施工合同谈判备忘录2
施工合同谈判备忘录2
文山～马关～都龙二级公路改建工程附属房建工程施工招标合同谈判备忘录招标人：文山至都龙二级公路建设指挥部（以下简称业主）第一中标候选人：湖南湘江工程建设有限公司（以下简称承包人）参会人员：业主：指挥长李发祥，常务副指挥长肖世斌，总工程师王有智，技术合同处：李建春、李永春，现场监督员：罗必武承包人：肖化楚、王跃辉、佘晓红2011年4月11日，业主代表和承包人代表，在文山至都龙二级公路建设指挥部会议室就文山至马关至都龙二级公路改建工程附属房建工程施工的有关问题进行合同谈判，经过双方协商，达成一致意见，形成备忘录如下：1．合同价款1.1 双方确认：承包人的投标价已进行算术性修正，修正无误，中标合同总价为人民币：贰仟叁佰肆拾叁万玖仟捌佰伍拾叁元陆角陆分(￥23439853.66元)。
承包人必须按合同协议书及招标文件的规定承担该项工程应尽的责任和义务，并完成工程缺陷责任期和质量保修期责任范围内的修复工作。
1.2 在中标合同总价不变的前提下，承包人愿意接受业主对不平衡报价的调整。
不平衡报价调整后的工程量清单，作为合同履行过程中合同价款支付的依据。
（合同工程量清单另册装订）1.3 本合同为单价承包合同，工程价款结算以招投标文件、施工图设计文件（含优化设计和完善设计）及变更设计文件为依据，按实际完成，经监理工程师验收质量合格和数量审核无误，并经业主审批的数量和合同工程量清单中单价为计算依据，每月按工程进度报表进行支付，工程完工后按实际完成进行工程结算，措施项目及规费、税金的费率及计算方法按投标报价表中的取定。
工程期间的新增单价涉及的工、料、机预算单价、费率须按投标文件中的取定。
最终决算的工程价款以经有关审计单位或部门最终审计确定的价款为准。
1.4 双方确认：合同工程量清单中的单价是计量支付的依据，在整个工程实施过程中不进行调整。
1.5 在合同实施过程中承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担。
其中：营业税、城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税四项税金（此四项综合费率暂定为3.48%），中标后由业主代扣代缴，实际缴纳费率有变时，按实际费率计算。
施工合同备忘录
10.1本备忘录一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本备忘录自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________
施工合同备忘录
一、工程概况
1.1工程名称：________________
1.2工程地点：________________
1.3工程类型：________________
1.4工程规模：________________
1.5工期要求：自__________起至__________止。
二、甲方责任
2.1甲方（以下简称“甲方”）应按合同约定向乙方提供施工图纸、技术资料等相关文件，并确保其准确性和完整性。
2.2甲方负责办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可、环保、安全等。
2.3甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。
2.4甲方负责协调施工现场与周边单位及个人的关系，确保乙方正常施工。
三、乙方责任
3.1乙方（以下简称“乙方”）应按照甲方提供的施工图纸、技术资料和相关要求进行施工。
3.2乙方负责编制施工组织设计、施工方案、安全生产措施等，并报甲方审批。
5.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按月支付工程进度款。
5.2乙方应在每月底前向甲方提交工程量报表，甲方应在收到报表后15个工作日内支付工程进度款。
5.3工程竣工后，甲方应在验收合格后30个工作日内支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期结束后支付。
六、工程质量及验收
6.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
合同谈判备忘录(示范)
（1）工程建设项目廉政责全管理要求（涉及施工的则需要）
（3）……
出席人员：
会签栏：
（注：除以上内容外，如有涉及合同澄清的，特别是针对不平衡报价的调价，也需列出）
合同谈判备忘录
项目名称：
会谈时间：会谈地点：
甲方：
乙方：
会谈内容
意见
签名
一、合同标的物（内容与数量等详细描述）
二、合同价款或者报酬（确定数额、计算公式、付款方式、税票等）
三、合同质量要求（符合国家、行业标准）
四、合同工期（开工时间、竣工时间等）
五、双方权利义务约定
六、违约责任
七、解决争议的方法
八、合同生效与终止
工程建设合同备忘录
工程建设合同备忘录甲方：XXX公司地址：XXX法定代表人：XXX乙方：XXX施工单位地址：XXX法定代表人：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其建设工程的施工任务交由乙方完成的相关事宜，达成如下备忘录：一、工程概况1. 工程名称：XXX建设工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围和内容：包括但不限于土建、安装、调试等工程，具体详见附件一：《工程量清单》。
4. 工程施工期限：自本备忘录签订之日起至工程竣工验收之日止。
二、合同价款1. 合同总价：人民币XX万元（含税）。
2. 支付方式：（1）乙方进场施工后，甲方按照工程进度支付合同总价的50%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付至结算价的95%；（3）剩余5%作为质保金，待质保期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照国家有关规定向甲方开具等额有效的发票。
三、施工要求1. 乙方应按照甲方的施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照国家有关安全规范进行施工，确保施工安全。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，应承担相应的违约责任。
4. 乙方应妥善保管施工现场的建筑材料、机械设备等物品，如有丢失或损坏，应承担赔偿责任。
四、验收标准和方法1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关的技术资料。
2. 甲方应在收到报告后XX个工作日内组织验收。
如甲方在规定时间内未提出异议，则视为验收合格。
3. 如甲方在验收中发现质量问题或安全隐患，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
4. 如有争议，双方应协商解决，或提交仲裁解决。
五、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，应承担逾期支付的违约责任，具体金额双方协商解决。
2. 乙方如未按合同约定质量完成施工任务，应承担相应的违约责任，具体金额双方协商解决。
3. 如有其他违约行为，双方应协商解决，或提交仲裁解决。
工程施工合同谈判备忘录
工程施工合同谈判备忘录一、背景及目的鉴于双方在工程施工领域的专业能力和合作意愿，甲乙双方决定就某工程施工项目展开合作。
为确保双方在工程实施过程中的权益，甲乙双方于XX年XX月XX日进行了工程施工合同谈判，并达成以下共识。
二、工程概况1. 工程名称：XXX工程施工项目2. 工程地点：XXX3. 工程规模：XXX4. 工程内容：XXX5. 工程质量标准：XXX三、合同主体1. 甲方（以下简称“业主”）：XXX2. 乙方（以下简称“施工方”）：XXX四、合同条款1. 合同金额：根据工程量清单及综合单价计算，合同金额为人民币XXX元（大写：XXX元整）。
2. 合同工期：工程预计开工日期为XX年XX月XX日，预计竣工日期为XX年XX月XX日。
实际工期以甲方书面通知为准。
3. 付款方式：按照工程进度，甲方按月支付乙方已完成工程量的80%。
工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的20%。
4. 工程质量保修：乙方承诺工程质量保修期为XX年，保修期内发生的质量问题，乙方负责及时修复。
5. 违约责任：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6. 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同签订及生效1. 本备忘录一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 双方应在备忘录签署后XX个工作日内，根据本备忘录的内容签订正式的工程施工合同。
3. 正式合同签订后，本备忘录自动失效。
六、其他事项1. 双方应遵守国家相关法律法规，合法合规开展合作。
2. 双方在合同履行过程中应保持良好的沟通，确保工程顺利进行。
3. 双方应共同承担因不可抗力因素导致的工程损失，并根据实际情况协商调整合同履行。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签署日期：XX年XX月XX日（注：以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际谈判结果为准。
三方工程施工备忘录
三方工程施工备忘录日期：XXXX年XX月XX日甲方：XXX公司乙方：XXX建筑工程有限公司丙方：XXX监理公司1. 本次施工项目甲方与乙方签订了一份《XXX项目施工合同》，乙方负责承担施工任务，丙方负责监督和指导施工过程。
本次施工项目是一处商业综合体，包括商业楼、写字楼、酒店等。
2. 施工相关要求2.1 施工方案：乙方应根据施工合同的要求，制定详细的施工方案，并在施工前提交给甲方和丙方进行审批。
方案中应包括施工流程、施工进度、施工人员配备等内容。
2.2 安全管理：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，建立健全安全管理制度，确保施工现场安全。
丙方应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
2.3 质量管理：乙方应根据施工合同的质量要求，制定相应的质量控制计划，严格执行各项工艺标准，保证施工质量。
丙方应进行质量监督，对施工过程中出现的质量问题及时跟进处理。
2.4 进度管理：乙方应制定详细的施工进度计划，确保按时完成施工任务。
丙方应定期与乙方进行进度检查，发现问题及时协调解决，保证施工进度。
3. 管理责任3.1 甲方责任：甲方应按照合同约定支付工程款项，提供必要的支持和配合，协助乙方和丙方顺利完成施工任务。
3.2 乙方责任：乙方应积极配合丙方的监理工作，严格执行施工方案和安全、质量、进度管理制度，保证施工质量和进度。
如有施工纠纷，乙方应及时与甲方和丙方协商解决。
3.3 丙方责任：丙方应依法独立监理，对施工现场进行全程监督，及时发现问题并提出整改意见。
丙方应依法履行监理职责，保障工程质量和进度。
4. 紧急情况处理如发生突发事件或安全事故，乙方应立即启动应急预案，通知甲方和丙方，并及时采取应对措施，保障现场安全。
5. 其他事项5.1 合同变更：如需变更工程合同内容，须经甲方、乙方和丙方三方协商一致，并签订书面变更合同。
5.2 本备忘录为临时性文件，如有其他特殊情况需调整，甲方、乙方和丙方可通过书面协商进行调整。
施工备忘录和安排
施工备忘录和安排【施工备忘录】合同编号：__________甲方：___________________地址：___________________电话：___________________身份证号：___________________乙方：___________________地址：___________________电话：___________________身份证号：___________________鉴于甲乙双方就施工项目（以下简称“项目”）的相关事宜达成一致，特制定本施工备忘录（以下简称“备忘录”）。
一、施工范围和工期1. 项目名称：___________________2. 施工范围：___________________3. 工期要求：___________________4. 工程费用：___________________二、责任与义务1. 甲方责任：（1）提供项目完整的施工图纸和相关设计文件；（2）按时支付工程进度款项；（3）协助乙方解决施工中的技术问题。
2. 乙方责任：（1）依据甲方提供的施工图纸和设计文件，按时、按质、按要求完成施工工作；（2）确保施工过程中的安全和环境保护；（3）妥善使用施工设备和工具，保证施工质量；（4）按照双方约定的工期完成项目。
三、付款方式1. 甲方向乙方支付的工程款项分为预付款、进度款和尾款。
具体金额和支付时间如下：（1）预付款：____________，支付时间为___________________；（2）进度款：第一笔为____________，支付时间为___________________；第二笔为____________，支付时间为___________________；……最后一笔为____________，支付时间为___________________；（3）尾款：____________，支付时间为___________________。
工程施工备忘录(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为XX地区XX工程项目，主要包括土建工程、安装工程、装饰工程等。
项目总投资XX亿元，工期为XX个月。
为确保工程顺利进行，现将施工过程中需要注意的事项整理如下：二、施工准备阶段1. 组织施工人员：严格按照项目需求，选拔具有丰富经验的技术人员和管理人员，确保施工团队的专业性和执行力。
2. 材料设备采购：根据施工图纸和工程量清单，采购所需材料、设备，确保质量符合国家标准。
3. 施工现场布置：根据施工图纸和现场实际情况，合理规划施工现场，确保施工安全、有序。
4. 施工技术交底：组织施工人员进行技术交底，明确施工工艺、质量要求、安全措施等。
5. 施工方案编制：根据项目特点，编制详细的施工方案，包括施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。
三、施工阶段1. 土建工程：（1）地基基础：严格按照设计要求进行施工，确保地基基础质量。
（2）主体结构：按照施工图纸和规范要求，确保主体结构质量。
（3）装修工程：在主体结构施工完成后，进行装修工程，包括墙面、地面、门窗等。
2. 安装工程：（1）管道安装：按照设计要求，确保管道安装质量，包括给排水、消防、电气等。
（2）设备安装：确保设备安装质量，包括空调、电梯、消防设备等。
3. 装饰工程：（1）墙面、地面：按照设计要求，确保墙面、地面装修质量。
（2）门窗安装：确保门窗安装质量，包括密封、开启等。
四、施工管理1. 质量管理：严格执行国家质量标准和规范，加强施工现场质量监控，确保工程质量。
2. 安全管理：加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程，确保施工安全。
3. 进度管理：严格按照施工进度计划，确保工程按期完成。
4. 成本管理：合理控制施工成本，降低工程造价。
五、验收与交付1. 工程验收：在工程完成后，组织相关单位进行验收，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程交付：验收合格后，按照合同约定进行工程交付。
六、后期维护1. 工程保修：按照合同约定，提供工程保修服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文山～马关～都龙二级公路改建工程附属房建工程施工招标合同谈判备忘录招标人：文山至都龙二级公路建设指挥部（以下简称业主）第一中标候选人：湖南湘江工程建设有限公司（以下简称承包人）参会人员：业主：指挥长李发祥，常务副指挥长肖世斌，总工程师王有智，技术合同处：李建春、李永春，现场监督员：罗必武承包人：肖化楚、王跃辉、佘晓红2011年4月11日，业主代表和承包人代表，在文山至都龙二级公路建设指挥部会议室就文山至马关至都龙二级公路改建工程附属房建工程施工的有关问题进行合同谈判，经过双方协商，达成一致意见，形成备忘录如下：1．合同价款1.1 双方确认：承包人的投标价已进行算术性修正，修正无误，中标合同总价为人民币：贰仟叁佰肆拾叁万玖仟捌佰伍拾叁元陆角陆分(￥23439853.66元 )。
承包人必须按合同协议书及招标文件的规定承担该项工程应尽的责任和义务，并完成工程缺陷责任期和质量保修期责任范围内的修复工作。
1.2 在中标合同总价不变的前提下，承包人愿意接受业主对不平衡报价的调整。
不平衡报价调整后的工程量清单，作为合同履行过程中合同价款支付的依据。
（合同工程量清单另册装订）1.3 本合同为单价承包合同，工程价款结算以招投标文件、施工图设计文件（含优化设计和完善设计）及变更设计文件为依据，按实际完成，经监理工程师验收质量合格和数量审核无误，并经业主审批的数量和合同工程量清单中单价为计算依据，每月按工程进度报表进行支付，工程完工后按实际完成进行工程结算，措施项目及规费、税金的费率及计算方法按投标报价表中的取定。
工程期间的新增单价涉及的工、料、机预算单价、费率须按投标文件中的取定。
最终决算的工程价款以经有关审计单位或部门最终审计确定的价款为准。
1.4 双方确认：合同工程量清单中的单价是计量支付的依据，在整个工程实施过程中不进行调整。
1.5 在合同实施过程中承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担。
其中：营业税、城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税四项税金（此四项综合费率暂定为 3.48%），中标后由业主代扣代缴，实际缴纳费率有变时，按实际费率计算。
1.6 根据招标文件规定，在合同实施期间，承包人装备险和承包人施工现场人员（含民工）意外伤害险由承包人投保并支付保险费，包含在工程量清单子目的单价或总额价中，发包人不单独支付。
1.7 双方约定：由于特殊原因，统供材料无法按时供给承包人，但承包人确实急用时，承包人可以提出书面报告，经业主同意后，可以自行外购经厂方检验合格及业主、监理抽检合格的材料，但业主不增加外购材料的差价。
统供材料由业主在承包人计量时统一扣回，R235钢筋：4800元/t；HRB335钢筋：5100元/t，均为工地价。
2．合同义务的履行承包人承诺：2.1 本项目工期为8个月（含节假日），自开工期的最后一日起计算。
承包人应按合同工期要求，在开工前编制实施性施工组织设计，明确各阶段计划完成的工程量和形象进度，报监理工程师审核、业主审批。
承包人应按批复后的施工组织设计组织施工，保证按合同工期完成施工。
2.2 中标后严格执行文山至马关至都龙二级公路改建工程附属房建工程施工招标文件、补遗书，以及作为招标文件附件的所有管理办法的规定，并接受业主根据工程建设需要而制定或补充更新的有关管理办法的规定和要求。
2.3 工程结算时，按结算价款8.1%扣留保留金及保证金，其中：保留金5%，待工程缺陷责任期满，经监理工程师开具证书后退还承包人，若工程缺陷责任期满，承包人还有未完工程时，发包人或监理工程师有权扣留相应保留金完成该工程；进度、质量保证金1%及安全保证金1%，待交工验收后返还；环境保护、水土保持保证金0.5%待验收通过后返还；竣工文件保证金0.1%待归档完毕后返还；奖励基金0.5%不返还。
如果承包人中途退场、不能履行合同或违约被业主清退，业主将没收其部分或全部履约担保金额，以弥补业主由此遭受的损失。
2.4 承包人承诺不将本合同工程转包给其他单位或个人，或者将本合同工程肢解后非法分包给其他单位或个人，否则，业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失和责任由承包人承担。
2.5 承包人接到中标通知书后，其主要人员和机械设备应按招标文件要求及投标文件中承诺的配置到位。
机械设备应按投标文件附表配置和工期目标要求按时进场，且机械设备、测量及试验设备必须保证满足施工需求，如果监理工程师和业主认为按投标文件附表配置进场的施工设备不能满足现场施工需要，监理工程师或业主有权要求承包人按规定的时间要求增加某些施工设备、仪器到工地现场，承包人不得拒绝。
承包人按投保承诺的主要施工人员不得随意更换，机械设备及测量试验仪器需撤离现场时，应经监理工程师和业主批准同意，否则将按管理办法中有关规定进行违约处罚。
2.6 在工程实施过程中，监理工程师、业主发现承包人及其施工队伍、人员有不良表现或不能正常履行合同和保证工期、质量要求时，有权要求承包人限期整改。
对于整改无明显改观的，业主有权调整或收回部分或全部剩余工程，由此产生的一切责任及相关费用由承包人承担，并上报交通主管部门根据《云南公路建设项目“黑名单”制的规定》进行处理。
2.7 承包人按投标文件中的承诺派驻本项目的人员，在工程施工期间，不得同时承担其他项目的任务。
2.8 在工程实施期间，若交通部、交通厅、公路局以及上级政府、行政主管部门发布的涉及本项目的法规文件、指示、指令和地方法规文件，承包人承诺无条件遵照执行。
若有涉及本项目的新的国家或行业标准和规范颁布，并且要求执行的时间在本工程实施期内，承包人也应无条件执行，其相应的合同工程量清单单价维持不变。
2.9 为保证本工程项目高速度、高效率地进行建设和管理，承包人愿意接受统一的信息化管理，并承担相应的设备和软件费用。
2.10 本项目建设资金不得挪用到其它地方，业主有权监督承包人对工程款的使用情况，承包人愿意接受业主按规定的管理办法对承包人工程资金进行监控和相应的管理。
3.农民工工资支付3.1 承包人应严格执行国家有关部门关于劳务人员的规定。
严禁在雇佣劳务、采购材料时打白条，损害群众利益。
若有违反，造成承包人雇佣的农民工投诉、上访及产生其他严重后果，业主按《文山至马关至都龙二级公路项目建设管理办法》有关规定进行处理。
3.2 根据《云南省农民工权益保障办法》之规定，为保障和维护农民工的合法权益，承包人在项目开工前在项目所在地银行开设农民工工资保证金专户，并从工程预付款中向专户内预存工资保证金，金额为工程合同金额的3%，在工程竣工并结清农民工工资前不得支取保证金。
3.3 承包人在合同执行期间，需进行劳务分包时，应依法签订《劳务分包协议书》，明确劳务费的结算方式、支付方法、支付时间，确保劳务费按合同支付。
承包人签订的《劳务分包协议书》需报业主备案，业主保留采用工程款或保障金直接向劳务人员支付劳务费用的权力，承包人应对此承担责任。
4.工程质量4.1 承包人应建立完善的质量保证体系，明确质量责任人，实行工程质量责任终身制，确保本合同工程质量优良。
4.2 承包人承诺：愿意执行并接受招标文件中有关质量管理办法的规定，并接受业主根据工程实际情况而进行的调整或补充的规定。
5.安全生产5.1 承包人必须遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》及招标文件和管理办法中有关安全生产的规定，建立严格的安全生产管理制度，安排足够的安全管理人员，配备与工程相适应的安全设施及安全设备，采取有效的安全防范措施。
5.2 安全文明施工费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
此费用的支付要得到业主现场核实才给予支付。
5.3 发生安全生产事故，必须按有关规定及时报告，不得隐瞒。
5.4 为保证安全生产，保障职员工和农民工人身安全的合法权益，要求承包人中标后，必须在工程属地为职员工和农民工进行团体人身意外伤害保险及工伤保险，并将投保资料复印件及相关安全生产备案资料报业主核备。
开工后56天内承包人应完成此项工作。
6.社会治安综合治理与地方关系6.1 施工期间，承包人应高度重视社会治安综合治理问题，须建立健全社会治安综合治理组织机构，制定相应的规章制度，积极主动与地方政府配合，按业主和地方有关部门的要求，配置应有的设施与设备，有效地开展社会治安综合治理工作。
6.2 承包人应主动与当地政府、乡、镇、村委会联系，搞好地方关系，避免因征地拆迁、占用土地等方面问题与地方发生冲突。
若承包人在施工期间与地方发生矛盾冲突而产生的相关费用与责任均由承包人自行承担。
7.环境保护、水土保持7.1 承包人应严格按国家及合同文件中有关环保、水保的规定执行，配备与工程相适应的环保设施及设备，建立严格的环保管理制度，采取有效的环境保护措施,防止灰尘和噪音污染沿线村庄与经济农作物等。
施工过程中，应采取有效措施，严禁将土、石、泥浆等施工物品丢弃和流入河道中，保证临时用地植被的恢复。
7.2 环保、水保所产生的费用已包含在工程量清单相关子目的单价或总额价中，业主不再另行支付其他费用。
若由于施工物品的乱倒、乱弃，造成农田和河流污染，引起当地纠纷，由承包人承担一切责任，业主并根据《文山至马关至都龙二级公路项目建设管理办法》中的相关规定对承包人进行处罚。
7.3 在施工过程中或工程交工验收后，承包人应随时接受业主或环保、水保部门的检查与监督，当发现承包人的环保意识不强或环保设施、设备不到位或环保措施不当时，业主将根据实际情况作出处理决定，承包人必须服从，若发生费用，业主可动用承包人提交的环保、水保保证金进行支付。
8.其他8.1 合同纠纷的解决，因建设资金未能及时到位延误工程款拨付、征地拆迁影响工程进度、设计资料提供延误、变更设计批复由于审批程序导致提交时间延误等，对以上情况承包人应予理解，并承诺不因上述原因而影响工程进度、质量。
若因上述原因引起合同纠纷，双方应本着友好解决的原则协商处理，若协商不成功，则提请交通主管部门进行调解。
8.2 在合同实施期间，承包人必须服从业主的整体计划安排，执行业主的各项工作指令，并积极响应各级政府和有关部门组织的社会公益性活动，以及业主对一些公益性事业活动的倡议。
8.3 双方承诺，对招标文件中措辞不准、不明确的文字表述以勘误方式更正、明确；项目管理办法中与招标文件不一致的规定，以招标文件为准。
8.4 本备忘录中未说明的事项，按招标文件及管理办法的规定执行。
双方同意将本合同谈判备忘录作为合同协议书的组成部分，经双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后，即产生法律效力。
甲方：文山至都龙二级公路建设指挥部乙方：湖南湘江工程建设有限公司法定代表人：法定代表人：或或授权代理人：授权代理人：参加人员：年月日参加人员：年月日。