建设工程索赔doc资料
建筑工程索赔资料
建筑工程索赔资料建筑工程索赔资料一、引言二、合同文件1. 建筑合同：包括合同原文、合同变更和补充协议等文件，必须清晰地详细描述了双方的权利和义务。
2. 工程报价和支付记录：包括工程报价文件、付款记录、发票和收据等，用于证明工程的价值和支付情况。
3. 工程进度计划和变更记录：记录工程的进度安排和变更情况，能够清楚地展示工程是否按照计划进行，以及变更是否符合合同规定。
4. 工程设计图纸和规范：包括施工图、结构图、设备图和安装图等，能够证明工程的设计要求和合格标准。
三、施工记录1. 施工日志：详细记录了每天的施工情况，包括施工日期、施工内容、施工人员和设备等信息。
2. 现场照片和视频：用于记录工程施工过程中的情况，包括施工质量、安全问题和工程进展等。
3. 质量检测报告：包括土方、混凝土、钢筋、灰饼和砂浆等的质量检测报告，用于证明工程材料的质量是否符合合同要求。
4. 施工记录表和缺陷报告：记录工程施工过程中出现的问题和缺陷，以及相应的处理和修复情况。
四、索赔申请资料1. 索赔说明书：详细说明索赔的事实、依据和要求，包括索赔金额计算和索赔依据的引用。
2. 相关证据材料：包括上述合同文件、施工记录和检测报告等，用于证明索赔的合理性和必要性。
3. 证人证言：如有需要，可以提供与工程相关的证人证言，用于支持索赔的事实和依据。
五、以上所列资料是建筑工程索赔所需的基本要素，提供充分、合法的资料是保障索赔权益的重要一环。
当发生建筑工程纠纷时，应及时收集整理这些资料，并寻求法律和专业意见，以确保索赔的成功。
以上是建筑工程索赔资料的详细说明，希望能够对你有所帮助。
工程施工建设索赔(3篇)
第1篇一、索赔的定义索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、索赔的原因1. 合同对方违约：如不履行合同义务、未正确履行合同责任等。
2. 合同错误：如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
3. 合同变更：如工程量的增减、工程价款的调整、工期变化等。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等。
5. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等。
三、索赔的分类1. 按索赔主体分类：承包商索赔、业主索赔。
2. 按索赔性质分类：工期索赔、费用索赔。
3. 按索赔原因分类：合同违约索赔、合同错误索赔、合同变更索赔、工程环境变化索赔、不可抗力因素索赔。
四、索赔程序1. 索赔申请：合同一方在发现索赔事由后，应立即向对方提出索赔申请。
2. 索赔通知：对方在接到索赔通知后，应在规定时间内予以答复。
3. 索赔证据：合同一方应提供充分、可靠的证据，证明其索赔的合理性和合法性。
4. 索赔协商：双方在协商过程中，可就索赔金额、工期等问题达成一致意见。
5. 索赔决定：如协商不成，可由第三方仲裁机构或法院作出最终决定。
五、索赔技巧1. 提前规划：在投标报价阶段，施工方应充分考虑索赔问题，为后续索赔奠定基础。
2. 仔细分析合同条款：施工方在签订合同时，应仔细分析合同条款，确保自身权益。
3. 保留证据：施工方在施工过程中，应保留相关证据，如施工记录、照片、视频等。
4. 及时提出索赔：施工方在发现索赔事由后，应及时提出索赔，以免错过索赔期限。
5. 妥善处理索赔争议：在索赔过程中，施工方应保持冷静，妥善处理索赔争议，争取自身权益。
总之，工程施工建设索赔是合同管理中的一项重要内容。
了解索赔的定义、原因、分类、程序以及索赔技巧，有助于合同双方在工程实施过程中妥善处理索赔问题，确保工程项目的顺利进行。
工程建设合同索赔函
工程建设合同索赔函尊敬的[对方公司名称]：主题：关于[项目名称]工程变更导致的额外费用及延期索赔我们[贵公司名称]作为[项目名称]项目的承包方，自[合同签订日期]起与贵公司签订了工程建设合同，合同编号为[合同编号]。
根据合同约定，我们负责该项目的[具体工程内容]。
在执行合同过程中，由于以下原因，我们遭受了额外的经济损失和工期延误，现依法向贵公司提出索赔。
一、工程变更导致的额外费用1. 根据贵公司于[变更通知日期]发出的工程变更通知（变更单号[变更单号]），需对原设计图纸进行调整，增加了[具体工程量]的工作量。
该变更导致我们的材料成本增加[具体金额]元，人工成本增加[具体金额]元，机械使用成本增加[具体金额]元。
2. 由于工程变更，我们还产生了额外的管理费用和间接费用，包括但不限于[具体费用项目]，共计[具体金额]元。
二、工期延误造成的损失1. 受工程变更影响，原定的工程进度计划无法按时完成，导致工期延误[具体天数]天。
根据合同约定，我们有权要求相应的延期赔偿。
2. 工期延误还导致了我们的人员和设备闲置，以及其他相关的间接损失，我们因此遭受了[具体金额]元的经济损失。
鉴于上述情况，我们郑重提出如下索赔要求：1. 对于因工程变更产生的额外费用，总计[总金额]元，请贵公司在接到本索赔函后的[具体天数]个工作日内予以确认，并支付相应费用。
2. 对于因工期延误造成的损失，我们要求贵公司按照合同约定的延期赔偿标准进行补偿，共计[具体金额]元。
我们希望贵公司能够重视我们的合理诉求，及时处理本次索赔事宜。
如果贵公司对索赔内容有任何疑问或需要进一步的证明材料，请与我们联系，我们将提供必要的支持和协助。
我们期待贵公司的积极回应，并希望能够通过友好协商的方式解决本次索赔事宜。
如果贵公司未能在规定时间内给予满意的答复，我们将保留采取进一步法律行动的权利。
此致敬礼！[贵公司名称] [贵公司地址] [贵公司联系人] [联系电话] [电子邮箱] [日期]。
建设工程施工合同工期索赔
建设工程施工合同工期索赔
---
第一条：工期索赔的定义
工期索赔指的是由于甲方（业主）或其他非乙方（承包商）的原因导致工程无法按照合同约定的工期完成，乙方因此向甲方提出的延长工期和/或增加费用的要求。
第二条：索赔条件
1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
2. 因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权提出工期索赔。
3. 乙方应在事件发生后的规定时间内提出书面索赔通知，并附上相关证明材料。
第三条：索赔程序
1. 乙方应在发现可能导致工期延误的事件后的三个工作日内，向甲方提交书面索赔意向通知。
2. 乙方应在事件发生后的十五个工作日内，提交详细的索赔报告，包括延误的原因、影响程度、索赔的工期天数及相关证明材料。
3. 甲方收到索赔报告后，应在十个工作日内进行核实，并给予答复。
第四条：索赔的审核与确认
1. 甲方在接到乙方的索赔报告后，应当组织相关部门进行调查和核实。
2. 双方应根据事实和合同条款，协商确定最终的索赔工期和费用。
3. 如双方无法达成一致意见，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
第五条：索赔结果的处理
1. 经双方确认的索赔结果，应作为合同的补充协议，由双方签字盖章后生效。
2. 甲方应按照补充协议的约定，调整工期并对乙方进行相应的经济补偿。
第六条：其他事项
1. 本合同中的任何一方不得无正当理由拒绝或延迟处理对方的合理索赔要求。
2. 除本合同另有规定外，工期索赔的处理应遵循相关法律法规和行业标准。
---。
建设工程索赔申请
建设工程索赔申请
尊敬的xx公司：
我方对于本次建设工程项目的索赔申请，向贵公司提交如下申请材料，望贵公司予以审查并给予答复。
一、索赔申请的背景和依据
（这一部分可以陈述索赔的背景和具体依据，包括合同条款、相关法律法规等，列举事实和理由，提供必要的证据材料）
二、索赔的详细事项
（这一部分可以按照索赔的不同事项，分别进行叙述，保持条理清晰）
1.工期变更引起的索赔
（在这个部分中，可以具体描述工期变更的原因，以及工期变更所导致的额外费用，可以使用文字、图片等来说明）
2.工程设计变更引起的索赔
（在这一部分中，可以陈述设计变更的必要性和原因，并列举因设计变更所产生的额外费用，可以提供设计变更的相关文件和费用明细表格等）
3.施工条件变更引起的索赔
（在这一部分中，可以描述施工条件变更的原因和影响，并详细列
举因施工条件变更所造成的额外费用或损失，可以提供相关现场照片、监测报告等）
4.合同约定异常情况引起的索赔
（可以根据合同约定中的异常情况条款，具体说明因异常情况而导
致的索赔事项，并提供相关证据材料）
五、预期索赔金额及资料
（在此部分中，可以陈述预期索赔的金额，并提交相关的资料，如
费用明细表、报价单、合同文本等）
六、索赔处理建议
（在此部分中，可以对索赔事项进行分析，提出具体的处理建议，
例如协商解决、调解、仲裁等方式）
七、结语
（在此部分中，可以再次表达对本次索赔的重要性和合理性，并希
望贵公司对我们的索赔申请尽快进行审查和答复）
此致
敬礼
我方：xxx建设工程有限公司
日期：xxxx年xx月xx日。
建筑工程索赔资料
建筑工程索赔资料
【建筑工程索赔资料】
一、引言
二、索赔背景
（此处填写索赔背景，包括项目地点、工程概况、合同约定等）三、索赔声明
（此处填写索赔声明，明确索赔原因、索赔金额等）
四、索赔依据
1：合同及合同条款
（此处列出合同及合同条款，注明与索赔相关的条款）
2：工程变更指令
（此处列出工程变更指令，包括变更内容、变更日期等）
3：施工进度计划
（此处列出施工进度计划，注明实际进度与计划进度的差异）4：工程量清单及图纸
（此处列出工程量清单及图纸，注明与索赔相关的项目）
五、索赔计算
（此处填写索赔计算方法，包括工程量计算、价格计算等）
六、索赔证据
1：合同及补充协议
（此处列出相关合同及补充协议，注明与索赔相关的条款）
2：变更指令
（此处列出变更指令及相关文件，注明与索赔相关的内容）
3：工程进度记录
（此处列出工程进度记录文件，注明实际进度与计划进度的差异）
4：实际施工记录
（此处列出实际施工记录文件，注明与索赔相关的项目）
5：工程质量检测报告
（此处列出工程质量检测报告文件，注明与索赔相关的内容）
七、索赔程序
（此处填写索赔程序，包括提出索赔申请、协商解决、仲裁申请等）
八、索赔金额及要求
（此处填写索赔金额及具体要求，包括赔偿金额、延期补偿、材料费用等）
九、附件
（此处列出相关附件清单，如合同、工程变更指令、工程量清单、图纸、进度记录、质量检测报告等）
十、法律名词及注释
（此处列出本文档中出现的法律名词及其注释，以便读者理解并使用）
十一、结束声明。
建设工程合同索赔报告
建设工程合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为维护合同双方的合法权益，确保工程建设的顺利进行，特此就本项目合同履行过程中出现的索赔事项，向贵公司提交此份索赔报告。
本报告旨在客观、公正地反映事实真相，依据合同条款和相关法律法规，合理主张我公司的权益。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日6. 合同履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 贵公司未按合同约定及时支付工程进度款，导致工程进度受到影响，我公司遭受经济损失。
2. 贵公司在合同履行过程中，擅自变更设计，增加工程量，使我公司承担额外施工费用。
3. 贵公司未能提供施工所需的水、电、通信等基础设施，影响工程施工进度和质量。
4. 贵公司在合同履行过程中，未能按照约定履行合同义务，导致工程延期交付。
5. 贵公司未能按照合同约定支付违约金，损害我公司合法权益。
四、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，贵公司应按工程进度及时支付工程进度款。
2. 法律法规：我国《合同法》规定，当事人应当履行合同约定的义务，违反合同义务应当承担违约责任。
3. 事实证据：有我公司提交的工程进度报告、费用支出凭证、延期交付证明等证据。
五、索赔金额及工期顺延1. 工程进度款支付延误导致的损失：XXXX万元2. 额外施工费用：XXXX万元3. 工期顺延：XXXX天4. 违约金：XXXX万元六、解决方案1. 贵公司应及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
2. 贵公司应按照合同约定履行合同义务，确保工程按期交付。
3. 贵公司应支付违约金，赔偿我公司经济损失。
4. 贵公司应承担因变更设计导致的额外施工费用。
5. 贵公司应保证施工所需的水、电、通信等基础设施及时到位。
七、结论根据合同履行过程中出现的问题，我公司依据合同条款和相关法律法规，提出了合理的索赔要求。
工程索赔范本
工程索赔范本
在工程项目中，由于各种不可抗力因素，可能会出现一些额外的费用或者损失，这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本，可供参考使用：
一、索赔原因：
在进行工程项目过程中，由于以下原因导致了额外费用或者损失，特此提出索赔：
1. xxx原因；
2. xxx原因；
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额：
根据上述索赔原因，我们计算出以下项目及金额：
1. 人工费用：xxx元；
2. 材料费用：xxx元；
3. 设备租赁费用：xxx元；
4. 工期延误损失费用：xxx元；
5. 其他费用：xxx元。
合计：xxx元。
三、索赔证据：
1. 合同约定及相关文件；
2. 实际支出凭证；
3. 工程日志记录；
4. 其他相关证据。
四、索赔要求：
我们希望通过此次索赔，得到以下补偿及处理：
1. 确认索赔金额并尽快支付；
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整；
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任：
根据合同相关条款，如果未能得到合理回应及补偿，我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理：
请责任方在收到此索赔函后，尽快进行核实及答复，并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本，希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商，请及时联系，谢谢！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上，工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段。
1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为。
索赔是一种正当的权利要求，它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同依据的合情合理的行为。
一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起：（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔分类（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。
（二）按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔，即要求补偿经济损失，调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类（1）工期延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的，承包人向发包人移出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；（2）工期加速索赔，通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔；（3）工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔；（4）工程终止索赔，由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔；如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔。
（5）不可预见的外部障碍或条件索赔，即施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能遇见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的（业主提供的资料）不同，出现为遇见的岩石、淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔；（6）不可抗力时间引起的索赔，在新版FIDIC施工合同条件中，不可抗力通常是满足以下条件的特殊时间或情况：一方无法控制的，该方在签订合同签不能对之进行合理防备的、发生后该方不能合理避免或客服的、不重要归因于他方的。
不可抗力时间发生导致承包人损失，通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔；（7）其他索赔，如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因引起的索赔。
（四）承包商向业主的索赔在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。
通常的建设工程施工索赔如下。
1.因合同文件引起的索赔（1）有关合同文件的组成问题引起的索赔；（2）关于合同文件有效性引起的索赔；（3）因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔。
2.有关工程施工的索赔（1）地址条件变化引起的索赔；（2）工程中认为障碍引起的索赔；（3）增减工程量的索赔；（4）各种额外的试验和检查费用的偿付；（5）工程质量要求的变更引起的索赔；（6）指定分包商违约或延误造成的索赔；（7）其他有关施工的索赔。
3.关于价款方面的索赔（1）关于价格调整方面的索赔；（2）关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔；（3）拖延支付工程款的索赔；4.关于工期的索赔（1）关于延长工期的索赔；（2）由于延误产生损失的索赔；（3）赶工费的索赔。
5.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔（1）特殊风险的索赔特殊风险一般是指战争、敌对行动、入侵行为、核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、内战等。
（2）人力不可抗拒灾害的索赔人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔。
在许多合同中承包人以业主和承包人共同的名义投保工程一切险，这种索赔可同业主一起进行。
6.工程暂停、终止合同的索赔（1）施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不尽可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
（2）终止合同和暂停工程的意义是不同的。
有些是由于意外风险造成的损害十分严重因而终止合同，也有些是由“错误”引起的合同终止，李如玉业主认为承包人不能履约而终止合同，甚至从工地驱逐该承包人。
7.财务费用补偿的索赔财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。
（五）业主向承包商索赔在承包商未按合同要求实施工程时，除了工程师可向承包商发出批评或警告，要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
1.索赔费用和利润承包商未按合同要求实施工程，发生下列损害业主权益或违约的情况时，业主可索赔费用和（或）利润；（1）工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔工程师的加班费；（2）合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费；（3）质量不满足合同要求，如不按照工程师的指示拆除不合格工程和材料，不进行返工或不按照工程师的指示在缺陷责任期内修复缺陷，则业主可找另一家公司完成此类工作，并向承包商索赔成本及利润。
（4）质量不满足合同要去，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主可索赔重新检验费；（5）未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用；（6）由于合同变更或其他原因造成工程施工的性质、范围或进度计划等方面发生变化，承包商未按合同要求去及时办理保险，由此造成的损失或损害可向承包商索赔。
（7）未按合同要求采取合理措施，造成运输道路、桥梁等的破坏；（8）未按合同条件要求，无故不向分包商付款；（9）严重违背合同（如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等），工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。
2.索赔工期FIDIC于1999年出版的新版合同条件《施工合同条件》（“新红皮书”）规定，当承包商的工程质量不能满足要求，即某项缺陷或损害使工程、区段或某项主要生产设备不能按原定目的使用时，业主有权延长工程或某一区段的缺陷通知期。
三、反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。
一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。
在工程实践过程中，当合同一方向对方提出索赔要求，合同另一方对对方的索赔要求和索赔文件可能会有三种选择：（1）全部认可对方的索赔，包括索赔之金额；（2）全部否定对方的索赔；（3）部分否定对方的索赔。
针对一方的索赔要求，反索赔的一方应以事实为依据，以合同未准绳，反驳和拒绝对方不合理要求或索赔要求中的不合理部分。
四、索赔成立的条件（一）构成施工项目索赔条件的事件索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。
在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。
通常，承包商可以提出索赔的时间有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。
（二）索赔成立的前提条件索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
五、索赔的依据总体而言，索赔的依据主要是三个方面：（1）合同文件；（2）法律、法规；（3）工程建设惯例。
针对具体索赔要求（工期或费用），索赔的具体依据也不相同，例如，有关工期的索赔就要依据有关的进度计划、变更指令等。
（一）合同文件合同文件是索赔的最重要依据，包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同文件的组成部分。
在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的第19条列举了发包人可以向承包人提出索赔的依据条款（19.3），也列举了承包人在哪些条件下可以向发包人提出索赔（19.1）；《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）中列举了承包人与分包人之间索赔的诸多依据条款。
（二）订立合同所依据的法律法规1.使用法律和法规建设工程合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
2.使用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称。
六、索赔证据（一）索赔证据的含义索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。
索赔证据作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。
证据不全、不足或没有证据，索赔时很难获得成功的。
在工程项目实施过程中，会产生大量的工程信息和资料，这些信息和资料是开展索赔的重要证据。
因此，在施工过程中应该自始至终做好资料积累工作，建立完善的资料记录和科学管理制度，认真系统地积累和管理合同、质量、进度以及财务收支等方面的资料。
（二）可以作为证据适用的材料可以作为证据使用的材料有以下七种：（1）书证。
是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。
如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。