金刚砂耐磨地坪工程施工合同书
金刚砂耐磨地坪施工合同范本(二)2024
金刚砂耐磨地坪施工合同范本（二）一、合同主要内容1. 合同双方：本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订。
2. 工程名称：金刚砂耐磨地坪施工工程。
3. 工程地点：（具体填写施工地点）。
4. 工期：承包商应在合同签订后（具体填写工期）内完成工程。
5. 工程报价：根据工程内容，双方协商后约定的总价为（具体填写金额），以人民币为计价单位。
6. 工程款项支付方式：（1）业主应在合同签订后支付工程款项的20%作为预付款；（2）在完成工程60%进度时，业主应支付工程款项的40%；（3）在工程竣工验收合格后，业主应支付工程款项的40%。
7. 施工规范：承包商应遵守国家有关标准和规定，确保施工质量符合相关规范要求。
8. 材料及设备购进：材料及设备的购进由承包商负责，购买所需材料及设备应符合国家相关标准，并提供采购发票及质量合格证明。
9. 工程变更：如遇工程变更，须在双方协商一致后进行，并签订书面变更合同。
10. 合同变更和解除：如遇特殊情况，需变更或解除合同，需提前三个工作日书面通知对方，并提供合理的解释。
11. 违约责任：一方不履行合同义务或履行不符合合同约定的，应承担相应的违约责任。
二、合同条款1. 质量要求：承包商要按照国家有关规范及施工技术要求，确保地坪施工质量符合相关标准。
2. 工程验收：工程完成后，业主有权进行验收。
如发现质量问题，承包商应负责免费整改，直至合格为止。
3. 安全生产：承包商应保证施工过程中的安全生产，并有责任提供相应的安全防护设施。
4. 工程保修：工程竣工后，承包商应提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体填写保修期限）。
5. 违约责任：如一方违约，应向对方支付违约金，违约金额为合同总金额的10%。
6. 法律适用和争议处理：本合同的解释和争议解决应适用中华人民共和国相关法律法规，并由双方协商一致解决。
7. 合同互助保障：如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应互相协商解决或根据法律规定解决。
金刚砂地坪施工合同范本(精选2024)(一)
金刚砂地坪施工合同范本(精选2024)（一）合同编号：[编号]甲方：[甲方姓名/单位名称]乙方：[乙方姓名/单位名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商一致，签订本合同。
双方同意遵守本合同的约定，共同履行各自的权利和义务。
第一条合同目的1.本合同的目的是明确甲方委托乙方进行金刚砂地坪施工项目的相关事宜，明确甲乙双方的权利和义务，并约定双方的责任范围和争议解决方式。
第二条委托内容1.甲方委托乙方进行金刚砂地坪施工，具体包括但不限于：施工准备、地面处理、涂层施工、辅助设施安装、验收及保修等工作。
甲方将提供必要的工程信息和施工条件。
第三条工期与交付1.工期：（1）双方约定的工期为：____年____月____日至____年____月____日。
（2）如因不可抗力等原因导致工期延误，延误期间双方应相互协商解决。
2.交付：（1）乙方应于施工完毕后____天内通知甲方进行竣工验收。
甲方应在收到通知后____天内进行验收。
（2）经甲方验收合格后，乙方须将施工方案、验收报告及相关资料交付给甲方，并提供合格证书。
第四条价款及支付方式1.价款：（1）本次金刚砂地坪施工项目总价为：____元（大写：____）。
（2）价款包括材料费、施工费、辅材费、工程管理费、税费等。
（3）甲方应按照合同约定的工程进度及乙方提供的工程验收报告确认支付。
2.支付方式：（1）甲方应于双方签订本合同后的____天内支付款项的____%作为预付款，合计____元。
（2）余款应在竣工验收合格后的____天内一次性支付。
第五条质量保证1.乙方保证施工质量符合国家有关法律法规、标准及合同约定，并提供相应的保修期。
2.保修期为：____年，自竣工验收之日起计算。
3.在保修期内，如发生因乙方施工质量问题引起的破损、起泡、开裂等情况，乙方将无偿负责修复。
第六条违约责任1.如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权中止施工，甲方应承担相应的违约责任。
2024年金刚砂耐磨地坪工程施工合同书
2024年金刚砂耐磨地坪工程施工合同书甲方（建设单位）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（施工单位）：法定代表人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：金刚砂耐磨地坪工程。
1.2 施工地点：（具体地址）1.3 工程内容：本工程的主要内容为在指定地点按照规定施工方案进行金刚砂耐磨地坪的施工。
第二条工程工期2.1 工程开始日期：（具体日期）2.2 工程竣工交付日期：（具体日期）2.3 工期计算：根据工程的实际情况，双方协商确定工期。
如因甲方原因导致工期延长的，甲方应与乙方协商解决，若导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第三条工程价款3.1 工程总价款：人民币（具体金额）元整。
3.2 付款方式：甲方按照以下方式支付工程价款给乙方：（1）签订合同后，在合同生效之日起7个工作日内，支付工程价款的20%作为预付款。
（2）工程竣工验收合格后，乙方提出结算申请，甲方应在7个工作日内支付工程价款的80%作为结算款。
（3）工程结算支付后，乙方提出质保金申请，甲方应在7个工作日内支付工程价款的10%作为质保金。
第四条工程质量4.1 工程质量标准：本工程质量标准按照国家标准或行业规范执行，且满足甲方提出的技术要求和验收标准。
4.2 质量保证期：自工程竣工交付之日起，质量保证期为（具体时间）个月。
4.3 质保金：乙方应按合同价格的10%提供质保金，质保期满后，甲方应无条件退还。
4.4 质量返工：如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行返工，并由乙方承担相应的费用。
4.5 报告验收：乙方完成工程后，应出具工程报告，并由双方进行验收。
第五条业主提供的条件5.1 甲方将按照相关要求提供施工所需的相关环境、用电及用水等基本设施。
5.2 甲方提供施工图纸和工程规划。
5.3 甲方负责协调解决施工现场的问题，确保施工顺利进行。
金钢沙地面施工合同范本
金钢沙地面施工合同范本第一篇范文：合同编号：_______鉴于甲方为金钢沙地面施工项目的业主，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：金钢沙地面施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程面积：_______平方米1.4 工程内容：金钢沙地面施工及相关配套工程1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同工期2.1 本合同工程工期为_______个月，自合同签订之日起计算。
2.2 工期延误：因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的工期延误费用。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币_______元（大写：_______元整）3.2 付款方式：3.2.1 合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；3.2.2 工程进度达到_______%时，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；3.2.3 工程验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；3.2.4 工程质保期满后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准，保证工程质量，确保工程安全、环保、美观、耐用。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后_______个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，甲乙双方签署工程验收合格证书。
五、售后服务及质保5.1 乙方应提供_______个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内免费修复。
5.2 质保期满后，乙方仍应提供有偿的售后服务。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满之日终止。
金刚砂地坪施工合同范本(精选2024)(2024)
金刚砂地坪施工合同范本(精选2024)一、合同双方甲方：（委托方/业主方）地质：联系方式：统一社会信用代码/联系号码：乙方：（承包方/施工方）地质：联系方式：统一社会信用代码/联系号码：二、合同背景三、工程内容1.金刚砂地坪的施工范围包括但不限于：a)施工前的现场勘测和准备；b)地面的清理和平整；c)基础层的处理和施工；d)金刚砂地坪涂层的施工；e)施工后的验收和交付。
2.施工技术要求：a)金刚砂地坪施工按照相关标准和规范进行，确保质量合格；b)施工过程中严格控制施工工艺和工程质量；c)施工期间要保证施工现场的安全和环境保护。
3.施工周期：自合同生效之日起，预计完成时间为_______工作日/周。
四、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）____________元（￥__________）。
2.价款支付方式：a)__%作为预付款，在合同签订之日起5个工作日内支付给乙方；第一次支付款项，合同额度的__%；乙方完成工程量为总工程量的__%时支付；第二次支付款项，合同额度的__%；乙方完成工程量为总工程量的__%时支付；第三次支付款项，合同额度的__%；乙方完成工程量为总工程量的__%时支付；第四次支付款项，合同额度的__%；乙方完成工程量为总工程量的__%时支付；c)乙方完成全部工程后，甲方在验收合格后15个工作日内支付尾款。
3.甲方支付款项时需开具相应的发票。
五、质量保证和维护1.乙方对金刚砂地坪施工的质量负责，保证施工质量符合相关标准和规范要求。
2.乙方在竣工验收后，提供合格的质量保证书，并负责金刚砂地坪施工一年内的维护和修复。
3.如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方在合理时间内进行修补和改正，并承担相应费用。
六、变更和解除合同1.如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订相关的变更合同。
2.若因不可抗力因素，导致合同约定的工程内容，双方可协商解除合同，但应提前书面通知对方，并退还已支付的费用。
金刚砂耐磨地坪工程施工合同
金刚砂耐磨地坪工程施工合同一、合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：电话：法定代表人：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：法定代表人：二、工程概况1. 工程名称：金刚砂耐磨地坪工程2. 工程地点：3. 工程内容：金刚砂耐磨地坪的施工，包括材料供应、施工工艺、工期等。
4. 工程造价：人民币（大写）￥__________________元整。
三、合同条款1. 材料供应1.1 甲方负责提供金刚砂耐磨地坪施工所需的所有材料，包括但不限于金刚砂、环氧树脂、溶剂等。
1.2 甲方应确保所提供的材料质量符合国家相关标准，并提供相关证明文件。
1.3 乙方在收到材料后应进行验收，并在48小时内向甲方提出任何质量问题。
2. 施工工艺2.1 乙方应按照甲方提供的施工工艺方案进行施工，确保施工质量。
2.2 乙方应派遣经验丰富的施工人员进行施工，保证施工进度和质量。
2.3 乙方应在施工过程中，采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全。
3. 工期3.1 本工程的工期为_________天，自合同生效之日起计算。
3.2 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，乙方应及时向甲方报备，并提供相关证明文件。
4. 保修期4.1 本工程的保修期为______个月，自竣工验收合格之日起计算。
4.2 在保修期内，如出现因乙方施工质量问题导致的地坪损坏，乙方应负责免费修复。
5. 工程款支付5.1 本工程的工程款分为预付款和尾款两部分。
5.2 预付款为工程总造价的____%，乙方应在合同签订后的3个工作日内收到预付款。
5.3 尾款为工程总造价的____%，乙方应在竣工验收合格后的10个工作日内收到尾款。
6. 违约责任6.1 若甲方未按时支付工程款，应按照欠付金额的____%向乙方支付违约金。
6.2 若乙方未按时完成工程，应按照延期天数的____%向甲方支付违约金。
7. 合同解除7.1 若甲方或乙方违反合同约定，且经催告后仍未改正，对方有权解除合同。
7.2 解除合同后，双方应协商处理尚未完成的工程和款项。
金刚砂耐磨地坪工程施工合同（精选3篇）
金刚砂耐磨地坪工程施工合同（精选3篇）金刚砂耐磨地坪工程篇1建设单位(以下简称甲方)：承建单位(以下简称乙方)：兹因甲方建设需要，现向乙方发包金刚砂地坪工程(包工包料)，根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合甲方工程实际情况，双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、工程内容及价格：品名类型：规格：颜色：面积：单价：总价：本合同暂定总价为人民币____元整，若在实际施工时数量增减，则按合同中所列单价为准增减合同总价。
五、承包方式：为包工包料工程。
乙方负责提供材料、包安全、包质量、包施工。
六、工程施工计划：6.1、计划开工时间：____年____月____日;实际开工时间：____年____月____日;6.2、计划完工时间：____年____月____日;实际完工时间：____年____月____日;七、付款方式：7.1、合同签订当日，甲方支付工程预付款，计人民币____元整;材料、机械到工地时甲方即付人民币____元整;工程进行到____时即付工程款，计人民币____元整;工程完工当日甲方即付清工程余额。
7.2、因实际数量增减而调整的合同总款在工程决算时予以调整。
7.3、所有结算方式：____。
八、施工方法及合作要求：8.1、乙方一切人员应听从自觉遵守甲方制订的各项，听从施工管理人员的统一指挥，统一调配。
8.2、甲方须免费提供给乙方施工所需的水及电;须免费提供给乙方放置材料、设备的地面空间及人员住宿(要求：场地须干燥防潮湿、水气)。
九、工程工期延误：9.1.0、对以下情况造成工期延误，经双方代表监证后，工期相应顺延：9.1.1、甲方不提供场地施工所需的水、电，道路通畅，障碍物清除，而影响进场施工;9.1.2、非乙方原因造成停电、停水而影响施工;9.1.3、如因重大的设计变更或相关政府职能部门的政策调整而影响正常施工;9.1.4、未按乙方提供于甲方确认的施工方案及要求执行而影响正常施工;9.1.5、由于天气及温度变化致使无法施工;9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影响的施工;9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;9.1.8、经双方代表同意认可工期顺延的其它情况。
金刚砂地坪施工合同范本(通用)(二)
金刚砂地坪施工合同范本(通用)（二）金刚砂地坪施工合同范本（通用）（二）一、合同背景：本合同由甲方（施工方）和乙方（施工单位）签订，双方就金刚砂地坪施工项目的合作、责权关系和工程要求等事项达成一致，以保障合同的有效实施和双方利益的平衡。
二、合同有效期：本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格为止。
三、施工单位的责任和义务：1. 施工单位承诺能够按照合同要求提供必要的施工工艺和技术，确保工程的质量和进度。
2. 施工单位应按照工程计划完成各项工作，并确保施工过程中不发生安全事故。
3. 施工单位应按照合同规定的时间和质量要求完成金刚砂地坪施工工作。
4. 施工单位必须严格按照相关规范和标准进行施工，确保施工质量达到合同要求。
5. 施工单位应根据项目情况，配备必要的机械和设备，并保证其正常运转。
6. 施工单位必须与甲方保持良好的沟通，及时反馈施工情况，并且按照甲方要求进行合理调整。
四、甲方的责任和义务：1. 甲方应提供准确、完整的工程资料和设计文件，并对其内容负责。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付施工款项。
3. 甲方应按照合同要求提供必要的施工协助，确保施工顺利进行。
4. 甲方有权对施工单位的施工过程进行监督和检查，对施工单位提出的技术疑问进行解答和指导。
5. 甲方应向施工单位提供相应的施工场地，并保证场地的安全与整洁。
五、合同价款及支付方式：1. 本合同的总价款为 ________（金额），包含材料费、施工费等项目。
2. 甲方应在合同生效后的第3个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款。
3. 甲方应在合同生效后，按进度支付合同款项的50%。
4. 甲方应在验收合格后的5个工作日内，支付合同款项的剩余20%。
六、违约责任：1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此受到的损失。
2. 若施工单位不能按时完成工程，并且无正当理由的延误工期，甲方有权要求施工单位支付相应的延期责任金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金刚砂耐磨地坪工程施工合同书
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):武汉祺卡装饰工程有限公司
甲方承建的湖北迅达药业仓库工程中的金刚砂耐磨地坪建设,经甲乙双方协商,甲方将该工程金刚砂耐磨地坪承包给乙方施工。
为明确双方责任,确保该工程质量及进度按期完成,特订如下协议。
一、工程名称:迅达药业厂区(仓库地坪)
二、承包内容:金钢砂耐磨地坪工程。
三、承包方式:包工包料、包质量、包辅材、包工具
四、计价方法:包干价每 23.50 元/㎡结算(金刚砂12元,固化剂11.50元,不含税。
)
五、结算方式:面积暂定为:7000平方,最后以实际面积如实结算。
五、付款方法:金刚砂施工到一半,付金刚砂总额的50%,金刚砂全部施工完成付金刚砂总额的45%,质保金5%,固化剂施工到一半,付固化剂总额的50%,固化剂全部施工完成付固化剂总额的45%,质保金5%,从合同签定之日起至一年全部付清。
六、工艺要求:(1)每平方米地面至少喷洒4金钢砂材料,两遍竣面(2)金钢砂
地面保护期后才能进行固化剂作业,至少磨光三遍
七、质量要求:(1)耐磨、耐轻度腐蚀(甲方场地施工完后存放化学腐蚀原料);(2)抗强度(甲方场地施工完后5T 叉车进行作业);(3)光亮无裂痕(下沉除外),5T叉车正常使用无严重划伤痕迹,颜色基本一致
八、安全施工:乙方施工人员进入施工现场,必须戴好安全帽及其他防护用品,必须严格按照《安全操作规程》施工,若因乙方原因造成工伤或安全事故所产生的民事、刑事责任均由乙方承担,因此所造成的一切损失均由乙方承担,甲方概不承担任何费用和责任。
九、售后服务:乙方在保修期内应无条件进行服务,全程跟踪,在保修期以后应接到甲方电话后24小时内赶到,只收取材料工本费。
十、违约责任:乙方所承建工程质量未验收合格(验收标准以初进场样板为准),每平方米按照合同价的3倍进行处罚;因乙方原因中途退场的,甲方有权不予结算,损失由乙方负责;如因甲方未按合同付款造成的退场,由甲方承担所有损失,因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成可向工程建设的当地法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具有同等法律效力,自签字之日起生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。