工期索赔 案例资料
工期索赔案例法律分析(3篇)
第1篇一、引言建设工程项目的顺利进行，对于确保工程质量和施工进度具有重要意义。
然而，在工程实践中，由于各种原因，工期延误现象时有发生，给施工单位带来了巨大的经济损失。
本文将以一起典型的工期索赔案例为切入点，对相关法律问题进行分析，以期对类似案件的处理提供参考。
二、案例背景某市某房地产开发公司（以下简称“开发商”）与某建筑施工有限公司（以下简称“施工方”）签订了一份建设工程施工合同，约定由施工方承建一座住宅小区。
合同中明确规定了工程开工日期、竣工日期以及违约责任等内容。
然而，在施工过程中，由于设计变更、材料供应不及时、天气原因等因素，导致工程进度严重滞后。
施工方遂向开发商提出工期索赔，要求赔偿因其延误造成的经济损失。
三、法律分析1. 工期延误的原因认定根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
在本案中，施工方主张工期延误是由于设计变更、材料供应不及时、天气原因等因素导致的，而开发商则认为施工方自身管理不善是延误的主要原因。
首先，关于设计变更。
根据《中华人民共和国建筑法》第四十三条规定，建设单位或者设计单位应当及时向施工单位提供设计文件、技术资料。
如果设计变更导致工期延误，责任应由建设单位或者设计单位承担。
在本案中，若设计变更确实存在，且未在合同约定的时间内完成，则开发商应承担相应的责任。
其次，关于材料供应。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
若材料供应不及时是由于开发商的原因，如未及时提供材料或者未按照约定支付材料款，则开发商应承担相应的责任。
再次，关于天气原因。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
若工期延误是由于不可抗力因素，如自然灾害、战争等，则施工方可以免除违约责任。
建筑工程案例：某建筑公司违约拖延工期导致索赔案件
建筑工程案例：某建筑公司违约拖延工期导致索赔案件案例名称：某建筑公司违约拖延工期导致索赔案件案例背景：该案件发生于2008年，在某城市的一家建筑工程项目中，甲方委托乙方建设一个高层住宅楼，双方签订了一个工程合同，约定了工期和付款方式等具体事项。
然而，由于乙方的违约行为，导致工期延误，严重影响了工程进展和甲方的住房交付计划。
事件经过：2008年1月：甲乙双方签订了建筑工程合同，约定工期为18个月，并约定质量标准和施工细则等具体事宜。
另外，根据合同要求，乙方需要每月向甲方报告工程进展情况。
2008年2月-2009年5月：乙方一直在建设项目中按时按质进行施工，双方保持良好的合作关系，工程进展顺利。
2009年6月：乙方开始出现拖延工期的情况，未能按时完成工程。
2009年6月-2010年1月：乙方出现了一系列工期延误问题，原定的竣工日期被推迟了6个月。
甲方多次书面催促乙方加快施工进度，但乙方回复称遭遇了资金困难导致无法按时完成。
2010年2月：甲方在工地勘察中发现乙方施工质量存在问题，于是要求乙方停工整改，并组织了专业团队进行了工程质量检测。
结果显示，乙方存在多项施工质量不合格的问题。
2010年3月：甲方正式向乙方提出索赔，要求乙方赔偿因延误工期、低质量施工所带来的损失。
同时，甲方还要求乙方在15天内履行合同并完成工程。
2010年4月：乙方未能按照甲方的要求履行合同，甲方被迫将案件提交法院，并委托律师团队代理这起案件。
律师团队的点评：本案中，乙方未能履行合同义务，延期交付工程并且存在施工质量问题，违反了合同约定，应承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国合同法》第二百七十六条的规定，建设工程合同一方拖延工期或者违反工程质量规定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
因此，甲方有权向乙方进行索赔，并要求赔偿造成的经济损失。
针对本案，律师团队将主要采取以下策略：1.收集证据：律师团队会调查收集甲方和乙方之间的合同、往来函件、工程检测报告等相关证据，以证明乙方的违约行为和施工质量问题。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。
合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。
合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。
然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。
承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。
双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。
二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。
这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。
2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。
具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。
（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。
（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。
（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
某工程工期延误造成一般项目费用增加变更索赔报告(经典案例)
某工程工期延误造成一般项目费用增加变更索赔报告（经典案例）我公司参与承建工程项目，合同约定的工期为12个月，但由于一系列原因，工期延误导致项目费用增加，现向贵公司提交变更索赔报告，以维护双方合作的利益。
一、延误原因分析1.设计变更：项目开始后，贵公司提出多次设计变更要求，其中包括建筑结构调整、设备布局变更等。
这些设计变更导致我们需重新制定施工计划和安排人力资源，影响了工期的正常进行。
2.外部原因：在施工过程中，遇到多次恶劣天气，包括暴雨、大风等自然灾害，造成施工的停工和时间的浪费，进一步延误了工期。
3.人力不足：贵公司与我们签订合同时，未按照约定提供足够的人力资源支持。
我们尽最大努力调整人力资源，但仍难以满足项目工期要求。
二、延误带来的费用增加1.人力成本增加：由于工期延误，我们不得不延长施工人员的雇佣时间，并加班加点以尽快完成工程任务，这增加了劳动力的成本。
2.施工机械租赁费用增加：原计划租赁机械设备的时间被延长，导致租赁费用增加。
3.物料费用增加：由于工期延误，我们需要继续采购和维护现场所需的物料，这增加了物料费用。
三、索赔金额的计算1.工资费用增加：根据工程延误的实际天数，计算每位延迟工作的工人员的额外工资费用，并据此计算出延误工作的工资成本。
2.机械租赁费用增加：根据工程延误的实际天数和每日机械租赁费用，计算出延误工作的机械租赁费用增加。
3.物料费用增加：根据工程延误的实际天数和每日物料费用，计算出延误工作的物料费用增加。
根据上述分析，我们将工期延误导致的费用增加列举如下：1. 工资费用增加：xxxx元2. 机械租赁费用增加：xxxx元3. 物料费用增加：xxxx元综上所述，由于工程项目的工期延误，我们需要向贵公司索赔的金额为xxxx元。
希望贵公司能够理解我们的困境，并积极协商解决此问题，以保持双方的合作关系。
再次感谢贵公司对我们的支持与信任，期待与贵公司共同解决此问题。
此致。
工期索赔案例
出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立？为什么？ • 2. 试计算因工期延误承包商应得到的工期和费用索赔是多少？（
如果费用索赔成立，则业主按2万/天补偿给承包商）
• 问题1、 事件1，工期和费用索赔均不成立，因为设备故障属于 承包商应承担的风险。
• 当工程施工至第5层框架钢筋绑扎时，因业主提供的钢 筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作 业的总时差为0）。
• 10月7日至10月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工（ 该项作业的总时差为4天）。
• 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层 抹灰延迟开工（该项作业的总时差为2天）。
• 根 据 FIDIC 合 同 条 件 第6.4 款 “图纸误期和误期 的费 用”的规定, “如因工程师未曾或不能在一合理时间内发 出承包商按第 6.3 条发出的通知书中 已 说 明 了 的 任 何 图 纸 或 指示, 而使承包商蒙受误期和招致费用的增 加时, 则工程师在与业主和承包商作必要的协商后, 给予 承包商延长工期的权
• 事件2，工期和费用索赔均成立，大暴雨属于双方共同的风险，工期索赔成立，设备 和人工的窝工费用索赔不成立。
• 事件4，工期和费用索赔均成立，因为停电属于业主应承担的 风险。
• 问题2：
• 事件2，工期索赔14天（5月27至6月9日），费用索赔 14×2=28万
• 利”。承包商依此规定, 在最终递 交 的 索 赔 报 告 中 提 出 索 赔81 个阳光工作日。最终, 工程师 就此项 索 赔 批 准 了 30 天 的工期延长。
• ( 三) 借土填方和第一层表处工程量增加。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万m2，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1．工期延误一览表（见表4）表42．索赔项目和费用构成（见表5）3．索赔费用计算⑴人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数×往返机票费＝机票费索赔金额。
⑵保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%，中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%无息抵押金，利息为18%，下面分别进行计算：①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额×无息抵押金（%）×年息（%）×延期（年）＝履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分＋（美元）部分＋预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费×海关税率（%）×延期次数（次／年）⑶劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
工期索赔案例
工期索赔案例工期索赔是指建设工程项目中，由于各种原因导致工期延误，施工单位向建设单位提出索赔要求的一种行为。
工期索赔案例屡见不鲜，其中的纠纷也是层出不穷。
下面我们就来看一个具体的工期索赔案例，以便更好地了解工期索赔的实际操作和处理流程。
某工程项目由甲方与乙方签订施工合同，约定工程工期为12个月。
在施工过程中，由于设计变更、材料供应延误、天气原因等多种因素，导致工程工期延误。
乙方在工程完工后向甲方提出了工期索赔要求，要求甲方支付工期延误的相应赔偿金。
乙方的索赔要求主要包括以下几个方面：首先，乙方提供了详细的工期延误原因和影响分析报告，证明工期延误是由于客观原因导致的，而非乙方施工管理不善所致。
其次，乙方提供了相关的施工记录、材料供应记录、天气记录等证据，证明工期延误的具体情况和原因。
最后，乙方提出了工期延误的经济损失计算表，要求甲方支付相应的赔偿金。
甲方对乙方的索赔要求进行了审查和评估，认为乙方提出的工期延误原因和影响分析合理可行，相关证据也充分证明了工期延误的事实。
在经济损失计算方面，甲方也进行了认真核实，并最终同意支付一定的赔偿金给乙方。
通过双方的协商和沟通，最终达成了一致意见，甲方支付了乙方相应的工期延误赔偿金，结束了工期索赔的纠纷。
通过这个工期索赔案例，我们可以看到，在工程建设中，工期索赔是一个常见的问题，但只要双方能够理性对待，提供充分的证据和数据支持，进行合理的协商和沟通，就能够有效解决工期索赔的纠纷，维护双方的合法权益，推动工程建设的顺利进行。
在实际操作中，施工单位在提出工期索赔要求时，应当充分准备相关的证据和数据支持，提供详细的分析报告，合理计算经济损失，并与建设单位进行充分的沟通和协商，以期达成双方满意的解决方案。
建设单位在接到工期索赔要求后，应当认真审查和评估索赔的合理性和合法性，进行充分的调查和核实，与施工单位进行积极的沟通和协商，寻求双方的利益平衡，最终解决工期索赔的纠纷。
工期停工索赔计算案例
工期停工索赔计算案例
建筑项目在施工过程中突遇不可抗力因素，导致工期延误，施工方因
此要求停工索赔。
本案例将通过以下三个步骤计算停工索赔金额：首先，
确定停工天数；其次，确定停工损失；最后，计算停工索赔金额。
第一步，确定停工天数：
假设项目原定工期为120天，由于不可抗力因素，工程在第60天时
被迫停工，直到第75天才重新开始施工。
根据实际情况，停工总计15天。
第二步，确定停工损失：
停工期间，施工方无法正常进行施工，所以会产生一定的损失。
在这
个案例中，我们将停工损失分为三个部分：人工费用、材料费用和设备折
旧费用。
1）人工费用：
对于工程项目，其人工费用通常包括工人工资和社会保险费用。
假设
工人平均每天的工资为200元，每人每天支付的社会保险费用为30元。
因此，人工费用总计=（200元/天+30元/天）*总工人数*停工天数。
2）材料费用：
3）设备折旧费用：
设备折旧费用是为了补偿设备在使用过程中由于损耗和老化而导致的
价值减少。
假设设备总投资为500万元，设备使用寿命为10年。
则每年
的设备折旧费用为总投资/使用寿命，即500万元/10年=50万元/年。
停
工期间设备折旧费用=每年的设备折旧费用*停工天数/365天。
第三步，计算停工索赔金额：
停工索赔金额=停工损失的总和。
这个案例展示了如何根据实际情况计算工期停工索赔金额。
值得注意的是，停工索赔金额的计算可能因项目特定情况而有所差异，需要根据具体情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关键路线：①→③→⑤→⑥，计算工期为390天，按此计划 该工程可以按合同工期要求完工。
第3章 工程索赔值的计算
• 问题2 • 事件（1）：不能获得工期补偿，因为工作A的延期没有 超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下 障碍物属于建设单位风险的范畴。 • 事件（2）：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支 撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该 风险。 • 事件（3）：能获得工期补偿，应由建设单位承担不可抗 力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用 应由双方分别承担各自的费用损失。 • 事件（4）：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程 变更属建设单位的责任。 • 事件（5）：不能获得费用补偿，因该工程是固定总价合 同，物价上涨风险应由施工单位承担。
第3章 工程索赔值的计算
问题： 1.按照图的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工 期，并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工？ 2.对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期 和费用补偿？分别说明理由。 3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。
第3章 工程索赔值的计算
第3章 工程索赔值的计算
该工程在施工过程中出现了如下事件： （1）因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍 物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长l0天，增加人工费 2万元、材料费4万元、机械费3万元。 （2）基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B占持续 时间延长l5天，增加人工费l万元、材料费l万元、机械费2万元 。 （3）因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使 工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费5 万元。 （4）结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单 位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持 续时间延长30天。 （5）因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
第3章 工程索赔值的计算
问题3 施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单 位应承担责任或风险的事件： （1）工作A延长l0天； （3）工作C延长l0天； （4）工作E延长30天。 新的计算工期为420天，420-390=30（天）。
第3章 工程索赔值的计算 工期索赔案例分析2
背景：某项工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文 件参考资料中提供的用砂地点距离工地4公里。但是开工后， 检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里 的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停 工事件： • 事件一： 5 月 20 日至 5 月 26 日承包商的施工设备出现了从未 出现过的故障； • 事件二：应于 5 月 27 日交给承包商后续图纸直到 6 月 10 日才 交给承包商； • 事件三： 6 月 10 日至 6 月 12 日施工现场下了罕见的特大暴雨 ；
第3章 工程索赔值的计算
• 为此，承包商于 10 月 20 日向工程师提交了一份索赔意向书 ，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依 据的详细资料。其计算书的主要内容如下： 1. 工期索赔： a. 框架柱绑扎钢筋 10月3日至10月16日停工， 计 14天 b. 砌砖 10月7日至10月9日停工，计3天 c. 抹灰 10月14日至10月17日延迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天
第3章 工程索赔值的计算 工期索赔案例分析1
• 背景：某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示 范文本）》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390 天，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号 文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20％，规 费费率为5％，取费基数为人工费与机械费之和。 • 施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工 进度计划，如图所示：
第3章 工程索赔值的计算
• 问题2： • 事件2，工期索赔14天（5月27至6月9日） • 事件3，工期索赔3天（6月10日至6月12日） • 事件4，工期索赔2天（6月13日至14日） • 合计：工期索赔19天，费用索赔32万
第3章 工程索赔值的计算 工期索赔案例分析3
背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC 施工合同条件签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定 ： 钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包 商自行采购。 • 当工程施工至第5层框架钢筋绑扎时，因业主提供的 钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作 业的总时差为0）。 • 10月7日至10月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工 （该项作业的总时差为4天）。 • 10 月 14 日至 10 月 17 日因砂浆搅拌机发生故障使第一 层抹灰延迟开工（该项作业的总时差为2天）。
• • • • •
第3章 工程索赔值的计算
• 问题： 1. 承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的 工期索赔为多少天？为什么？ • 解答 • 问题1：承包商提出的工期索赔不正确。 • a. 框架柱绑扎钢筋停工14天，应予工期补偿。 因为这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线 上； • b. 砌砖停工 3 天，不予工期补偿。因为该项停 工虽属于业主原因造成的，但该项作业不在关键路线上， 且未超过该项工作总时差； • c. 抹灰停工，不予工期补偿，因为该项停工属 于承包商自身原因造成的。 • 最终同ห้องสมุดไป่ตู้工期补偿：14天
第3章 工程索赔值的计算
• 事件四：6月13日至6月14日该地区的供电全面中断。 • 问题： • 1. 承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提 出了索赔，试说明每项事件工期索赔能否成立？为什么？ • 2. 试计算因工期延误承包商应得到的工期索赔是多少？ • • 问题1： 事件1，工期索赔均不成立，因为设备故障属于承包商应 承担的风险。 • 事件2，工期索赔成立，因为延误图纸属于业主应承担的 风险。 • 事件3，特大暴雨属于双方共同的风险，工期索赔成立 • 事件4，工期索赔成立，因为停电属于业主应承担的风险 。