建设工程施工合同条件完整版
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工(合同)条件

建设工程施工合同条件1. 引言建设工程施工合同是建筑工程领域中最为常见的一种合同形式,规定了施工方与业主之间的权益、责任、义务和支付条件等内容。
本文旨在介绍常见的建设工程施工合同条件,并解释其含义和作用。
2. 合同主体建设工程施工合同一般由主体构成:•业主:指委托施工的建设工程的权利人,负责提供项目资金、土地使用权等。
•施工方:指承担建设工程施工任务的公司或个人,具备相应的技术和经验。
•监理方:指由业主聘请的对建设工程施工过程进行监督、检查、验收的独立第三方机构。
3. 合同条件3.1 工程范围和内容工程范围和内容是建设工程施工合同中最基本的条件之一,包括但不限于几个方面:•建筑物的结构、面积和布局设计;•使用的材料、设备和技术规范;•工程的起止时间、工期计算和竣工标准;•工程质量要求和验收标准;•工程价格和支付方式等。
3.2 工期和交付时间工期是指完成建设工程的时间限制,而交付时间则是指工程最终交付业主的时间点。
建设工程施工合同中应明确工期和交付时间,并约定相应的违约责任和赔偿方式。
同时,还应规定工期延长的条件和程序,以应对可能出现的不可抗力因素和合理的变更要求。
3.3 工程质量和验收标准工程质量是建设工程施工合同中的重要关注点之一。
合同中应明确规定工程质量要求和验收标准,包括但不限于内容:•结构安全性和稳定性;•火灾防护和安全设施;•电气、供水、供热和通风系统;•装修和装饰标准;•环境保护和能源节约等。
3.4 工程价格和支付方式工程价格是建设工程施工合同中的核心内容之一。
合同应明确规定工程价格和支付方式,包括但不限于几个方面:•工程总价和分期支付计划;•变更工程造成的费用调整;•工程投资的风险分担;•支付的时间点及方式(一次性支付、分期付款等)。
3.5 违约责任和保证金建设工程施工合同中应包含违约责任和保证金相关条款,以保障各方的权益和合同的履行:•违约责任:明确当事人违反合同约定的责任和违约金的数额;•保证金:规定保证金的支付比例及退还条件,保证合同的履行。
建筑施工合同的要件

建筑施工合同的要件建筑施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
那么,建筑施工合同的要件有哪些呢?一、主体合格主体合格,即订立合同的当事人双方都必须具有订立合同的资格。
作为公民个人,必须达到法律规定的年龄,且智力发育健全;作为法人,必须经过合法的登记注册,并且在自己的经营活动范围内,才能作为合格的当事人订立合同;一些非法人的组织、团体在一定范围内也可以成为合同当事人。
二、意思表示真实意思表示真实,即合同当事人在订立合同的整个过程中所提出的要约或承诺的内容,都是自己独立意志的表现,是其真实的意思表示。
在正常的情况下,行为人的意志总是与其外在表现相符的。
三、内容合法内容合法,主要是指标的合法,即合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为,或者须特价但未经许可要经营的物或行为。
在社会主义国家里,合同内容合法,还包括合同标的数量、质量合法、价格合法以及当事人的目的无规避法律之意,没有违反社会公共利益等。
四、形式合乎要求形式合乎要求,并非所有合同的有效要件,但也有例外。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同的形式可以是书面形式、口头形式或者其他形式。
但是,对于一些特定的合同,法律要求必须采用书面形式,例如建设工程合同、房屋买卖合同等。
五、合同的履行、变更和解除合同的履行、变更和解除是建筑施工合同的重要要件。
合同的履行是指当事人按照合同的约定,完成各自的权利和义务。
合同的变更是指在合同履行过程中,当事人经过协商一致,对原合同的内容进行修改或补充。
合同的解除是指当事人经过协商一致,提前终止合同的履行。
总之,建筑施工合同的要件包括主体合格、意思表示真实、内容合法、形式合乎要求以及合同的履行、变更和解除。
只有当这些要件得到满足时,建筑施工合同才能被认为是有效和合法的。
建设工程合同的条件

建设工程合同是指业主与承包商之间就完成一定建设任务和支付相应价款达成协议的合同。
建设工程合同的条件是确保合同的履行和工程质量的关键因素,主要包括以下几个方面:一、合同主体条件1. 业主:具有合法的民事权利能力和民事行为能力,具备支付工程价款的能力。
2. 承包商:具有相应的建设资质,具备承担建设任务的资格和能力。
承包商应当具备与工程相适应的技术、设备、资金等条件,并具备相应的工程经验和业绩。
二、工程条件1. 工程合法性:工程应当符合国家法律法规、规划和行业标准,取得相关审批手续。
2. 工程可行性:工程应当具备技术可行性、经济合理性和环境适应性,经过充分的前期调查和论证。
3. 工程范围和规模:明确工程的建设内容、规模、总投资等,确保合同双方对工程范围和规模有共同的认识。
4. 工程质量标准:按照国家标准、行业标准和业主要求确定工程质量标准,确保工程质量符合要求。
三、合同价款条件1. 工程总价:双方根据工程量和单价协商确定工程总价,确保价款合理、公道。
2. 付款方式:双方约定付款方式,如进度付款、验收付款、竣工付款等,明确付款的时间和比例。
3. 价格调整:合同中应当规定价格调整的条件和方式,如遇市场价格波动、政策调整等影响工程价款的情况,双方可按约定进行价格调整。
4. 工程变更:合同中应当明确工程变更的价款计算和支付方式,确保双方在工程变更时的权益。
四、合同期限条件1. 工程进度:明确工程的开工、竣工时间和工期进度,确保工程按期完成。
2. 工期延误:约定工期延误的责任和赔偿方式,如因业主原因导致工期延误,业主应承担相应的赔偿责任;如因承包商原因导致工期延误,承包商应承担相应的赔偿责任。
3. 提前完成:合同中可约定提前完成工程的奖励或优惠政策,激励承包商按时或提前完成工程。
五、质量保修条件1. 质量保修期:明确工程质量保修期限,如常见的最低保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限。
2. 质量保修范围:明确工程质量保修的范围,包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等。
建筑施工合同要求

建筑施工合同要求一、合同主体要求1.1 发包人:具有独立法人资格的企业或个人,具备合法的用地手续和建设项目批准文件。
1.2 承包人:具有独立法人资格的建筑施工企业,具备相应的施工资质和安全生产许可证,具备与工程规模相适应的施工能力和技术水平。
二、工程范围和内容要求2.1 工程范围:本合同约定的建筑工程项目,包括建筑工程的设计、施工、设备采购、材料供应、竣工验收、保修等全过程。
2.2 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、道路工程、排水工程等。
具体工程内容以合同附件为准。
三、合同价格要求3.1 合同总价:本合同约定的建筑工程项目的总价,包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
3.2 合同价格的确定:合同价格根据工程量清单、工程设计文件、市场行情等因素,经双方协商确定。
3.3 价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,合同价格可以根据实际情况进行调整。
四、合同履行要求4.1 工期:承包人应按照合同约定的工期完成工程。
如因承包人原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。
4.2 质量:承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
如工程质量不符合约定,承包人应承担修复、加固、返工等费用。
4.3 材料和设备:承包人应按照合同约定的材料和设备标准采购、供应工程所需的材料和设备。
如材料和设备不符合约定,承包人应承担更换、修复、加固等费用。
4.4 安全生产:承包人应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和合同约定的安全生产要求进行施工,确保施工现场的安全。
如发生安全事故,承包人应承担相应的安全责任。
五、合同支付要求5.1 预付款:合同签订后,发包人应按照约定的比例支付预付款。
预付款从进度款中扣除。
5.2 进度款:承包人完成合同约定的工程进度后,发包人应按照约定的比例支付进度款。
进度款支付至合同总价的一定比例。
建设工程施工(合同)条件【范文】

建设工程施工合同条件【范文】1. 引言2. 一般条件2.1 合同签订•双方应在合同签订前进行充分的协商和沟通,确保双方对合同内容达成共识。
•合同应以书面形式签订,签署日期应明确。
•合同一经签署即生效,并对双方具有法律约束力。
2.2 合同条款•合同应按照法律法规和相关规定编写,合同条款应合法、合理、明确。
•合同条款应尽量避免模糊和不明确的表述,以减少合同纠纷的可能性。
•合同条款应注重双方权益的平衡,合理分配责任和风险。
2.3 双方权利和义务•承包商应按照合同要求完成建设工程,并承担相应的质量、安全和进度风险。
•业主应支付工程款项,并提供必要的技术支持和配合。
•双方应保持良好的合作关系,积极沟通解决问题。
2.4 工程变更和索赔•工程变更和索赔应按照合同约定和法律规定进行处理。
•工程变更和索赔应提供充分的证据和合理的计算依据。
•双方应在变更和索赔处理中积极沟通,寻求共识并保持合作关系。
3. 特殊条件3.1 工程范围•合同应明确规定建设工程的具体范围和规模。
•工程范围的变更应按照合同约定和法律规定进行处理。
3.2 工期•合同应规定建设工程的工期,包括起始日期和竣工日期。
•如遇不可抗力等特殊情况影响工期,应按照合同约定进行处理。
3.3 工程质量•合同应明确规定建设工程的质量要求和验收标准。
•如发现工程质量问题,应按照合同约定进行整改。
3.4 工程款项•合同应规定工程款项的支付方式和时间节点。
•业主应按时支付工程款项,承包商应按时提供相应的工作证明和报告。
4. 总结。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同条件(完整版)

建设工程施工合同条件(完整版)1. 合同双方的基本信息:委托人(业主)和承包人(施工方)的名称、住所、法定代表人等基本信息。
2. 工程基本信息:包括工程名称、工程地点、规模、用途等基本信息。
3. 合同的目的和范围:明确合同的目的是进行建设工程的施工,并详细描述工程的范围、包括建筑物、设备安装、装饰装修等内容。
4. 技术规范和质量要求:合同中应明确所采用的技术规范、标准以及质量要求,并对工程质量进行约定,包括验收标准、质保期要求等。
5. 工期安排:根据工程的规模和复杂程度,合同中应明确工程的开工时间、竣工时间、工期的计算方法,以及延期履约的约定。
6. 合同价款和支付方式:明确合同价款的金额,包括施工费、设备费、材料费等,并约定付款期限、付款方式和付款条件。
7. 变更和索赔:合同中应包含变更和索赔的程序和条款,包括变更工程的程序、变更后的工程费用、索赔的程序和条件等。
8. 保证金:双方可以约定承包人向委托人缴纳一定金额的保证金,以确保承包人履约。
保证金的数额、支付方式、使用和退还条件等应在合同中明确。
9. 违约责任:合同应界定违约责任的范围和方式,包括违约方需要承担的违约金、违约责任的处理方式等。
10. 附件和附属文件:合同中应列明附件和附属文件,并明确这些文件与合同的关系以及具体内容。
11. 审查和验收:合同中应约定工程的审查和验收程序、标准和方法,以确保工程的质量和合格性。
12. 保密条款:合同中可以约定保密条款,禁止双方泄露工程相关的商业机密和技术秘密。
13. 纠纷解决:合同中应明确纠纷解决的方式和程序,例如协商、调解、仲裁或诉讼等。
以上是建设工程施工合同的完整版条件。
这些条件是根据现实需求和实际情况制定的,可以根据具体情况进行增删和调整。
在签订合同之前,双方应仔细审阅并达成一致意见,以确保合同的有效性和可执行性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同条件完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________建设工程施工合同条件完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
一、词语涵义及合同文件第一条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。
1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;7.双方确认的往来信函、传真、电子邮件。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第四条图纸。
甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形成交给乙方代表,乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权的承诺)。
第六条乙方驻工地代表乙方任命驻地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第七条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1.办理土地征用,青苗树林赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第八条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8.保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应由甲方的损失给予赔偿。
施工组织设计和工期第九条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。
第十条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。