房地产开发各阶段涉及的合同
房地产合作开发合同（精选10篇）
房地产合作开发合同房地产合作开发合同（精选10篇）随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的房地产合作开发合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：根据中华人民共和国《合同法》，本着真诚合作、共同发展、互利互惠的原则，甲乙双方经友好协商，就合作开发建设位于地块房地产项目事宜，达成如下条款，以资共同遵守。
第一条、土地及其项目概况1、项目名称双方本次合作开发的项目暂定名称为，最终名称以政府主管部门核准的名称为准(以下简称“本项目”)。
2、项目位置本项目占用的土地位于，土地成交确认号为国土告字(xx-12-6)号商住土地一部分，即a路南.b路西，四至坐标见《土地使用权界址坐标表》。
3、项目用地面积和用地性质：生活用地。
本项目总用地面积约平方米，甲方已经依法取得土地使用权。
上述项目用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。
4、项目规划内容本项目用地规划指标根据经济技术开发区规划局颁发的《建设用地规划许可证》确定为准，作为双方合作项目建设指标。
第二条、合作方式1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的商品房项目建设用地，但不参与项目开发建设和监督经营管理。
2、乙方提供本项目除土地地价之外的全部开发建设资金，并负责本项目的开发建设及经营管理工作。
3、乙方承担项目销售费用。
销售费用包括广告费用、委托销售代理费及其他为销售房屋而支出的费用。
4、本项目以乙方的名义开发建设。
第三条、合作利益分配和税费承担1.作为此项目合作收益，项目开发完成后，甲方将分得平米高层住宅楼(甲方做回迁楼用)，具体位置为项目中第号楼。
乙方享有该开发项目中除甲方分得平方米回迁楼收益之外的所有收益权。
按同样比例承担政府依法收取的税费。
2、乙方销售房屋时，销售款进入由乙方帐户，在预留应向政府缴纳的各项税费后由乙方支配。
房地产开发各阶段涉及的合规点
房地产开发各阶段涉及的合规点房地产开发是一个复杂的过程，涉及众多合规点，其中包括项目准备阶段、土地购置阶段、规划设计阶段、施工阶段、销售阶段和交付阶段等。
以下是各阶段涉及的合规点的详细介绍。
一、项目准备阶段1.立项合规：开发商需要按照国家相关法律法规的规定，提交项目申请并获得相关批准文件，如土地规划许可证、用地预审等。
2.融资合规：开发商在项目启动前需要融资，融资方面需遵循相关法律法规，如合规的融资渠道、融资额度等。
3.项目管理合规：开发商需制定项目组织管理机构和规章制度，并遵循工程建设的相关法律法规，并获得相关审批文件。
二、土地购置阶段1.土地使用权取得合规：开发商在购买土地时需确保土地使用权的取得合规，如购买土地是否透明合法、土地转让是否获得相关审批等。
2.土地评估合规：开发商需要对购买土地进行评估，确保其交易价格合理合规。
3.土地供应合规：开发商需要从政府或土地资源交易市场购买土地，需遵循相关土地供应政策和法规。
三、规划设计阶段1.土地利用规划合规：开发商需按照国家土地利用规划要求对土地进行规划，确保符合国家规划要求。
2.建筑规划设计合规：开发商需按照国家建筑规范进行建筑规划设计，包括建筑设计、消防设计、结构设计等，确保安全合规。
3.环境影响评价合规：开发商需进行环境影响评价，获得评价报告，并遵守环境保护法律法规。
四、施工阶段1.施工许可合规：开发商需按照法律法规规定，取得施工许可，并获得建设工程规划许可证、建设工程施工图审查通过等。
2.施工合同合规：开发商与施工单位签订合同需遵循相关法律法规，合同内容合规，如包括双方权益、合同期限、支付方式等。
3.环境保护合规：开发商需要进行施工环境保护，包括噪音、污水、尘土、固体废物的处理等。
五、销售阶段1.房地产销售准入合规：开发商需按照国家相关规定，获得房地产开发资质，符合销售资格要求，并获得预售许可证。
2.广告宣传合规：开发商需在广告宣传中遵循宣传法律法规，如广告真实合规，不涉及虚假或误导宣传。
房地产开发各阶段涉及的合同
三通一平是房地产专用语，指的是通水、通电、通路，平整土地。
房地产开发各阶段涉及的合同1、前期考察报告委托协议包括对市场、工程建设营利性等分析的考察报告2、土地使用权的取得《国有土地使用权出让合同》※《房屋拆迁补偿协议》※根据取得方式不同可能会涉及股权转让、土地转让、联合开发等协议。
3、房地产工程的设计《营销策划合同》《建设工程勘查合同》※《建设工程设计合同》※《建设工程环境评价委托合同》4、房地产工程施工阶段《建设工程招标合同》及相关文件《建设工程施工合同》※（可能分别包括桩基工程、土建、水电安装、热电系统、网络、消防等施工合同）及补充协议（如承诺函）《建设工程监理合同》※《建设工程装饰合同》※《建设工程采购协议》《绿化工程施工合同》《建设工程保险合同》《建设工程融资合同》以及在工程施工过程中可能会涉及工程场所临时建筑的《广告位使用协议》、《摊位租赁协议》等等。
5、房屋交易阶段《认购书》※或《房屋预订合同》《商品房买卖合同》※《销售代理协议》※6、物业管理《前期物业管理协议》※*****************************************房地产开发各阶段及涉及的合同、法律（转）第一部分：房地产开发一、房地产开发项目的立项和可行性研究（一）两种类型：（1）、房地产开发公司的设立（新设公司）。
办理工商登记（取得资质）、省外房地产企业在本省从事房地产开发的，应事先将其资质证书和企业法人营业执照送交房地产开发项目所在地建设部门和工商行政管理部门备案。
（2）、合作意向书及合作开发协议（合作开发）（二）具体合同：1、合作意向书及合作开发协议2、项目建议书（说明以下内容：开发者、开发内容与规模、期限、方式、投资总额与注册资本），交主管部门申请立项审批，经批准允许建设的，下发给批准文件。
3、建设项目可行性研究合同、项目可行性研究报告、（签委托合同、组建工作小组、制定工作计划）二、房地产开发项目的规划设计和市政配套（一）、房地产开发项目的规划设计规划设计委托协议环境影响评价委托合同建设工程勘察招、投标建设工程勘察合同建设工程设计合同（二）、房地产开发项目的市政配套报审市政配套方案上述一、二的申报程序：申报规划要点以获取规划要点通知书获取选址规划意见通知书可行性研究报告的编制及申请审批申报建设用地规划许可证办理建设用地批准书申请建设用地规划设计条件及建设项目规划、设计方案申报初步设计获取初步设计批复申报建设工程规划许可证申请办理建设工程规划许可证领取房地产开发项目手册办理拆迁许可证三、土地使用权的取得（一）、协议或招投标、拍卖方式取得：1、国有土地使用权的出让（1）招投标程序：A由土地管理部门会同建设部门共同编制招标文书，由土地管理部门发布招标公告；B投标者按招标文书规定交付投标保证金，提供投标文书，参加投标；C由土地管理部门会同建设部门共同主持开标、评标、决标，并在决标之日起七日内向中标者发出中标通知书，向未中标者退还其投标保证金（不计利息）；D中标者在中标通知书规定的期限内，与土地管理部门签订土地使用权出让合同，并按规定交付定金；E中标者在中标通知书规定的期限内，与建设部门签订房地产开发项目合同。
房地产前期策划合同6篇
房地产前期策划合同6篇篇1房地产前期策划合同一、甲方为______________ （简称甲方），乙方为______________ （简称乙方），根据《中华人民共和国合同法》以自愿、平等、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行房地产前期策划工作，达成如下合同：二、合同目的：甲方委托乙方进行房地产前期策划工作，包括但不限于项目定位、市场调研、方案拟定、财务分析等环节，为后续的开发建设提供必要支持和保障。
三、合同内容：1. 甲乙双方确认本合同的签订，并且在履行合同过程中应当共同努力，积极配合，互相尊重，友好合作。
2. 乙方在接受委托之后，应当按照甲方的要求和指示，开展房地产前期策划工作。
具体包括但不限于：（1）根据市场需求和项目情况，拟定项目规划方案，包括规划图、设计方案、施工方案等。
（2）进行市场调研和分析，确定项目的定位和目标市场。
（3）根据项目规划和市场调研结果，编制财务分析报告，评估项目的投资回报率和风险收益情况。
（4）在完成策划工作后，向甲方提交详细的策划报告，并接受甲方的审查和意见。
3. 甲方应当对乙方提供的策划报告进行认真审查，如有需修改或补充的地方，应当及时提出意见，并与乙方协商并根据协商结果做出相应修改。
4. 甲乙双方应当保守商业秘密，不得向其他任何机构或个人泄露涉及另一方商业秘密的信息。
5. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成所有工作并支付全部工作报酬后终止。
四、工作报酬：1. 甲方应当按照乙方提供的服务内容和工作质量，及时支付合同约定的工作报酬。
2. 工作报酬的支付方式为______________。
3. 如因甲方原因导致工作延误或无法完成，甲方仍应当支付乙方工作报酬。
五、违约责任：1. 如因甲方违反合同约定而导致项目无法进行或遭受损失，应当承担违约责任，赔偿乙方相应的损失。
2. 如因乙方原因导致项目无法顺利进行或遭受损失，应当承担违约责任，并赔偿甲方相应的损失。
房地产开发协议书模板8篇
房地产开发协议书模板8篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（房地产开发公司）：_________________________鉴于甲方对房地产投资意愿强烈，乙方拥有专业的房地产开发资质和经验，双方经过友好协商，就共同进行某房地产项目达成以下协议：一、协议目的双方共同合作开发某房地产项目，共同出资、共同管理、共享收益、共担风险。
本协议的签订旨在明确双方的权利和义务，规范双方的合作行为。
二、项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 项目规模：_________________________4. 项目投资：预计总投资为________元人民币，由甲乙双方共同出资。
三、投资方式及比例1. 甲方投资金额________元人民币，占项目总投资比例_______%；乙方投资金额_______元人民币，占项目总投资比例_______%。
2. 投资方式包括但不限于现金、土地使用权、建筑物、设备等方式。
双方应在合作过程中明确投资方式和比例。
四、项目管理1. 双方共同设立项目管理团队，负责项目的开发、建设、销售等全过程管理。
2. 项目管理团队由甲乙双方共同选举产生，并由甲方担任项目经理。
3. 项目管理团队应定期进行项目进度报告，重大事项及时通报双方。
五、收益分配与风险承担1. 项目盈利后，按照投资比例分配收益。
2. 风险共担，如出现亏损或项目失败等情况，由双方按照投资比例共同承担损失。
3. 双方应按照约定时间进行财务审计和项目结算。
六、土地使用权及证照办理1. 乙方负责提供土地使用权及相关的房地产开发证照，甲方负责协助办理相关手续。
2. 土地使用权的取得应符合国家法律法规和政策规定，证照办理费用由双方按照投资比例共同承担。
3. 土地使用权及证照的使用和转让应遵循国家法律法规和政策规定。
房地产项目合作开发协议书8篇
房地产项目合作开发协议书8篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）鉴于甲乙双方共同具有共同开发房地产项目的意愿和条件，为明确双方在项目合作中的权利和义务，达成以下协议：一、合作开发项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目位置：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目目标：共同开发房地产项目，实现共赢。
二、合作模式与股权分配双方约定以合同形式共同进行项目开发，本次合作项目总投资预计为____元人民币。
双方按照以下比例出资：甲方出资____%，乙方出资____%。
股权分配相应按照出资比例进行。
三、项目管理与执行1. 项目管理团队由甲乙双方共同组成，共同决策项目重要事项。
2. 甲方负责项目的整体协调、融资、土地购置等事务。
3. 乙方负责项目建设、销售、市场推广等工作。
4. 双方共同制定项目计划，并按计划执行。
如有重大变更，需双方协商一致。
四、利益分配与风险承担1. 项目利润按照股权比例分配，亏损亦按照股权比例承担。
2. 双方应共同承担项目开发过程中的风险。
3. 若因一方违约导致项目无法继续，违约方需承担相应违约责任。
五、保密条款与知识产权1. 双方应对涉及项目的商业秘密、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 项目开发过程中产生的知识产权归属双方共同所有，未经对方同意，任何一方不得擅自处置。
六、合同变更与解除1. 本协议一经签订，双方应严格遵守。
如需变更，应经双方协商一致，书面修改。
2. 在合作期间，如因不可抗力导致项目无法继续，双方可协商解除本协议。
3. 若一方严重违约，导致项目无法顺利进行，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应责任。
七、争议解决与法律适用1. 本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
房地产前期策划合同5篇
房地产前期策划合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要就某房地产项目进行前期策划，乙方具备专业的房地产策划能力和经验，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就房地产前期策划项目的合作事项、权利与义务、保密责任等达成一致，共同遵守并履行。
二、项目内容1. 乙方将为甲方提供房地产前期策划服务，包括但不限于市场调研、项目定位、规划设计建议、营销策略等方面的内容。
2. 甲方需提供相关的项目资料，以便乙方进行策划分析。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至项目完成并验收合格之日止。
四、服务费用及支付方式1. 甲方需按照约定的金额向乙方支付服务费用。
具体金额及支付方式如下：____________________。
2. 如因甲方原因导致项目延期或变更，双方需另行协商调整服务费用。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供房地产前期策划服务，并对乙方提供的策划方案享有知识产权。
2. 乙方有权按照本合同约定获得服务费用，并应按照甲方的要求提供高质量的策划服务。
3. 乙方应确保其提供的策划方案符合甲方的需求及法律法规的要求。
4. 双方应共同遵守本合同约定的各项条款，确保项目的顺利进行。
六、保密责任1. 双方应对涉及本项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成本项目的策划服务后，应将对甲方的商业秘密、技术秘密等信息予以销毁或妥善保管。
七、违约责任1. 如因乙方提供的策划方案不符合甲方需求或法律法规要求，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 如甲方未按本合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
3. 如因不可抗力因素导致双方无法履行本合同，双方均不承担违约责任。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
房地产联合开发协议书6篇
房地产联合开发协议书6篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）根据有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就共同进行房地产联合开发事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目位置：____________________。
3. 项目规模：占地面积________平方米，总建筑面积________平方米。
4. 项目目的：共同开发房地产，实现双方共赢。
二、合作方式1. 甲方负责提供项目用地，乙方负责项目的投资、建设及后续运营。
2. 双方共同设立项目组，负责项目的开发、建设及管理工作。
3. 项目利润分配：根据双方实际投入比例进行分配。
三、项目进程安排1. 前期准备阶段：包括项目立项、规划审批、土地征收等。
2. 工程建设阶段：包括设计、施工、监理等。
3. 营销与销售阶段：包括宣传、销售、物业管理等。
4. 双方应按照上述阶段，制定详细的项目进度计划，并共同遵守。
四、投资与财务管理1. 乙方应按照项目进度，按时投入资金，确保项目顺利进行。
2. 双方共同设立专用账户，用于项目的资金管理。
3. 双方应按照约定比例，共同承担项目开发过程中的各项费用。
4. 项目利润按照双方实际投入比例分配，亏损亦按此比例分担。
五、风险分担1. 双方应共同承担项目开发过程中可能出现的风险。
2. 风险分担比例：甲方承担____%，乙方承担____%。
3. 若因甲方原因，导致项目无法继续，乙方有权要求甲方赔偿其实际损失。
4. 若因乙方原因，导致项目无法继续，甲方有权要求乙方赔偿其实际损失。
六、合同变更与解除1. 本协议一经签订，双方应严格遵守，未经协商一致，不得变更或解除。
2. 若因不可抗力因素，导致项目无法继续，双方可协商解除本协议。
3. 若一方严重违约，导致项目无法继续，另一方有权解除本协议，并要求对方赔偿损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三通一平是房地产专用语，指的是通水、通电、通路，平整土地。
房地产开发各阶段涉及的合同1、前期考察报告委托协议包括对市场、工程建设营利性等分析的考察报告2、土地使用权的取得《国有土地使用权出让合同》※ 《房屋拆迁补偿协议》※ 根据取得方式不同可能会涉及股权转让、土地转让、联合开发等协议。
3、房地产工程的设计《营销策划合同》《建设工程勘查合同》※《建设工程设计合同》※ 《建设工程环境评价委托合同》4、房地产工程施工阶段《建设工程招标合同》及相关文件《建设工程施工合同》※（可能分别包括桩基工程、土建、水电安装、热电系统、网络、消防等施工合同）及补充协议（如承诺函）《建设工程监理合同》※《建设工程装饰合同》※《建设工程采购协议》《绿化工程施工合同》《建设工程保险合同》《建设工程融资合同》以及在工程施工过程中可能会涉及工程场所临时建筑的《广告位使用协议》、《摊位租赁协议》等等。
5、房屋交易阶段《认购书》※或《房屋预订合同》《商品房买卖合同》※《销售代理协议》※6、物业管理《前期物业管理协议》※*****************************************房地产开发各阶段及涉及的合同、法律（转）第一部分：房地产开发一、房地产开发项目的立项和可行性研究（一）两种类型：（1）、房地产开发公司的设立（新设公司）。
办理工商登记（取得资质）、省外房地产企业在本省从事房地产开发的，应事先将其资质证书和企业法人营业执照送交房地产开发项目所在地建设部门和工商行政管理部门备案。
（2）、合作意向书及合作开发协议（合作开发）（二）具体合同：1、合作意向书及合作开发协议2、项目建议书（说明以下内容：开发者、开发内容与规模、期限、方式、投资总额与注册资本），交主管部门申请立项审批，经批准允许建设的，下发给批准文件。
3、建设项目可行性研究合同、项目可行性研究报告、（签委托合同、组建工作小组、制定工作计划）、房地产开发项目的规划设计和市政配套（一）、房地产开发项目的规划设计规划设计委托协议环境影响评价委托合同建设工程勘察招、投标建设工程勘察合同建设工程设计合同（二）、房地产开发项目的市政配套报审市政配套方案上述一、二的申报程序：申报规划要点以获取规划要点通知书获取选址规划意见通知书可行性研究报告的编制及申请审批申报建设用地规划许可证办理建设用地批准书申请建设用地规划设计条件及建设项目规划、设计方案申报初步设计获取初步设计批复申报建设工程规划许可证申请办理建设工程规划许可证领取房地产开发项目手册办理拆迁许可证、土地使用权的取得（一）、协议或招投标、拍卖方式取得：1、国有土地使用权的出让（1）招投标程序：A由土地管理部门会同建设部门共同编制招标文书，由土地管理部门发布招标公告；B 投标者按招标文书规定交付投标保证金，提供投标文书，参加投标；C由土地管理部门会同建设部门共同主持开标、评标、决标，并在决标之日起七日内向中标者发出中标通知书，向未中标者退还其投标保证金（不计利息）；D 中标者在中标通知书规定的期限内，与土地管理部门签订土地使用权出让合同，并按规定交付定金；E 中标者在中标通知书规定的期限内，与建设部门签订房地产开发项目合同。
（2）拍卖程序：A由土地管理部门会同建设部门共同编制拍卖文书，由土地管理部门发布拍卖公告；B 土地管理部门会同建设部门按公告规定的时间、地点主持拍卖；C竞投者按拍卖文书规定交付拍卖保证金，参加竞投；D 拍卖主持人按拍卖文书规定的程序当场宣布竞投得主，并向其他竞投者退还拍卖保证金（不计利息）；E 竞投得主在拍卖文书规定的期限内与土地管理部门签订土地使用权出让合同，并按规定交付定金；F 竞投得主在拍卖文书规定的期限内与建设部门签订房地产开发项目合同。
（3）协议出让（4）挂牌交易方式2、国有土地使用权的转让国有土地使用权的划拨3、集体土地的征用，办农用地转建设用地手续国有土地使用权出让合同（宗地出让或成片出让？）国有土地使用权竞标文件征地协议（二）、股权转让方式（通过收购房地产公司股权来间接实现房地产转让，已经获得立项批准的房地产开发项目，在项目公司股东或合作开发的收益人之间，或向他人转让其股权或合作开发权益的行为。
）房地产项目转让模式：（1）以项目公司股权并购（兼并或并购）方式转让房地产开发项目（2）以项目合作各方权益比例的变更转让房地产开发权益（合作各方内部转让、合作方外部转让）转让程序：向董事会提出申请、召集股东会作出决议、股权转让完毕修改公司章程并办理股权过户手续、公司变更登记项目转让合作合同股权转让协议股东大会决议（三）涉及法律城市房地产管理法、土地管理法及实施细则、城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例、城市规划法、关于进一步推进招标拍卖出让国有土地使用权的通知、关于办理国有土地使用权出让、转让、出租、抵押等有关问题的通知、招标投标法四、拆迁安置房屋拆迁补偿协议法律：城市房屋拆迁管理条例五、工程施工（一）、房地产开发项目开工前准备工作（领施工许可证）（二）、房地产开发项目的工程建设招投标（三）、房地产开发项目开工手续的办理（四）、房地产开发项目的工程施工1、施工合同建设工程施工合同建筑装饰工程施工合同建筑安装工程施工合同2、监理合同3、采购合同4、保险合同（五）、房地产开发项目的竣工验收1 、单项工程验收2 、综合验收（六）、法律建筑法、招标投标法、工程建设项目招标代理机构资格认定办法第二部分：商品房销售一、房地产开发项目的经营阶段（申领《商品房预售证》）商品房预售合同、预订合同（或认购书）房地产代理销售合同商品房买卖合同法律：城市房地产管理法、商品房销售管理办法、城市房地产开发经营管理条例、城市商品房预售管理办法、广告法、房地产广告发布暂行规定、最高院解释第三部分：物业管理一、物业管理阶段前期物业管理服务协议法律：物业管理条例***********************************************房地产开发过程中所涉及各类合同注意事项仔细研究房地产的开发过程后，发现该流程中所经常涉及的合同主要有以下几类：1、土地使用权出让（转让）合同；2、建筑工程承包合同；3、合作开发房地产合同；4、房屋拆迁安置补偿合同；5、房地产项目转让合同；6、建设工程物资采购合同；7、房地产销售代理合同；8、商品房（预）销售合同。
一、所有合同的签订都应注意的问题（基本原则）1、主体是否合法，是否具有相应的主体资格。
具体应该包括：对方是否具有相应的资质、是否具有履约能力、信誉状况等。
2、合同内容不得违反国家的禁止性规定。
这就要求法务人员对国家的相关法律法规有详细的了解。
3、合同条款要否完备、明确。
合同条款中应对合同的标的、数量、质量、价款、履约期限、履约方式、交付地点等都应该加以约定，且约定应尽可能地清晰、明确、完整，决不能含混不清或者模棱两可。
4、对有可能出现的违约情况要加以考虑，规定相应的违约责任（包括合同的解除）。
对我方可能出现的违约要规定相对较轻的违约责任；对对方条款的审查，则恰恰相反。
5、应约定争议管辖权条款。
尽量将约定由我方所在地人民法院管辖。
不能达成一致的，则应约定双方所在地人民法院都有管辖权。
6、明确合同签订地。
尽量将合同签订地约定在我方所在地或作为最后一方签字，以取得我方公安机关对涉嫌犯罪案件的管辖权。
7、对方的签约人人是否具备相应的权限，即是否是企业的法定代表人或者由企业授权的经办人。
应该要求签约人出示相应的证明文件，并仔细核查证明文件。
8、签章应包括对方单位的公章以及授权代表的签字。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，还应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方为自然人的，签章应由本人签字并加摁手印。
所有的印章和签字都应清晰完整。
9、合同落款处应有签订的具体时间。
签约人签字时也应留下具体的时间10、尽量争取对方提供合同担保。
如约定了担保条款，还应注意担保条款是否可以得到落实：如由担保人提供担保的，应审查担保人是否有担保资格和担保能力；如提供担保财产的，应审查担保财产是否可以抵押，并尽量办理抵押登记（部分财产必须办理登记）。
11、合同附件应与主合同相一致。
12、合同订立之后如要变更，应采取书面形式。
二、房地产合同应注意的问题对于上面已经叙述过的内容以及房地产合同必备条款，不再进行表述，仅叙述该类合同的个性事项。
（一）土地使用权出让（转让）合同（在该类合同中，设我方为受让方）1、审查出让方的资质。
如果出让方为行政机关，应注意只有市、县人民政府土地管理部门才有权出让土地，其他以各类开发区管理委员会等名义出让土地的无效。
如果出让方为民事主体的，应注意审查出让方是否拥有该土地的使用权和使用期限。
2、审查出让土地是否有瑕疵。
主要要审查以下几方面1）该土地使用是否可以出让，是否办妥农转用、土地征用手续；2）该土地上的房地产是否被抵押（如转让人在地上设有抵押权，在转让时主债务未受清偿，因设定抵押权而发生的权利义务关系则随之转让给受让人）；3）与土地使用权和地上物有关的税、费出让人是否缴清；4）在该土地上建造的工程工程款是否已经付清（债随地走）；5）该土地上的建筑物以及该土地是否出租给第三人。
3、在合同中应该明确完备地载明转让土地的位置、面积、原出让合同设定的用途，是否已进行基础设施和公用设施的建设，以及建筑物之占地与建筑面积、用途等，其他与转让价金的确定有关联的地上定着物如水渠、路桥和附着物如树、竹、花卉、园林等均可在合同中一一写明4、应注意出让土地的价格不得低于当地政府按照国家规定确定的最低价否则合同无效。
5、在转让合同中应对转让登记的时间加以约定，并明确合同各方有提交登记资料、积极配合登记的义务，6、应对出让方式加以明确规定。
7、应尽量规定价金的支付与转让登记同时进行。
二）建筑工程承包合同设我方为发包方。
1、审查承包方的资质。
除应审查承包方的资质情况、施工能力、社会信誉、财务情况外，还应该审查承包方是否具备法人资格，因为这涉及到工程事故责任的分担等问题。
同时还应注意承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
2、合同中应对下列问题进行明确的规定：双方一般责任、施工组织设计和工期、质量与检验、合同价款及支付方式、材料供应、设计变更、竣工与结算等。
3、下列问题的规定尤其应重视：1）明确规定合同价款及其计算方式2）保修期的长短，同时应规定支付工程款是留一部分作为保修款，至保修期满后再支付。
3）工程交付的标准。
4）材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点应该具体而且明确。
同时应约定供应方承担的具体责任。
还应约定供应材料和设备的结算方法4、应对是否允许分包进行规定，如允许，则应尽量规定承包方分包的，分包方须通过发包方的审核。