2021年最新版工程施工合同(合同示范文本)
建设工程合同范本2021版

建设工程合同范本2021版甲方:(委托人)乙方:(承包人)鉴于甲方拟进行某项建设工程项目,现甲、乙双方经友好协商,就该建设工程项目的具体内容、工程标准、工程进度、工程款支付及其他相关事宜达成如下协议,以此为合同:一、项目名称及位置1.1 项目名称:(根据实际情况填写)1.2 项目位置:(根据实际情况填写)二、工程范围及内容2.1 工程范围:包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等方面的设计、施工内容。
2.2 工程内容:(根据实际情况详细描述)三、工程标准和质量要求3.1 工程标准:工程应按照国家相关标准及法律法规的规定进行设计、施工。
3.2 质量要求:工程应符合设计文件及甲方的要求,保证施工质量及工程安全。
四、工程进度及交付时间4.1 工程进度:乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度表,按时推进工程进度。
4.2 交付时间:工程竣工验收合格后,乙方将工程项目的具体时间交付给甲方。
五、工程费用及支付方式5.1 工程费用:工程总造价为(根据实际情况填写)。
5.2 支付方式:甲方应按照工程进度及发票内容,按照约定支付工程款。
六、款项支付流程6.1 工程款支付流程:甲方应在每个工程阶段完工验收后,按照施工进度支付款项。
6.2 预付款:甲方应在签署合同后,支付合同总额的30%作为预付款。
七、违约责任7.1 违约责任:对于未按照合同约定进行的行为,造成对方经济损失的,应承担相应的法律责任。
七、争议解决8.1 本合同的订立、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对本合同的履行发生争议,应协商解决。
若协商不成,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方盖章生效,有效期为工程竣工并验收合格之日。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为建设工程合同范本2021版的具体内容,经双方确认无误后,正式签署,生效。
建筑施工合同合同示范文本

建筑施工合同示范文本第一部分:协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币):元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修。
第二部分:通用条款一、词语定义1、发包人:指本协议书第一部分中提到的发包人。
2、承包人:指本协议书第一部分中提到的承包人。
3、工程:指本协议书第一部分中提到的工程。
4、工程质量:指本协议书第一部分中提到的工程质量标准。
5、合同价款:指本协议书第一部分中提到的金额。
6、合同工期:指本协议书第一部分中提到的工期总日历天数。
二、承包人的义务1、承包人应按照合同约定的工程承包范围进行施工,确保工程质量达到约定的质量标准。
2、承包人应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应按照合同约定承担违约责任。
3、承包人应遵守国家有关法律、法规和政策,严格执行安全生产和环保措施,确保工程安全。
4、承包人应按照合同约定的时间、质量和数量完成工程进度报告、工程结算报告等相关文件。
5、承包人应承担工程质量保修期内的一切质量问题,并按照合同约定承担维修费用。
2021年建设工程施工合同范本(示范文本)

No one's life is smooth sailing, and no one knows how to grow from birth. It is through constant tempering that we learn to grow.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)建设工程施工合同范本(示范文本)发包人(全称):_______________________________________________________ ___________承包人(全称):_______________________________________________________ ___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________________________________ _______________工程地点:_______________________________________________________ _______________工程内容:_______________________________________________________ _______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:_______________________________________________________ _______________二、工程承包范围承包范围:_______________________________________________________ _______________三、合同工期:开工日期:_______________________________________________________ _______________竣工日期:_______________________________________________________ _______________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:_______________________________________________________ ___________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标__知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同__条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)

建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方(承包商)和乙方(业主)订立的,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同,双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款,以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于:(详细列出工程的具体内容)2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表,并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准,按时进行工程施工,并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告,以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备,严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查,并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方:(详细列出付款方式和条款)4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用,逾期支付的,乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更,双方应协商一致,并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况,导致工程施工遇到困难或延迟,双方应协商解决并填写变更协议,以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失,甲方有权向乙方提出索赔,并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定,给对方造成损失,违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为,应协商解决。
如协商无效,双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同,应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约,对方有权单方面解除合同,并追究违约方的责任。
对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读

对新版《建设工程施工合同(示范文本)》的解读背景为规范建设工程领域的施工合同签订行为,促进建设工程的合法、规范、安全和质量,2021年2月,《建设工程施工合同(示范文本)》(下称示范文本)进行了修订发布。
新版示范文本比旧版更加适合当前建设工程的发展。
主要变更双方权利义务在双方权利义务方面,示范文本增加了一些内容,使之更加完善。
其中包括:1.增加了建设单位需做到的完全解决可能对施工存在不利影响的因素,并保证为建造施工提供基本条件和必要资源;2.强调施工单位要依法维护建筑施工安全,建设单位要向施工单位提供必要的支持;3.特别是在设计方面,建设单位要确保设计文件符合法律法规和国家有关规范的要求,施工单位要按照设计文件施工。
各类责任在示范文本中,各种责任都被比较细致地划分为不同的类型,如:1.施工单位应对施工过程中可能存在的各类危险、隐患、安全风险承担所有责任;2.建设单位在承担自身责任的同时,也应对施工期间因建设单位原因导致的安全事故等负责;3.设计单位失误或违法行为导致的安全生产事故,应由设计单位依法承担责任。
其他变更除此之外,新版示范文本还作出了以下新变化:1.增加了设计文件变更规定:建设单位和设计单位应在现场勘查或者施工前,确保设计文件与实际情况相符;2.称之为“工程实际运行质量保证金”,对消费者权利保护提高了保险能力。
行业影响新版示范文本的发布以及变更,对行业影响较大:1.施工单位在签署施工合同前,需要仔细阅读示范文本的相关条款,更好地了解其中的相应义务和责任;2.建设单位应该加强对施工单位的监管,在确保施工单位具备相应营业执照和资质证书的基础上,也要加强对其资质等实际情况的调查;3.设计单位需要更加严格地按照国家有关法律法规和规范进行设计,避免失误和违规行为。
新版示范文本的发布,标志着合同法在建设工程领域的进一步推广,也昭示着建设工程领域的健康发展。
各方签署合同前应认真阅读,充分了解示范文本的相关条款和概念,以实现建设工程施工的规范和安全。
施工合同范本(合集15篇)

施工合同范本(合集15篇)施工合同范本1甲方:乙方:一、根据有关法律法规、政策,经双方商定同意签订本合同。
地块名称、位置及方位。
二、承包地概况,承包地面积四荒地__公顷。
三、承包年限:自年月日起至年月日止。
四、承包费总计:大写:小写¥:五、承包结束后,土地所有权归村委会所有,村委会可以另行发包。
六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求,乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理,整理后的土地继续归乙方使用和管理。
如有油田占地费,临时占地补偿费,归乙方所有,永久性占地补偿费归村委会集体所有。
七、乙方不许破坏原有地貌和附属物,不许弃耕,荒芜及掠夺性经营,可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人,但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后,方可转包。
不得在承包地上建造固定建筑,赔偿额度由合同管理部门裁定。
八、本合同一式份,份具有同等法律效力。
甲方: (公章) 身份证号码:乙方: (签章) 身份证号码:施工合同范本2甲方:乙方:甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
水利工程施工合同示范文本最新版本2021
水利工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行水利工程建设,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就该水利工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程规模及内容:____________________4.工程质量要求:____________________5.工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同价款1.合同总价:人民币(大写)____________________元整(¥__________元)。
2.付款方式:____________________3.工程变更及调整:____________________三、甲方责任1.提供施工图纸及有关技术资料。
2.按合同约定及时支付工程款。
3.协调解决施工中出现的问题。
4.负责工程验收。
四、乙方责任1.按照施工图纸和技术要求进行施工。
2.保证工程质量符合标准。
3.按时完成施工任务。
4.负责施工安全。
五、违约责任1.甲方违约责任:____________________2.乙方违约责任:____________________六、争议解决因执行本合同发生争议,双方应协商解决;协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:____年____月____日。
河北省建设工程施工合同2021版本
河北省建设工程施工合同2021版本工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (1)一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、项目经理 (2)七、组成合同的文件 (2)八、词语含义 (2)九、承诺 (3)十、签订时间 (3)十一、签订地点 (3)十二、补充协议 (3)十三、合同生效 (3)十四、合同份数 (3)第二部分通用条款 (5)1. 总则 (5)1. 1 定义 (5)1. 2 合同文件及解释 (8)1. 3 语言文字 (9)1. 4 适用的法律、标准与规范 (9) 1. 5 通讯联络 (9)1. 6 工程分包 (10)1. 7 发包人提供资料 (10)1. 8 图纸和承包人文件 (10)1. 9 投标文件的完备性 (11)1. 10 文物和地下障碍物 (12)1. 11 事故处理 (12) 1. 12 专利权 (12)1. 13 联合的责任 (13)1. 14 保障 (13)1. 15 财产 (13)1. 16 交通运输 (14)2. 发包人 (15)2. 1 发包人工作 (15)2. 2 发包人代表 (15)2. 3 发包人人员 (16)2. 4 材料设备的提供 (16)2. 5 资金来源证明及支付担保 (16) 2. 6 发包人支付合同款 (16)2. 7 组织竣工验收 (16)2. 8 现场统一管理协议 (17)2. 9 发包人未尽义务的责任 (17)3. 承包人 (17)3. 1 承包人工作 (17)3. 2 项目经理 (17)3. 3 承包人人员 (19)3. 4 承包人劳务 (19)3. 5 承包人现场查勘 (21)3. 6 承包人实施工作 (21)3. 7 承包人实施施工组织设计和工作安排 (21) 3. 8 承包人对设计图纸的使用和要求 (21)3. 9 承包人提供设计图纸及其责任 (21)3. 10 承包人为发包人的人员提供配合 (22)3. 11 履约担保 (22)3. 12 承包人未尽的义务 (22)4. 监理工程师 (22)4. 1 发包人对监理工程师授权 (22)4. 2 监理工程师职权 (23)4. 3 监理工程师职权限制 (23)4. 4 监理工程师指令 (23)4. 5 承包人执行监理工程师指令 (24)4. 6 监理工程师代表任命和撤回 (24)4. 7 监理工程师职权委托 (24)4. 8 监理工程师未尽义务或失误的责任 (24)5. 造价工程师 (25)5. 1 发包人对造价工程师授权 (25)5. 2 造价工程师职权 (25)5. 3 造价工程师职权限制 (25)5. 4 造价工程师指令 (25)5. 5 承包人执行造价工程师指令 (26)5. 6 造价工程师未尽义务或失误的责任 (26)6. 工程质量 (26)6. 1 质量的管理 (26)6. 2 质量目标 (26)6. 3 隐蔽工程和中间验收 (27)6. 4 检查和返工 (28)6. 5 重新检验和额外检验 (28)7. 安全生产、文明施工与环境保护 (28)7. 1 安全生产和文明施工 (28)7. 2 职业健康 (30)7. 3 环境保护 (31)8. 工期和进度 (31)8. 1 施工组织设计 (31) 8. 2 进度计划和报告 (31)8. 3 开工 (32)8. 4 放线 (33)8. 5 工期和工期延误 (33)8. 6 不利物质条件 (34)8. 7 异常恶劣的气候条件 (35) 8. 8 暂停施工和复工 (35)8. 9 加快进度 (36)8. 10 竣工日期 (37)8. 11 误期赔偿 (37)9. 造价 (37)9. 1 资金计划和安排 (37)9. 2 工程量 (38)9. 3 工程计量 (38)9. 4 暂列金额 (39)9. 5 计日工 (39)9. 6 提前竣工奖与误期赔偿费 (40)9. 7 合同价款的约定与调整因素 (40)9. 8 工程数量的偏差 (41)9. 9 工程变更 (41)9. 10 合同价款调整方法 (42)9. 11 后继法律、法规、规定引起的调整 (43) 9. 12 支付事项 (43)9. 13 预付款 (44)9. 14 安全生产、文明施工措施费 (45)9. 15 进度款 (45)9. 16 索赔 (47)9. 17 竣工结算与结算款 (48) 9. 18 质量保证金 (49)10. 材料与设备 (49)10. 1 发包人供应材料、设备 (49) 10. 2 承包人采购材料、设备 (50) 10. 3 样品 (51)10. 4 材料与设备专用要求 (52)10. 5 材料、设备的检验 (52)11. 验收和工程试车 (52)11. 1 分部分项工程验收 (52)11. 2 竣工资料 (53)11. 3 竣工验收 (53)11. 4 工程试车 (54)11. 5 提前交付单位工程的验收 (55) 11. 6 施工期运行 (55)11. 7 竣工退场 (55)12. 缺陷责任与保修 (56)12. 1 缺陷责任期 (56)12. 2 质量保修 (56)13. 违约 (57)13. 1 发包人违约 (57)13. 2 承包人违约 (58)13. 3 第三人造成的违约 (60)14. 不可抗力 (60)14. 1 不可抗力的因素 (60)14. 2 不可抗力处理程序 (60)14. 3 双方对不可抗力引起损伤的承担 (60)14. 4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (61)15. 保险 (61) 15. 1 工程保险 (61)15. 2 工伤保险 (61)15. 3 其他保险 (61)15. 4 持续保险 (62)15. 5 保险凭证 (62)15. 6 未按约定投保的补救 (62)15. 7 通知义务 (62)16. 合同争议、解除与终止 (62) 16. 1 合同争议 (62)16. 2 合同解除 (64)16. 3 合同解除的支付 (65)16. 4 合同终止 (66)17. 其他 (67)17. 1 缴纳税金、规费 (67)17. 2 保密要求 (67)17. 3 廉政建设 (68)第三部分专用条款 (69)1. 总则 (69)2. 发包人 (71)3. 承包人 (73)4. 监理工程师 (76)5. 造价工程师 (76)6. 工程质量 (77)8. 工期和进度 (77)9. 造价 (78)10. 材料与设备 (82)11. 验收和工程试车 (83)12. 缺陷责任与保修 (83) 13. 违约 (84)14. 不可抗力 (85)。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人:______________________设计方(乙方):_____________设计等级证书:_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下:第一条工程概况1、工程地点:___________________2、设计项目:___________________3、设计内容:___________________4、承包方式:___________________第二条设计依据甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币,大写为_________ ,设计费总计_________ 万元,大写为_________ 。
2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_______ 元人民币,大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元,大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元,大写为_________ 。
建设工程施工合同(2021新版)
建设工程施工合同(2021新版)建设工程施工合同(2021新版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方(业主)与乙方(承包商)之间签订的,用于规范双方在建设工程施工过程中权利和义务关系的合同。
本文档为2021年新版的建设工程施工合同,旨在使双方更清晰地了解和遵守相应的合同条款,确保施工过程的顺利进行。
2. 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工中的责任和权益,规定工程的范围、质量要求、工期、支付方式以及其他相关条款。
2.1 双方身份确认甲方(业主):全称:[业主全称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人]邮箱:[业主邮箱][业主]乙方(承包商):全称:[承包商全称]地址:[承包商地址]法定代表人:[承包商法定代表人]邮箱:[承包商邮箱][承包商]2.2 工程概况工程名称:[工程名称]工程地址:[工程地址]工程规模:[工程规模]工程开始日期:[工程开始日期]工程完工日期:[工程完工日期]工程质量标准:[工程质量标准] 3. 工程内容和要求3.1 工程范围本工程的主要内容包括但不限于:[工程内容1][工程内容2][工程内容3]3.2 工程质量要求本工程的质量要求如下:[质量要求1][质量要求2][质量要求3]3.3 工期安排开工日期:[工程开工日期]竣工日期:[工程竣工日期]工期要求:[工期要求]4. 付款方式4.1 总价本工程的合同总价为:[总价]。
4.2 付款方式和进度本工程的付款方式及进度如下:预付款:合同总价的[百分比]%作为预付款,在合同签订后[天数]天内支付。
进度款:根据工程进度,乙方提交相应的进度报告后,甲方应当在[天数]天内支付相应的进度款。
竣工款:工程完工并经过验收合格后[天数]天内支付。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务甲方应当履行以下责任和义务:提供建设工程的相关资料和文件。
按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方责任和义务乙方应当履行以下责任和义务:按照合同要求完成工程的设计、施工和质量检验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
YOUR LOGO2021年最新版工程施工合同(合同示范文本)When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.专业合同系列,下载即可用2021年最新版工程施工合同(合同示范文本)导语:合同目的具有确定性。
一般情况下,在订立合同时,当事人的合同目的应该是确定的。
从严格意义而言,任何人的行为都是有目的的。
合同的订立和履行也属于人的行为,而且是比较正式的行为,所以更应该具有一定的具体目的。
因此,对于特定的合同当事人,其合同目的是确定的。
篇一:甲方(下称甲方):福建博业建设工程有限公司书香家园项目部乙方(下称乙方):专业队经甲方研究,同意由乙方对工程的模板实行技术、经济责任承揽,经甲、乙双方协商一致,同意签订如下合同条款,双方共同遵守执行。
第一条承揽原则乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督、管理下,保质、保量、保工期,独立核算,自负盈亏。
第二条承揽形式:包工包料第三条承揽内容:基础至层面模板及零星模板制作、安全防护篷、机械防护篷、施工桥、砌砖、粉刷架、门窗过梁、阳台压顶构造柱及施工图中所有木制作木料乙方提供,如果乙主不给提供,甲方按新材料价格添置,从乙方工程款中扣回。
如需钢管架支撑由甲方负责。
第四条承揽单价(一)在完成承揽内容的前提下,不论层高、施工难度及每次工作量多少,一律按优质优价的原则进行结算,具体价格为:所有模板按砼接触面积 31 元/平方米(不含税);本价格已综合了安全生产保障费用。
(二)工程质量的核定以武平县质监站评定为准。
工程质量必须达到合格,如未达到,造成返工的一切费用(工资、材料等)由乙方全部负责。
第五条材料1、乙方采购的材料,必须合格、优质。
特殊贵重材料采购前应征询业主及甲方的意见(必要时应提供样品),经业主或甲方认可后,方可采购,否则,甲方有权拒绝付款及验收。
2、乙方采购的材料,应要求货主提供产品合格证及质保资料。
严禁伪劣材料用于本工程,否则,甲方有权要求更换,造成的损失,全部由乙方承担。
3、乙方进行施工现场的材料,应通知甲方现场材料人员验证,如需转移,必须取得甲方同意,否则,按盗窃论处,甲方有权视转移材料多少情况,进行罚款处理4、乙方采购的模板支撑材质必须符合安全规范要求,不符合材质要求的材料,甲方有权责令乙方清退出场,不得使用。
第六条质量乙方应按施工图要求及施工规范,精心施工。
为确保工程质量达到合格,乙方在施工中必须按下列要求实施:1、施工中要严格按施工图纸和现行国家规范进行施工,柱、梁、板同时安装浇倒。
柱模、梁模应用新模板,楼板面模板不得有缺棱掉角和模板脱皮空鼓。
备足2.5套模板,满足施工要求。
2、施工中不得随意更改图纸设计尺寸,不得随意更改柱梁板等任何构件的轴线、尺寸、标高及位置。
3、施工中要积极配合施工单位、监理单位及上级主管部门的各项检查工作。
4、模板制作安装,保证刚度,强度和稳定性,地下室拉条不得少于二道。
严格按照安全施工规范施工,如果发生模板倒塌事故,除追查责任外,还应赔偿一切经济损失。
5、模板拼缝应严密,不漏浆,若漏浆造成峰窝、麻面现象,视其程度给予罚款20-200元。
6、模板安装牢固,若发生涨模现象,乙方应凿除涨模砼,不再计算工资,涨模严重的还要追究乙方的经济责任。
楼板装好后要清理杂物、木屑等。
7、模板拆除后,要及时清理,保证下道工序顺利进行,做到工完料清,文明施工,积极配合有关部门的检查工作。
第七条工期必须按施工部编制的施工进度计划完成从基础开始装模起到地下室板面安装完毕天。
一至三层柱梁板木模天完成,四层以上标准层柱梁板每层天完成。
1、乙方应按甲方施工组织设计中的工期计划,合理组织劳力、机具进场施工,如乙方不能按进度计划要求组织劳力、机具进场施工,甲方有权解除合同或另行组织劳力进场施工。
对于乙方原因造成的工期延误,按每延误一天罚款元的标准进行处罚。
如乙方能提前完工,甲方按每提前一天元的标准进行奖励。
若因乙方不能满足进度要求导致甲方另行组织劳力进场施工的一切费用及损失,由甲方按实计算,乙方承担。
在甲方另行组织劳力进场施工前,因乙方力量不足,发生工序颠倒,所产生的一切损失,也由甲方按实计算,乙方承担。
2、按工地进度需要保证施工工期,若晚上需要加班加点,乙方应无条件进行加班,甲方不补加班费用及伙食等任何形式的费用补贴。
第八条综合管理、安全生产、文明施工1、乙方所有进场人员应严格遵守国家和当地政府的法律、法规,遵守公司和工地制定的一切规章制度,凡发生打架、斗殴、盗窃等违法及不文明事件,除视情况轻重由有产部门处理外,每发生一起,在当月工资结算中扣罚乙方200-2000元。
2、乙方人员在进场前应自行办好外来人员暂住证、就业证、保险、计划生育等事项。
甲方不承担乙方人员所办理以上的一切费用,施工人员不准进驻工地居住。
(本价格已包含了工人租房的费用)3、乙方班组人员进场前必须接受公司“安规”教育,熟悉建筑工程安全操作规程与公司安全规章制度,要熟悉工地安全施工方案、安全技术后才可上岗作业,作业时要服从施工中的指挥和管理。
对于拒绝施工管理人员指挥,甲方有权对乙方进行经济处罚,视情节罚款20-300元。
施工管理人员有权拒绝在结算书上签证、缓发工程款。
4、乙方人员要严格执行安全生产操作规程,安全生产管理条例,每天进入工地必须配戴好安全帽及劳动防护用品,违者每人罚款50元/次。
5、每天施工前必须检查机具、用电线路等,发现不安全隐患要及时整改,严禁机具带病作业,如乙方因安全设施做得不好,安全检查时,所有罚款由乙方负责。
6、凡在施工过程中违反操作规程所发生的一切事故,所造成的全部经济损失、责任均由乙方承担,甲方并不负一切法律责任。
在施工中若违反操作规程所发生的一切工伤事故,所产生的医药、医疗费用,均由乙方负责,并不得追纠任何相关单位和个人的法律责任。
7、乙方在施工中不得随意拆除或破坏现场安全防护设施,若确实暂时需要拆除需经甲方同意后方可拆除,但事后必须重新做好。
凡未经同意乙方私自拆除或破坏安全防护措施,甲方有权给予罚款50-200元,并由此发生的一切事故由乙方承担。
第九条付款办法及工程结算1、工程进度款及工资结算,乙方根据施工进度,按(月或层)与甲方结算一次,结算应附质量自检表及工程量结算书,经施工管理人员及主管领导签证后,由公司财务发放。
2、当月结算的款项按预付,提留作保证金。
层面封顶后付90%、附属工程等完成后付95%,其余5%内外粉刷竣工验收后付清。
3、甲方应按合同规定的条款,竣工验收交付使用后,及时结清双方往来帐务,付清提留保证金,如发生拖欠,甲方按银行利率计取欠款利息。
第十条施工机具、安全防护用品施工所需的机具、安全防护用品、雨具等,除安全网、安全绳、升降机,由甲方提供外,其余均由乙方自备。
第十一条补充条款1、甲方代付的款项,借款以及乙方在工地发生的一切罚款,在当月结算工资中扣回。
2、乙方在承揽甲方的分部分项工程中,若乙方不能按甲方的工期和质量要求施工,无故停工3天以上(含3天)所造成的一切经济损失,由乙方负全部责任,甲方有权解除本合同。
4、收乙方进场保证金元,基础完工后退还。
第十二条其他本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,均具有同等法律效力。
本合同自双方签章之日起生效,工程竣工结清往来帐务后失效。
附加:在放样期要参加放样,承揽人要跟班作业。
木工需要用钢管加固,由乙方自负。
上班未戴安全帽及穿拖鞋者,禁止进入工地,如发现,第一次50元、第二次100元、第三次500元。
甲方(盖章):乙方(签章):代表(签字):代表:工程负责人(签字):身份证号码:电话号码:电话号码:年月日年月日篇二:委托方(甲方):姓名____身份证号码____住所地址____邮政编码____联系电话____被委托方(乙方):企业名称____法人代表____企业所在地址____证书编号____邮政编码____联系电话____根据国家及当地政府有关规定,经双方协商,签订本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1、工程地址____2、居室规格____室____厅3、施工面积____室____平方米____厅____平方米厨房____平方米卫生间____平方米。
4、施工内容(附施工单或施工图)5、委托方式____6、开工日期____年____月____日7、竣工日期____年____月____日8、施工总价____元(附工程预算书)其中:材料款____元人工费____元其他费用____元第二条质量要求1、使用材料品种、规格、名称(附清单)2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。
3、施工质量检查监督部门____4、施工过程中如有特殊质量要求,双方应达成一致意见,签订补充合同。
5、质量保修期自工程验收后起为____年,保修费用由现任方负担。
第三条价款支付1、包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。
2、包清工者付款方式为____。
3、在施工过程如有项目增减,双方应签补充条款增减价款。
第四条违约责任1、乙方如不能如约保证质量,应返工,费用自负。
2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日应由乙方支付损失费____元。
3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一日应由甲方支付误工费____元。
4、在施工过程中,甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容,所引起的质量问题,责任自负。
5、合同生效后,履行期届满前,擅自解除合同的一方,应按合同价款的____%支付违约金;因擅自解除合同,已给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足的部分。
6、由于一方要求解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成的损失赔偿。
精编合同样本合同编号:HT-YW-0648第五条争议处理1、合同履行中发生的争议,双方可以通过协商解决。
协商不成时,采用下列方式解决:(1)向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。
(2)通过仲裁解决。
(3)通过诉讼解决。
第六条合同变更1、双方已达成协议,如有一方要求变更内容,需征得另一方同意并履行签约手续。
2、合同自签订之日起生效;保修期内有关保修条款生效,其余条款终止;保修期满后全部条款终止。
第七条补充条款第八条合同文本本合同正本两份,甲乙方各执一份,副本视需要送有关部门。
甲方:乙方:年月日签订可在本位置填写公司名或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION第11页。