海外房地产投资咨询合同案例
海外房地产投资协议
海外房地产投资协议甲方（以下简称“投资方”）：乙方（以下简称“开发商”）：鉴于投资方拟对乙方开发的海外房地产项目进行投资，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本协议，以共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目类型：____________________1.4 项目投资总额：____________________第二条投资方义务2.1 投资方应按照本协议约定的金额和期限向乙方支付投资款。
2.2 投资方应积极参与项目的决策和管理，为项目的顺利推进必要的支持。
第三条开发商义务3.1 开发商应按照本协议约定的进度和质量要求完成项目的建设。
3.2 开发商应确保项目的合法合规，取得项目所需的各项审批手续。
3.3 开发商应按照投资方的要求，项目的相关资料和信息。
第四条投资款的支付4.1 投资方应在本协议签订后____个工作日内，向乙方支付投资款的____%。
4.2 剩余的投资款，投资方应按照乙方项目进度和投资方审核通过的资金使用计划进行支付。
第五条项目管理和决策5.1 双方应共同设立项目管理委员会，负责项目的管理和决策。
5.2 项目管理委员会应定期召开会议，讨论项目的进展、问题和决策事项。
5.3 投资方和开发商应按照本协议约定的比例承担项目的费用和损失。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方因本协议的履行发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
8.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日本海外房地产投资协议的示例，具体内容需根据实际情况进行调整和补充。
国外房产中介合同模板
国外房产中介合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：国外房产中介合同模板甲方（委托方）：乙方（中介方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方在国外房产中介服务事宜，达成如下合同：一、服务内容1.1 乙方作为甲方在国外房产交易的代理人，负责为甲方提供房产买卖、租赁、评估、咨询等中介服务。
1.2 乙方应根据甲方的需求，为其寻找合适的房产，并协助甲方进行看房、谈判、签约等环节。
1.3 乙方应提供专业的房产市场分析，帮助甲方了解国外房产市场的行情和发展趋势。
二、服务费用2.1 乙方向甲方提供的中介服务，按照实际成交金额的百分比收取中介费。
具体费率双方协商确定。
2.2 乙方应在成交后向甲方出示合法的收费依据和发票。
三、保密条款3.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。
3.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
四、合同的变更、解除和终止4.1 任何一方提出变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
4.2 在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
4.3 合同终止后，乙方应向甲方交付所有相关资料，并协助甲方处理后续事宜。
五、违约责任5.1 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 违约金的计算和赔偿方式，按照双方约定和法律法规的规定执行。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
海外房屋投资合同范本
海外房屋投资合同范本甲方（投资者）：________________乙方（房产出售方）：________________一、合同主体1.1 甲方：具有完全民事行为能力的自然人或法人，具备投资能力，对乙方提供的房产具有购买意愿。
1.2 乙方：拥有海外房产的合法权利，具备出售房产的资格。
二、房产描述2.1 房产位置：________________（具体地址，包括国家、城市、区域、街道等）2.2 房产面积：________________（平方米）2.3 房产类型：________________（如公寓、别墅、商业房产等）2.4 房产产权：________________（如永久产权、租赁产权等）2.5 房产现状：________________（包括房屋结构、装修情况等）三、交易价格及支付方式3.1 交易价格：________________（货币类型及金额）（1）首付款：________________（货币类型及金额），在签订本合同之日起______日内支付。
（2）余款：________________（货币类型及金额），在房产过户手续完成后______日内支付。
四、房产过户4.1 乙方应在本合同签订后______日内，向甲方提供办理房产过户所需的全部合法文件。
4.2 甲方应在本合同签订后______日内，按照乙方提供的文件办理房产过户手续。
4.3 房产过户费用由双方按照______比例承担。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利：（1）享有房产的合法权益，包括使用权、收益权、处分权等。
（2）有权按照本合同约定的支付方式支付购房款。
（3）有权要求乙方履行本合同约定的义务。
5.2 甲方义务：（1）按照本合同约定的支付方式支付购房款。
（2）遵守我国及投资国家（地区）的法律法规，合法使用房产。
（3）承担因投资房产所产生的税费、维修费用等。
5.3 乙方权利：（1）按照本合同约定的支付方式收取购房款。
（2）有权要求甲方履行本合同约定的义务。
海外房屋投资合同范本
海外房屋投资合同范本甲方（投资者）：姓名：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]电子[甲方]乙方（房产开发商/销售方）：公司名称：[乙方公司名称]注册地址：[乙方注册地址]联系电话：[乙方电话]电子[乙方]一、房屋基本信息1. 房屋地址：[房屋具体地址]2. 房屋类型：[如公寓、别墅等]3. 房屋面积：[房屋建筑面积及使用面积]4. 房屋价格：[总价及单价]二、付款方式1. 定金：甲方应在本合同签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付定金[定金金额]，该定金在签订正式购房合同时可转为购房款。
2. 首付款：甲方应在[具体日期]前，向乙方支付首付款[首付款金额]。
3. 尾款：甲方应在房屋交付时，向乙方支付尾款[尾款金额]。
三、房屋交付1. 交付时间：乙方应在[预计交付日期]前，将房屋交付给甲方。
2. 交付条件：房屋应符合当地法律法规及相关标准的要求，且具备正常使用的条件。
3. 交付手续：乙方应在房屋交付时，向甲方提供房屋的相关文件和资料，包括但不限于房屋所有权证书、土地使用权证书、房屋质量保证书、房屋使用说明书等。
四、产权登记1. 乙方应协助甲方办理房屋产权登记手续，相关费用由甲方承担。
2. 甲方应在房屋交付后[X]个工作日内，向乙方提供办理产权登记所需的资料和文件。
3. 如因乙方原因导致房屋产权登记无法办理，乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间支付款项，每逾期一天，应按照未付款项的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]天的，乙方有权解除本合同，并没收甲方已支付的定金。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间交付房屋，每逾期一天，应按照房屋总价的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的款项及利息，同时乙方应按照房屋总价的[X%]向甲方支付违约金。
3. 若房屋质量不符合本合同约定的标准，乙方应负责修复或更换，直至符合标准为止，相关费用由乙方承担；若因房屋质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
海外房屋投资合同范本
海外房屋投资合同范本合同编号：_______甲方（投资方）：_______乙方（受资方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资乙方海外房屋项目事宜，经充分协商，达成如下协议：一、投资标的1.1 乙方为一家在_______（国家/地区）合法注册成立的公司，主要从事房地产开发、销售及物业管理业务。
1.2 甲方同意以现金方式投资乙方位于_______（国家/地区）的房屋项目，项目名称为：_______。
二、投资金额及支付方式2.1 甲方同意投资金额为_______（币种及大写金额），投资款用于项目的开发、建设、销售及运营。
2.2 甲方应在合同签订后_______个工作日内，将投资款汇入乙方指定的银行账户。
三、投资回报3.1 乙方承诺，在项目销售完成后，按照甲方的投资比例，向甲方支付投资回报。
3.2 投资回报的计算方式为：销售总额× 投资比例投资本金。
3.3 乙方应在项目销售完成后_______个工作日内，将投资回报支付给甲方。
四、项目管理4.1 乙方负责项目的开发、建设、销售及运营，甲方有权对项目的进展情况进行监督。
4.2 乙方应定期向甲方报告项目的进展情况，包括但不限于工程进度、销售情况、财务状况等。
4.3 甲方有权在项目销售完成后，对项目的财务进行审计。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
5.2 乙方未按约定支付投资回报的，应按逾期支付金额的_______%向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
海外中介购房合同纠纷案例
摘要：随着全球房产市场的活跃，越来越多的中国投资者选择海外购房。
然而，在购房过程中，中介合同纠纷也时有发生。
本文将解析一起典型的海外购房中介合同纠纷案例，以期为投资者提供借鉴。
案例背景：2018年，我国某投资者（以下简称“原告”）计划在澳大利亚购置房产。
在经过多方比较后，原告选择了一家知名海外房产中介公司（以下简称“被告”）为其提供购房服务。
双方签订了《海外房产中介服务合同》，约定被告为原告提供房产信息、协助办理购房手续等中介服务，中介费为成交价的2%。
在被告的协助下，原告成功购买了位于澳大利亚的一套房产。
然而，在办理过户手续过程中，原告发现被告存在以下问题：1. 被告未按照合同约定及时向原告提供房产相关资料，导致原告在购房过程中多次往返澳大利亚，增加了原告的差旅费用。
2. 被告在协助办理购房手续过程中，存在误导行为，导致原告在购房过程中产生了额外费用。
3. 被告在合同中未明确约定违约责任，使得原告在维权过程中陷入困境。
案例经过：原告在发现被告违约后，多次与被告协商解决，但被告均以各种理由推脱。
无奈之下，原告将被告诉至法院，要求被告退还中介费、赔偿差旅费和额外费用。
法院审理：法院审理认为，被告在履行中介服务过程中存在违约行为，应承担相应责任。
具体如下：1. 被告未按照合同约定及时提供房产相关资料，导致原告产生额外差旅费用，被告应退还相应费用。
2. 被告在协助办理购房手续过程中存在误导行为，导致原告产生额外费用，被告应赔偿原告相应费用。
3. 被告在合同中未明确约定违约责任，违反了合同法的相关规定，应承担违约责任。
法院判决：法院判决被告退还原告中介费、赔偿差旅费和额外费用，共计人民币20万元。
案例启示：1. 投资者在选择海外房产中介时，要充分了解中介公司的信誉和服务质量，避免因中介公司违约而遭受损失。
2. 在签订中介合同时，要明确约定中介服务内容、费用、违约责任等条款，确保自身权益。
3. 一旦发现中介公司存在违约行为，要及时采取措施维权，避免损失扩大。
海外购房中介合同范本
甲方（以下简称“买方”）：___________，身份证号码：___________，住址：___________，联系电话：___________。
乙方（以下简称“中介方”）：___________，营业执照号码：___________，住址：___________，联系电话：___________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供海外购房中介服务事宜，达成如下协议：一、中介服务内容1. 乙方根据甲方的要求，为其提供海外房产信息查询、推荐、咨询等服务。
2. 乙方协助甲方进行房产考察、合同谈判、交易手续办理等事宜。
3. 乙方负责协调甲方与海外房产开发商、物业管理等相关方的沟通。
二、中介服务费用1. 甲方支付给乙方的中介服务费用为人民币___________元（大写：___________元整）。
2. 中介服务费用支付方式：甲方于签订本合同时一次性支付给乙方。
3. 若因乙方原因导致中介服务未能达成甲方购房目的，乙方应退还甲方已支付的中介服务费用。
三、双方权利与义务1. 甲方权利：（1）要求乙方按照约定提供真实、准确、全面的海外房产信息；（2）在乙方提供的房产信息基础上，自主决定是否购买；（3）在中介服务过程中，有权了解相关费用及进度。
2. 甲方义务：（1）向乙方提供真实、准确的个人信息及购房需求；（2）按照约定支付中介服务费用；（3）在中介服务过程中，积极配合乙方工作。
3. 乙方权利：（1）要求甲方按照约定支付中介服务费用；（2）在甲方同意的情况下，向甲方推荐符合条件的海外房产；（3）在中介服务过程中，有权了解甲方购房需求及进展。
4. 乙方义务：（1）按照约定提供真实、准确、全面的海外房产信息；（2）为甲方提供专业的购房咨询和指导；（3）在甲方购房过程中，提供必要的协助和协调；（4）确保中介服务费用合理、透明。
国外房产中介合同范本
国外房产中介合同范本合同编号，______________。
甲方（房产中介公司），______________（营业执照号码，______________）。
乙方（客户），______________（身份证号码，______________）。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方提供国外房产中介服务事宜，达成如下协议：一、服务内容。
1.1 甲方将根据乙方的需求，提供国外房产信息查询、预约看房、房产评估、资金监管等中介服务。
1.2 甲方将根据乙方的选择，协助乙方进行国外房产的购买、转让、租赁等相关事宜。
二、服务费用。
2.1 乙方同意按照甲方规定的收费标准支付相应的服务费用。
2.2 服务费用支付方式，______________，支付时间，______________。
三、权利和义务。
3.1 甲方有义务对国外房产进行真实、全面的信息查询，并向乙方提供准确的房产信息。
3.2 乙方有权要求甲方提供国外房产的相关证件、合同等资料，并对所提供的资料进行核实。
3.3 乙方应按照约定时间和方式支付服务费用，如有延迟支付，应承担相应的违约责任。
四、保密条款。
4.1 甲乙双方应对在履行合同过程中所获得的对方商业秘密和个人隐私信息予以保密，不得向第三方泄露。
五、违约责任。
5.1 若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决。
6.1 本合同的履行适用中华人民共和国法律，对于因合同履行引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______________。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 乙方（签字），______________。
日期，______________ 日期，______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
海外房地产投资咨询合同案例
第一章介绍
1.1 背景
海外房地产市场的发展，吸引了越来越多的投资者前往海外进行
房地产投资。
然而，由于海外房地产市场的法律体系和商业环境与本
地存在较大的差异，投资者在进行海外房地产投资时面临着诸多的风
险和挑战。
为了降低风险并获得专业的咨询服务，许多投资者选择与
具有丰富经验的咨询公司签订投资咨询合同。
1.2 合同目的
第二章合同内容
2.1 合同主体
本合同由投资者和咨询公司作为合同的当事人，共同制定和签署。
投资者为投资咨询的委托方，咨询公司为接受委托的咨询方。
2.2 委托内容
•提供海外房地产市场的行业分析和投资机会研究报告；
•协助投资者进行海外房地产项目的尽职调查和风险评估；
•提供海外房地产投资策略和方案建议；
•协助投资者进行海外房地产项目的合规审查和交易谈判；
•提供海外房地产项目的后续管理和退出策略。
2.3 咨询费用和支付方式
•咨询费用：投资者应向咨询公司支付约定的咨询费用，双方可在合同中详细约定咨询费用的计算方法和支付时间。
•支付方式：咨询费用可以通过电汇或者其他双方同意的方式进行支付。
2.4 保密条款
•双方在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息，双方应承诺对这些信息进行保密，并不得将相关信息透露给第三方。
•保密期限：双方应根据合同约定，对保密信息的保密期限进行具体规定。
2.5 案例范围和限制
•咨询公司仅负责提供咨询服务，对投资者投资决策的准确性和后果不承担责任。
•案例范围：双方应在合同中明确约定咨询服务的具体范围和具体要求。
•案例限制：双方应在合同中约定对咨询服务的限制，包括时间限制、地域限制等。
2.6 合同终止
•合同终止后的权利和义务：双方应在合同中约定合同终止后各自的权利和义务。
第三章其他条款
3.1 争议解决
•在本合同履行过程中，若发生争议，双方应通过友好协商解决。
•若无法协商解决，则争议将提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
3.2 法律适用和司法管辖
•本合同适用的法律。
•对于因本合同而发生的争议，双方同意提交至北京市人民法院进行管辖。
结论。