刮胶工程劳务承包合同通用范本
刮胶工程劳务承包合同电子版(3篇)
刮胶工程劳务承包合同电子版甲方：_____建设工程有限公司（简称甲方）乙方：_____ 身份证号：_____为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方（包括线条及造型）。
为明确双方职责，经双方共同协商，特订如下劳务协议：一、工程名称：_____工程二、承包范围：地下室至天面所有砌体。
三、承包方式：_____四、施工工期：结合甲方的施工工期及进度，按时完成任务，并保证自进场之日起，_____完成所分部/项工程。
五、质量标准：达到国家验收规范标准（砌体分/项部工程），反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、承包单价：按面积____元/㎡结算。
七、付款方式：每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款____%，余款____%在工程验收合格后的____天内付清。
八、甲方职责：1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。
乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底，并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械，电源由专职电工搭接至配电箱。
配电箱外的电缆线由乙方自理，包括夜间加班时所用线缆，灯具等。
九、乙方职责：1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥，必须严格按图纸及相关规范要求进行施工，不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度，不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸，违者将重罚。
在现场工地打架者，双方各罚款____元，班组负责人罚款____元，对施工造成严重后果和重大经济损失者，移交公安机关处理，项目部将从重处罚并强制性驱逐出场，处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
刮胶工程劳务承包合同范文(2篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。
除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。
甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。
主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。
乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。
施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。
二级配电的费用由乙方自理。
（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
刮胶工程劳务承包合同5篇
刮胶工程劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方刮胶工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：刮胶工程，包括但不限于胶水涂抹、表面处理、瑕疵修复等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的材料和劳动力。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、税金等一切费用。
2. 支付方式：甲方在乙方工程完工并验收合格后______天内支付工程款项。
五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期为______年。
在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的技术支持及现场指导。
2. 甲方负责提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。
4. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
八、违约责任1. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
刮胶工程劳务承包协议书 (2)
刮胶工程劳务承包协议书刮胶工程劳务承包协议书甲方（承包方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
乙方（委托方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、承包内容甲方承包乙方委托的刮胶工程，包括但不限于刮胶材料、设备和人力。
二、权利和义务1、甲方的权利和义务（1）安排工人、设备和材料，按照合同约定负责完成刮胶工程；（2）保证施工质量符合国家规定及委托方要求；（3）保证履行本合同期限，不延迟工期；（4）顺利完成施工后，进行清理现场，并交付给委托方。
2、乙方的权利和义务（1）按照约定支付工程款项；（2）提供施工现场的交通、安全、环境、用电等基础设施；（3）为甲方提供必要的配合和协助；（4）保障施工期间的安全和工程质量。
三、委托方式和期限1、委托方式甲方在合同签订后开始履行职责，委托期间甲方应在工期内完成工作。
2、履行期限合同工期_____________。
四、价款1、工程造价___________元，具体见《工程量清单》。
2、价款支付方式（1）合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程完成后，乙方应向甲方支付剩余总金额的90%。
五、违约责任1、若甲方未按照约定完成刮胶工程，乙方有权依照法律法规要求甲方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
2、若乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权依照法律法规要求乙方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。
六、法律效力和可执行性本协议是合法、有效和可执行的合同，双方受此协议的约束。
七、争议解决本协议如发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过谈判解决；如协商不成，则提交有关仲裁机构仲裁，仲裁决定是双方的最终裁决。
刮胶合同(2篇)
刮胶合同甲方（委托方）：营业执照号：地址：联系电话：乙方（承包方）：营业执照号：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供刮胶服务事宜，达成如下协议：一、刮胶服务内容1. 乙方负责甲方指定的场所的刮胶工作，包括但不限于地面、墙面等部位的刮胶处理。
2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行刮胶施工，确保施工质量符合甲方要求。
二、服务期限1. 合同约定的服务期限为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 服务期满后，如甲方需要续约，应提前一个月通知乙方，并签订续约协议。
三、服务费用1. 甲乙双方约定，乙方提供刮胶服务的价格为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 乙方应按照本合同约定的费用支付方式，按时支付服务费用。
四、材料供应1. 甲方负责提供刮胶所需的主要材料，包括但不限于胶水、刮板等。
2. 乙方应合理使用甲方提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。
五、施工质量1. 乙方应保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。
六、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付服务价款。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票等财务凭证。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年__月__日刮胶合同（二）甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行刮胶事宜，经友好协商，达成以下合同：一、刮胶工程概况1.1 甲方委托乙方的刮胶项目位于____________________。
刮胶劳务合同范本三篇
刮胶劳务合同范本三篇篇一甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务提供方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、劳务内容1. 乙方同意在甲方指定的工作场所，按照甲方的要求和标准，进行刮胶相关工作。
2. 具体的刮胶工作包括但不限于[列举具体的刮胶工作任务和范围]。
二、劳务期限本劳务合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方的工作时间为[具体工作时间安排]，每周工作[天数]天。
2. 休息休假：乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。
四、劳务报酬2. 劳务报酬支付方式：甲方将于每月[支付日期]以[支付方式，如银行转账、现金等]支付乙方上月的劳务报酬。
3. 乙方应按照国家法律法规缴纳个人所得税，甲方将依法代扣代缴。
五、工作条件和保护1. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
2. 甲方应遵守国家有关劳动安全卫生的法律法规，为乙方提供必要的劳动保护用品，并确保工作场所符合安全卫生标准。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导，提出改进意见和要求。
2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护。
4. 对乙方进行必要的培训和安全教育。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定获取劳务报酬。
2. 严格遵守甲方的工作制度和操作规程，服从甲方的工作安排和管理。
刮胶劳务合同范本
甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行刮胶劳务事宜，达成如下合同条款：一、刮胶劳务内容1. 乙方负责甲方提供的刮胶工作，包括但不限于刮胶、清理、打磨等工序。
2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成刮胶工作，确保刮胶质量符合甲方要求。
3. 乙方应在甲方规定的时间内完成刮胶工作，如有特殊情况需提前告知甲方，双方协商解决。
二、刮胶劳务费用1. 甲方应按照乙方完成刮胶工作的实际情况支付劳务费用。
具体费用双方协商确定。
2. 乙方提供刮胶所需的工具和材料，费用由乙方承担。
如有特殊材料需甲方提供，甲方应予以配合。
3. 乙方应在刮胶工作完成后向甲方提供刮胶工程的详细费用明细，甲方按照实际发生费用支付。
三、劳务期限1. 刮胶劳务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 如双方同意续约，应提前一个月书面通知对方。
四、乙方的义务和责任1. 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成刮胶工作，确保刮胶质量符合甲方要求。
2. 乙方应保证在刮胶过程中，不得损害甲方的财产和利益，如发生损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方应按照约定时间完成刮胶工作，如乙方原因导致工期延误，乙方应支付相应的违约金。
4. 乙方应按照甲方要求，对刮胶过程中的相关资料保密，不得泄露给第三方。
五、甲方的义务和责任1. 甲方应按照约定时间支付乙方劳务费用，如甲方原因导致工期延误，甲方应支付相应的违约金。
2. 甲方应提供乙方进行刮胶工作的必要条件，包括但不限于场地、电源、水源等。
3. 甲方应协助乙方处理刮胶过程中的相关事宜，确保乙方能够顺利开展刮胶工作。
六、合同的变更、解除和终止1. 双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
2. 合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，将刮胶工程恢复至合同解除或终止前的状态，如有损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行刮胶劳务，乙方具有相应的劳务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条劳务内容1.1 乙方负责甲方指定区域内的刮胶劳务工作。
1.2 乙方需按照甲方的要求和标准完成刮胶工作。
第二条劳务期限2.1 本合同劳务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条劳务费用3.1 劳务费用为人民币（大写）__________元整（￥_________元）。
3.2 劳务费用的支付方式为：______________________。
第四条质量要求4.1 乙方应保证刮胶劳务的质量符合甲方要求。
4.2 甲方有权对乙方的劳务质量进行监督和检查。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点和质量标准提供劳务。
5.1.2 甲方应按合同约定支付劳务费用。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
5.2.2 乙方应按照甲方的要求和标准提供劳务，并保证劳务质量。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的____%。
6.2 如乙方未按约定提供劳务或劳务质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的金额为劳务费用的____%。
第七条合同变更与解除7.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
7.2 任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部编号：AN-QP-HT515
版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To
Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T
o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted.
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________
刮胶工程劳务承包合同通用范本
刮胶工程劳务承包合同通用范本
使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。
资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
甲方：_________（以下简称甲方）
乙方：_________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：_________
二、工程地点：______________
三、承包方式：______________
四、承包范围：______________
五、施工费计算办法：_______________
六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进
度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求：
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。
在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为____mm，如有超出____mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。
发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准（内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线）。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。
因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。
并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后，应醒目注明操作者姓名，便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护
的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务，凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作，均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式：
1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%；________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%；________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%，甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款，代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。
除此之外，甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到总工程量的
____%；工程竣工验收合格后，并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。
剩余____%为质量保证金，____年后无息支付。
结算此工程款项时，乙方只提供等额的收款收据，不提供任何发票。
3.工程款支付至以下账户：开户行：
_________
账号：_________
九、甲方的责任和义务：
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和
文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务：
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2.严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障情况下，不准施工。
杜绝违章指挥、违章作业。
凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及
肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方有权对乙方作出相应处罚；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具，损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。
如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3.乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
6.乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿，并按合同价款5%的标准向
甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工，或者施工质量不合格，未付的工程款甲方不再支付，因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿，并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1.因甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他：
1.为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由乙方采购，费用由乙方自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1.本合同未尽事宜双方协商解决，协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的，如乙方败诉，甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用，都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰
份，双方签字盖章后生效。
甲方：_________乙方：_________
代理人：______________代理人：______________
电话：_________ 电B63:B72话：_________
签订日期：____________
可在此位置输入公司或组织名字
You Can Enter The Name Of The Organization Here。