建设工程施工合同新版范本2019专业版.doc
建筑工程施工合同书2019.doc
建筑工程施工合同书2019.doc建筑工程施工合同书20191. 合同双方本建筑工程施工合同书（以下简称“合同”）由以下双方订立：甲方（委托人）：公司名称：法定代表人名称：地址：乙方（承包人）：公司名称：法定代表人名称：地址：甲方和乙方统称为“双方”，各自为“合同方”。
2. 合同背景甲方拟在指定地点进行建筑工程，并选定乙方作为施工承包人。
双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议。
3. 工程概述甲方委托乙方承担以下建筑工程（以下简称“工程”）的施工任务：工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：4. 合同价格和付款方式4.1 工程总价格为（人民币）：（金额），字（金额大写）。
该总价包括所有施工过程中所需的费用，如材料、人工、机械设备等。
4.2 付款方式如下：预付款：工程开工前，甲方向乙方支付合同总价的（比例）作为预付款。
进度款：按照工程进度，甲方将按以下比例向乙方支付合同总价的进度款：第一阶段：（比例）；第二阶段：（比例）；最终付款：乙方完成全部工程后，甲方向乙方支付合同总价的剩余款项。
4.3 所有款项支付应在合同签署后的（天数）内完成。
5. 工期5.1 工程开始日期：5.2 工程完成日期：5.3 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出新的工期安排方案。
6. 工程质量和验收标准6.1 乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和相关规定，保证工程的合理质量，并确保施工过程符合工程验收标准。
6.2 甲方有权对工程的质量进行全面检查和验收，若发现质量问题，乙方应及时进行整改，直至符合要求。
7. 变更和解决纠纷7.1 若因工程需要或其他原因，双方需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
7.2 若双方发生争议或纠纷，应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 违约责任8.1 任何一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，应承担违约责任。
8.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项，并依法追偿其他损失。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019年最新建设工程施工合同(示范文本)
2019年最新建设工程施工合同(示范文本) 2019年最新建设工程施工合同1. 合同双方本合同双方为【施工方名称】（以下简称“甲方”）和【建设方名称】（以下简称“乙方”），甲方和乙方遵循《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，就【工程项目名称】的建设工程施工达成本合同约定。
2. 工程范围本工程分为【拟建工程范围】和【改建工程范围】两部分，具体工程范围详见本合同附件【工程图纸】。
3. 工程价款本工程总价款为【工程总价款】，具体分配详见本合同附件【工程划分价款表】。
甲方应当按照合同约定的进度进行工程施工，并在工程完工后提供相应的质量保证书等所需文件。
4. 工期本工程预计工期为【工程预计工期】，具体施工进度详见本合同附件【工程施工进度计划表】。
5. 设计文件本工程的设计文件现由【设计单位名称】所编制，设计文件应当符合国家规定的相关标准和规范，甲方应当在施工过程中对设计文件进行审查，出现问题及时与乙方联系解决。
6. 施工规范本工程的施工应当符合国家规定的相关标准和规范，甲方应当严格按照设计文件和施工规范开展工程施工，确保工程质量和安全。
7. 工程款支付工程款支付方式为【工程款支付方式】，具体支付计划详见本合同附件【工程款支付计划表】。
甲方应当按照支付计划完成工程施工任务，并按照合同约定时限提供工程质量保证等相关文件。
8. 保证金及履约保险甲方应当按照本合同约定缴纳保证金，并购买履约保险，同时，乙方也需要履行相应的保证金缴纳义务，详见本合同附件【保证金与履约保险】。
9. 违约责任如果甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方赔偿因此所产生的损失，并有权解除合同，同时，甲方也需要承担相应的违约责任，详见本合同附件【违约责任】。
10. 争议解决如果在工程施工过程中产生争议，合同双方应当通过友好协商解决。
如果无法协商解决，则可以向相关国家机构寻求仲裁或者诉讼等方式解决。
简要注释：1. 工程范围：包括拟建和改建的工程范围，详见工程图纸。
建设工程施工合同范本2019专业版
编号: ____________________可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载建设工程施工合同范本2019 专业版甲方： ____________________乙方： ____________________签订日期：__ 年____ 月___日建设工程施工合同是工程实施过程中约束发包商与承包商的政策法规文件, 也是发包方与承包方在工程施工过程中的行为约束标准。
建设工程施工合同怎么写呢?以下是网小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
建设工程施工合同范文1建设方： _______________ 以下简称甲方施工方： _______________ 以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： ________________________一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求： ________________ 主体二层上下垂直误差应在2 公分之内，不能超过2 公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布20190mm20190mmt筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法： ________________ 乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方名称]法定代表人/负责人：[填写甲方法定代表人/负责人]联系地址：[填写甲方地址]：[填写甲方联系]传真：[填写甲方传真][填写甲方电子邮箱]乙方：[填写乙方名称]法定代表人/负责人：[填写乙方法定代表人/负责人]联系地址：[填写乙方地址]：[填写乙方联系]传真：[填写乙方传真][填写乙方电子邮箱]鉴于甲方拟进行[填写工程的具体描述]的施工任务，乙方具有施工能力，双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商达成以下合同：一、工程范围1.1 工程的具体描述[填写工程的具体描述]1.2 工程地点[填写工程地点]1.3 工程工期[填写工程工期]二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款合同总价款为人民币[填写合同总价款]元。
2.2 价款支付方式根据工程进度，乙方可向甲方提出合理的付款要求。
甲方应在收到乙方付款申请后 [填写付款期限] 内支付相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量要求[填写工程质量要求]3.2 工程验收标准[填写工程验收标准]四、工程保修4.1 保修期限工程完工后，甲方享有保修期为[填写保修期限]的服务。
4.2 保修内容甲方在保修期内发现工程存在质量问题时，有权要求乙方进行免费修理、更换、退货等。
五、违约责任5.1 甲方违约责任甲方违约时，应向乙方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
5.2 乙方违约责任乙方违约时，应向甲方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
六、争议解决6.1 本合同的解释及争议解决适用法律本合同的解释及争议解决应适用[填写适用的法律法规]。
6.2 争议的解决方式本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁，并按仲裁裁决履行。
七、其他约定事项[填写其他约定事项]八、附件本合同所涉及的附件如下：1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. ...九、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及其注释如下：1. [填写法律名词]：[填写注释]2. [填写法律名词]：[填写注释]3. ...十、可能遇到的困难及解决办法1. 可能遇到困难：[填写可能遇到的困难]解决办法：[填写解决办法]2. 可能遇到困难：[填写可能遇到的困难]解决办法：[填写解决办法]3. ...本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
2019年新建设工程施工合同(示范文本).doc
2019年新建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，现印发给你们。
在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
附件：《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)住房城乡建设部工商总局2013年4月3日建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方：____________（委托人）乙方：____________（承包人）以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力，甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方，双方经协商一致，达成以下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行，并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容：1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后，除非经过双方协商一致，并以书面形式作出补充协议，否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称：____________（填写工程名称）。
2. 工程地点：____________（填写工程地点）。
第五条工程规模和性质1. 工程规模：____________（填写工程规模）。
2. 工程性质：____________（填写工程性质）。
第六条工期1. 工期：本工程计划工期为_______天，具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资：本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式：按照工程进度计划和质量要求，分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分：详细列出工程的各个部分，包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明：对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方：（填写甲方名称）联系地址：（填写甲方联系地址）联系人：（填写甲方联系人及联系方式）乙方：（填写乙方名称）联系地址：（填写乙方联系地址）联系人：（填写乙方联系人及联系方式）鉴于甲乙双方为了开展建设工程，并借此制定本合同。
经双方友好协商，一致同意签订以下合同：第一条工程名称本合同所涉及的工程名称为：（填写工程名称）。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于以下内容：（工程所涉及的具体范围）2.2 本工程具体的施工图纸、设计方案、技术要求、质量标准等详细规定，由甲方在合同签订后的5个工作日内提供给乙方。
乙方应当按照这些规定进行施工。
第三条工程工期3.1 本工程的工期为：自（日期）起至（日期）止。
3.2 若因甲方原因造成施工期间的延误，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的（填写违约金比例）。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为：（填写总价款金额）。
4.2 工程价款支付方式如下：（工程价款按阶段支付的具体方式）第五条工程质量保证5.1 乙方应保证本工程所使用的材料及施工过程符合国家相关标准。
5.2 乙方应按照约定的质量标准进行施工，如乙方施工质量不符合约定的标准，乙方应承担相应的返工及修复费用。
第六条违约责任6.1 若乙方未按本合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的（填写违约金比例）。
6.2 若甲方未按合同约定的方式及时间支付工程价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金金额为欠款金额的万分之（填写滞纳金利率）。
第七条纠纷解决方式7.1 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
7.2 若协商不能解决争议，可依法向当地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
（后续为文档结尾处）1、所涉及附件如下：（具体附件名称及内容）2、如下所涉及的法律名词及注释：（具体法律名词及注释）3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（可能遇到的困难及解决办法）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
建设工程施工合同范本2019专业版
签订地点：
签订日期：年月日
建设工程施工合同范本2019专业版
建设工程施工合同范文1
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：
一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，
待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同范文2
发包单位(甲方)：
承包人：(乙方)：
根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条：工程概况
1.1、工程名称：九龙明珠D标段
工程地点：
工程内容：
含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。
工期：第2条：合同使用标准和法律
2.1、合同使用标准：GBJ789、JGJ9494
2.2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包。