刮胶工程劳务承包合同正式样本
刮胶工程劳务承包合同电子版(3篇)
刮胶工程劳务承包合同电子版甲方：_____建设工程有限公司（简称甲方）乙方：_____ 身份证号：_____为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方（包括线条及造型）。
为明确双方职责，经双方共同协商，特订如下劳务协议：一、工程名称：_____工程二、承包范围：地下室至天面所有砌体。
三、承包方式：_____四、施工工期：结合甲方的施工工期及进度，按时完成任务，并保证自进场之日起，_____完成所分部/项工程。
五、质量标准：达到国家验收规范标准（砌体分/项部工程），反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、承包单价：按面积____元/㎡结算。
七、付款方式：每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款____%，余款____%在工程验收合格后的____天内付清。
八、甲方职责：1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。
乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底，并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械，电源由专职电工搭接至配电箱。
配电箱外的电缆线由乙方自理，包括夜间加班时所用线缆，灯具等。
九、乙方职责：1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥，必须严格按图纸及相关规范要求进行施工，不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度，不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸，违者将重罚。
在现场工地打架者，双方各罚款____元，班组负责人罚款____元，对施工造成严重后果和重大经济损失者，移交公安机关处理，项目部将从重处罚并强制性驱逐出场，处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
刮胶工程劳务承包合同范文(2篇)
刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。
除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。
甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。
主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。
乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。
施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。
二级配电的费用由乙方自理。
（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。
最新整理刮胶工程劳务承包合同8篇
最新整理刮胶工程劳务承包合同8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的刮胶工程劳务达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的材料和设备。
2. 乙方应根据甲方的施工要求和工程变更要求，及时调整施工计划和材料供应计划。
三、施工期限1. 本工程的施工期限为_________天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应在施工期限内完成全部施工任务，如遇特殊情况需延长施工期限的，应提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可延长。
四、施工要求和技术标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。
2. 在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应在施工前向甲方提交施工方案，经甲方同意后方可施工。
五、质量保证1. 乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合标准要求。
2. 在施工过程中，乙方应进行质量检查，确保施工质量符合要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或修改，乙方应承担相应的责任和费用。
六、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付方式和时间如下：_________。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提交结算资料，甲方应及时进行结算审核。
3. 甲方应在结算审核完毕后，及时向乙方支付结算款项。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定向乙方支付工程款，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
刮胶工程劳务承包合同5篇
刮胶工程劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方刮胶工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：刮胶工程，包括但不限于胶水涂抹、表面处理、瑕疵修复等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的材料和劳动力。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
该价款为包干价，包括材料费、人工费、税金等一切费用。
2. 支付方式：甲方在乙方工程完工并验收合格后______天内支付工程款项。
五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期为______年。
在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的技术支持及现场指导。
2. 甲方负责提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。
4. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
八、违约责任1. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
刮胶工程劳务承包合同样本(3篇)
刮胶工程劳务承包合同样本甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：_____四、承包范围：_____五、施工费计算办法：_____六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求：1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。
在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为_____mm，如有超出_____mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。
发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准（内定标准房间规方、天棚周边_____mm宽上水平、阴阳角棚边上线）。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。
因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。
并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后，应醒目注明操作者姓名，便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务，凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作，均由乙方无偿修复。
刮胶劳务合同范本三篇
刮胶劳务合同范本三篇篇一甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务提供方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、劳务内容1. 乙方同意在甲方指定的工作场所，按照甲方的要求和标准，进行刮胶相关工作。
2. 具体的刮胶工作包括但不限于[列举具体的刮胶工作任务和范围]。
二、劳务期限本劳务合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方的工作时间为[具体工作时间安排]，每周工作[天数]天。
2. 休息休假：乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。
四、劳务报酬2. 劳务报酬支付方式：甲方将于每月[支付日期]以[支付方式，如银行转账、现金等]支付乙方上月的劳务报酬。
3. 乙方应按照国家法律法规缴纳个人所得税，甲方将依法代扣代缴。
五、工作条件和保护1. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。
2. 甲方应遵守国家有关劳动安全卫生的法律法规，为乙方提供必要的劳动保护用品，并确保工作场所符合安全卫生标准。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导，提出改进意见和要求。
2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。
3. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护。
4. 对乙方进行必要的培训和安全教育。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定获取劳务报酬。
2. 严格遵守甲方的工作制度和操作规程，服从甲方的工作安排和管理。
刮胶劳务合同范本
刮胶劳务合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________鉴于甲方需要乙方提供刮胶劳务，为确保双方的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同主体1.1 甲方：指委托乙方进行刮胶劳务的法人、其他组织或个人。
1.2 乙方：指接受甲方委托，为甲方提供刮胶劳务的法人、其他组织或个人。
二、合同标的2.2 刮胶劳务：指乙方按照甲方的要求，使用刮胶工具将胶水均匀涂抹在指定物体表面的劳务活动。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月/年。
3.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面补充协议。
四、劳务报酬4.2 劳务报酬支付时间为：________________。
五、甲方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的刮胶劳务进行监督、检查，并提出合理化建议。
5.2 甲方应按时支付乙方劳务报酬，不得拖欠。
5.3 甲方应提供乙方所需的刮胶工具、材料等。
六、乙方权利与义务6.1 乙方应按照甲方的要求，认真履行刮胶劳务，确保质量。
6.2 乙方应遵守国家法律法规，不得损害甲方利益。
6.3 乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
7.2 乙方未按约定完成刮胶劳务或质量不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议。
名词解释：1. 刮胶劳务：指乙方按照甲方的要求，使用刮胶工具将胶水均匀涂抹在指定物体表面的劳务活动。
2. 劳务报酬：指甲方为乙方提供的刮胶劳务所支付的报酬。
刮胶工程劳务承包合同
刮胶工程劳务承包合同一、合同基本信息合同编号：______________甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________签订日期：____年__月__日合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日二、工程内容与范围1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于基层处理、涂布底涂、刮胶施工、质量检验等。
4. 工程量：具体面积和部位按照甲方提供的图纸和技术要求执行。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价：人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
2. 支付方式：乙方完成50%工程量时，甲方支付合同总价的40%；工程完工并通过验收后，支付剩余60%。
四、工期与进度1. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方提供的施工进度计划进行作业，并保证按期完成。
五、质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工。
2. 材料要求：使用符合国家标准的刮胶材料，不得使用假冒伪劣产品。
3. 施工要求：严格按照施工工艺操作，确保涂层均匀、无气泡、无脱层等现象。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，每延误一日，需向甲方支付合同总价1%的违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签字盖章甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________甲方盖章：_____________乙方盖章：_____________签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：TP-AR-L2914
刮胶工程劳务承包合同
正式样本
The CiVil Subjects EStabliSh f Change And Terminate Thelr COrreSPOnding CiVil LegaI Relations, And Then Determine Thelr ReSPeCtiVe RightS And Obligations. The TermS Are Binding On The PartieS And Need TO Abide By Them.
（示范文本）
甲方：______________________
乙方：_____________________
文件编号：TP-AR-L2914签署时间
刮胶工程劳务承包合同正式样本
使用注這：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终il:其对应的民事法卸关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方：________ （以下简称甲方）
乙方：________ （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：________
二、工程地点：______________
三、________________________ 承包方式：
四、承包范围：______________
五、施工费计算办法：_______________
六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求：
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。
在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为 mm,如有超出 _______ mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。
发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、
设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准（内定标准房间规方、天棚周边—mm宽上水平、阴阳角棚边上线）。
3•按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。
因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。
并由乙方承担由此而造成的损失。
4•乙方在完成每一施工部位后，应醒目注明操作者姓名，便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务，凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作，均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式：
1.______ 刮胶全部完成支付已完工程量工程款的 %; __________ 刮胶全部完成支付已完工程量工程款的—%; __________ 刮胶全部完成支付已完工程量工程款的—%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款，代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。
除此之外，甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到总工程量的—%;工程竣工验收合格后，并经业主主管部门竣工决算审计后付至
工程款总额的—%O剩余—%为质量保证金，—年后无息支付。
结算此工程款项时，乙方只提供等额的收款收据，不提供任何发票。
3•工程款支付至以下账户：开户行： _________ 贝长号：_________
九、甲方的责任和义务：
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3•对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4•负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务：
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2•严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规
程，文明施工和综合治理规定。
3•必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障情况下，不准施工。
杜绝违章指挥、违章作业。
凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方有权
对乙方作出相应处罚；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5•妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具，损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外
环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方
施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定
对乙方进行处罚。
如由此发生意外损失均由乙方负
责。
H^一、违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施
工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3.乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
6.乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿，并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工，或者施工质量不合格，未付的工程款甲方不再支付，因停工和施工质量
问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿，并且
乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1.因甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方
对已完工程进行返工重做的，由甲方补偿乙方因返工
而引起的实际损失费用；
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年
以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工
费的利息。
十二、其他：
1 •为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入
作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨
衣、雨裤、雨鞋等用品，均由乙方采购，费用由乙方
自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费
等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式
1.本合同未尽事宜双方协商解决，协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的，如乙方败诉，甲方
基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用，都由乙方承担。
十四、文本和和生效
1.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
甲方：________ 乙方：________
代理人：_____________ 代理人：
电话：_______ 电B63:B72话：__________
签订日期：___________
此处输入对应的公司或组织名字
Enter The COrreSPOnding COmPany Or Organization Name Here。