因不可抗力因素，如自然灾害、战争等，导致交房时间延迟。
二、延期期限1. 甲方同意将该房产的交房日期延长至_______年_______月_______日。
2. 如因上述原因导致延期，甲方应于_______日前书面通知乙方，并经乙方书面同意后，可适当延长交房日期。
三、延期责任1. 甲方责任：（1）甲方应按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，并向乙方交付符合合同约定的房产。
（2）甲方应承担因延期交房给乙方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。
2. 乙方责任：（1）乙方应按约定的延期期限支付全部购房款。
（2）乙方应承担因延期交房给甲方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。
四、违约责任1. 如甲方未按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
楼房延期补偿协议书
楼房延期补偿协议书1. 引言本楼房延期补偿协议书（以下简称“协议书”），由甲方（业主）和乙方（开发商）双方共同订立。
双方经友好协商一致，为解决因楼房交付延期而可能带来的损失，特制定本协议。
2. 背景由于不可抗力或其他原因，导致楼房建设工程延期竣工交付使用，给业主造成了一定的经济和时间上的损失。
为了维护双方的合法权益、促进双方之间的和谐发展，乙方同意对此给予相应的补偿。
3. 延期补偿方式根据双方协商一致，乙方同意向甲方提供以下延期补偿措施：1.赔偿金：甲方享有延期交付每天赔偿金人民币（以下简称“元/天”），自合同约定的原交付日期之后的每一自然日起计算，直至实际交付日期止。
赔偿金将在交付房屋时一次性支付给甲方。
2.临时住所安排：如果甲方在延期期间无法使用已购房屋，乙方将提供合适的临时住所，保障甲方正常生活。
3.利息补贴：如甲方在房款支付期限内按时付款，乙方将按照延期期间的存款利率给予相应利息补贴。
4. 甲乙双方的权利和义务甲方权利和义务：1.按时支付房款：甲方应按照合同约定的付款方式和期限，按时支付房款。
2.签署本协议：甲方同意签署本协议，并在收到赔偿金后不再追究乙方延期交付的责任。
3.维护房屋：甲方应合理使用和维护房屋，在房屋交付后认真履行合同义务。
乙方权利和义务：1.延期交付：乙方应提前告知甲方楼房建设工程延期的具体原因和预计交付时间，并及时通知甲方交房的最新情况。
2.提供补偿：乙方应按本协议约定提供延期补偿，保障甲方的权益。
3.临时住所安排：乙方应合理安排甲方的临时住所需求，提供舒适、安全的居住环境。
4.保密义务：乙方应对甲方的个人信息和房屋交易等相关信息予以保密。
5. 协议的生效与解除本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至双方各自履行完毕协议约定的义务。
除非双方一致同意，否则任何一方不得擅自解除协议。
6. 争议解决双方如因本协议的履行发生争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉解决。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
交房延误补充协议
交房延误补充协议背景该补充协议是针对房地产开发商与购房人在房屋交房延误的情况下达成的一种权益保障协议。
在房地产市场发展中，交房延误是一种常见的问题，会给购房者带来不便和损失。
为了保护购房者权益，建立公平和谐的房屋交易环境，制定此补充协议。
目的本补充协议的目的是明确购房人和房地产开发商在交房延误情况下的权益，双方遵守本协议的约定，保持互信和合作，维护双方的合法权益。
一、延误原因1.1 交房延误的原因可能有：政府审批环节延误、工程施工原材料供应不足、自然灾害等，以及其他各种不可抗力因素。
1.2 无论出于什么原因导致的交房延误，双方应保持沟通畅通，及时通知对方，并协商解决方案。
二、交房日期延期2.1 若因开发商原因导致的交房延误，开发商应向购房人书面通知并说明延期的原因和预计的交房日期。
2.2 若因不可抗力或政府审批原因导致的交房延误，开发商应及时向购房人书面通知具体原因，并报备相关部门，以便购房人了解情况和取得进展。
2.3 若交房延误时间超过合同规定的延误期限，购房人有权提出书面申请解除合同并要求退还全部已支付的购房款，同时开发商应按照法律法规规定向购房人支付违约金。
三、协商解决方案3.1 双方应在发生交房延误后的15个工作日内进行协商，并达成一致的解决方案。
3.2 解决方案应包括但不限于以下内容：调整交房日期、延长交房期限、给予购房人一定的经济补偿等。
3.3 若双方无法在15个工作日内达成一致意见，双方可协商选择诉讼或仲裁解决纠纷。
四、违约责任4.1 若开发商违约导致交房延误，应向购房人支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
4.2 若购房人违约，应按照合同约定承担相应的法律责任，并赔偿开发商因此产生的损失。
五、其他条款5.1 本补充协议与房屋购买合同具有同等法律效力。
5.2 本补充协议的修改、追加事项以书面形式进行，并需经双方签字或盖章确认。
5.3 本补充协议一经签署，双方应按照约定履行各自的义务。
逾期交房还款协议书范本
逾期交房还款协议书范本甲方：（出借人/房屋所有人）乙方：（借款人/购房人）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商达成以下协议：一、协议背景甲方为房屋所有人，乙方为购房人，双方于xxxx年xx月xx日签署了购房合同，约定乙方购买甲方的名下房产，并按合同规定支付相应的购房款项。
二、逾期交房还款情况乙方根据购房合同约定应在xxxx年xx月xx日前支付全部购房款项，但到约定日期乙方未支付购房款项。
甲方与乙方协商后，同意乙方延期交房还款。
三、逾期交房还款协议1.乙方应在本协议签署之日起xx日内支付逾期还款，并按照双方约定的还款方式进行付款。
具体还款方式详见附表一。
2.逾期还款应按照约定的付款金额计算利息，利息计算方式详见附表二。
3.乙方如果再次出现逾期还款的情况，甲方有权要求乙方支付一定的违约金。
4.如乙方因故无法按时履行本协议约定的还款责任，应提前告知甲方并提供合理的解释和证明文件。
5.本协议经双方签字盖章后生效，并作为购房合同的附件，具有同等法律效力。
四、协议解除1.乙方在约定的期限内按照本协议约定的还款方式和金额进行还款，且全部还款金额到账后，本协议自动解除，甲方不追究乙方的逾期还款责任。
2.如乙方未按照本协议支付全部逾期款项，则甲方有权解除购房合同，并追究乙方逾期还款的法律责任。
五、争议解决本协议如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1.本协议未约定事项，由双方协商决定。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并在每份协议上签字盖章。
甲方（出借人/房屋所有人）：_________________乙方（借款人/购房人）：_________________附表一：还款方式1. 还款方式：（如按月等额本息还款、按季等额本息还款等）2. 还款周期：（每月、每季度等）3. 还款金额：（具体金额）4. 还款日期：（每月、每季度的具体日期）附表二：利息计算方式1. 利率：（按年计算）2. 计息开始日期：（逾期还款开始计算利息的日期）3. 计息方式：（按日计息、按月计息等）4. 利息计算公式及示例：（根据利率和计息方式进行计算）注：本协议自双方签字盖章之日起生效。
延期交房赔偿的协议书范例
延期交房赔偿的协议书范例
甲方(出卖人)：______________________有限公司
乙方(买受人)：__________________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月
_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金
_______万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________ 签订时间：_______________签订时间：_______________
精品资料欢迎下载。
未交房施工协议书模板
【安居房延期未交房施工协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方开发的安居房项目（项目名称：__________）因__________原因导致延期交付，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期交付原因及时间1. 甲方因__________原因导致安居房项目延期交付。
2. 延期交付时间为：自原约定交付之日起__________个月。
二、双方权利义务1. 甲方应于延期交付期限届满前，将安居房项目交付乙方使用。
2. 甲方应承担因延期交付给乙方造成的损失，包括但不限于：（1）房屋装修损失；（2）搬家费用；（3）因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学等损失。
3. 乙方应积极配合甲方完成延期交付后的各项验收工作。
三、赔偿及补偿1. 甲方应按照合同约定或双方协商，对乙方因延期交付造成的损失进行赔偿。
2. 若因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学，甲方应协助乙方办理相关手续，并承担相应费用。
四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。
在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容合法有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房协议书
甲方（出卖人）：
乙方（买受人）：栋单元房业主根据甲方双方于年月日共同签订的《房屋认购合同》，乙方购买位于，由甲方开发建设的“”项目，按照合同约定甲方应于年7月1日前将房屋交付乙方，现由于小区内道路、供水、燃气等具体事项尚未能达到交房标准等因素影响，为了保障乙方的权益，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房及赔偿事宜达成如下协议、以资共同信守：
一、甲方承诺于年月日可以交房，乙方应接到甲方交房通知后，及时与甲方办理完成房屋交接手续。
二、甲乙双方协商一致，确认：因本次迟延交房，甲方自愿一次性支付乙方违约金元（大写：），此违约金系一次性、终结性赔付，乙方承诺自愿放弃主张《房屋认购合同》约定的全部违约责任及其他赔偿金及违约金的权利。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效，自签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
四、双方应对本协议内容进行保密（见双方签订的《保密协议》），任何一方对外泄露应支付对方违约金元。
五、甲乙双方再无任何纠纷。
六、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出卖人）：乙方（买受人）：
栋单元号
业主：
签订时间：年月日签订时间：年月日
附件：《保密协议》
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！。