一建工程法规
一建建设工程法规知识点
一建建设工程法规知识点《说说一建建设工程法规知识点那些事儿》嘿，各位工程界的小伙伴们！今天咱就来唠唠这一建建设工程法规知识点。
哇塞，那可真是像一座大山啊，不过别怕，咱们一起来翻翻这座山！首先啊，这些知识点就像一群调皮的小精灵，到处乱跑，一会儿藏这儿，一会儿藏那儿。
你以为掌握了，转眼间又给你来个“捉迷藏”。
有时候我就寻思，这些知识点是不是故意逗我玩呢！比如说那合同法，什么要约啦、承诺啦，就跟变戏法似的。
一会儿“变”出个有效的合同，一会儿又“变”出个无效的合同。
我就纳了闷了，咋就这么多花样呢！但你还别说，这也是它的魅力所在，就像解谜题一样，解开了就特有成就感。
再说说那建筑工程发包与承包，这里面的门道可多了去了。
什么不能肢解发包啦，不能指定分包啦，就跟走迷宫似的，一不小心就走错路了。
不过走错了也别怕，咱大不了重新走一遍，多走几次就记住啦。
还有啊，那些法律法规，条文一条接一条，感觉脑袋都要被塞满了。
有时候背得我都快崩溃了，真想大喊一声：“这些条文能不能简单点啊！”但没办法，谁让咱要考一建呢。
只好硬着头皮继续啃。
不过呢，也别太担心，虽然这些知识点有点难搞，但咱们也有办法对付它们。
第一，多看书，把书本翻烂为止。
第二，多做题，做得自己都麻木了，自然就记住了。
第三，和小伙伴们一起讨论，有时候别人的一个点子就能让你豁然开朗。
学习一建建设工程法规知识点就像一场战斗，虽然过程有点辛苦，但等咱打赢了，拿到证书的那一刻，就会觉得一切都值了。
到时候咱就可以骄傲地说：“看，我把这些小精灵都收服了！”所以啊，小伙伴们，别气馁，别放弃。
加油干，相信自己一定能攻克这座大山！让我们一起在一建的道路上越走越远，越飞越高！。
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析1、根据《仲裁法》，下列纠纷中,能够约定仲裁的是（）A、婚姻纠纷B、融资租赁合同纠纷C、继承纠纷D、监护纠纷【答案：B】解析：下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
2、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是()A、注销资质证书B、罚金C、行政拘留D、吊销资质证书【答案：D】解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是()A、单位实际控制人B、单位安全部门负责人C、单位行政部门负责人D、单位主要责任人【答案：D】解析：《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。
A、风景名胜区水体B、货运码头C、饮用水水源保护区内D、具有特殊经济文化价值的水体【答案：C】解析：根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内，禁止设置排污。
5、下列文物中，可以属于私人所有的是( )。
A、文化遗址B、古墓葬C、祖传的字画D、石窟寺【答案：C】解析：根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。
文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
6、建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是()。
A、总承包单位B、建设单位C、监理单位D、质量监督机构【答案：B】解析：《民法典》规定，建设工程竣后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施I验收规范和质量检验标准及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
7、关于居住权的说法，正确的是( )。
A、当事人应当采用书面形式订立居住权合同B、居住权自居住权合同生效时设立C、居住权可以继承D、居住权人有权出租设立居住权的住宅【答案：A】解析：A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
一建《工程法规》记忆口诀
速记口诀一：法拉利法的形式制订机关举例宪法全国人民代表大会《中华人民共和国宪法》法律全国人大及其常委会《建筑法》、《行政许可法》行政法规最高行政机关国务院《建设工程安全生产管理条例》地方性法规省级、设区的市级人大及其常委会《北京市建筑市场管理条例》部门规章国务院各部、委员会《招标公告发布暂行办法》地方政府规章省级、设区的市级人民政府《上海市工程质量管理规定》【1-2021】从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.地方性法规D.地方政府规章答案：B速记口诀二：霸王别姬（1）营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人，经依法登记成立；营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
（2）非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等；具备法人条件，为适应经济社会发展，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格。
依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。
（3）特别法人包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人；有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格。
【1-2018】下列法人中，属于特别法人的是（）。
A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人答案：D速记口诀三：985著作权的保护期限：①作者的署名权、修改权、保护作品完整权不受限制；②自然人：公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，终生加死后50年；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日；③法人：首次发表后第50年的12月31日；作品自创作完成后50年内未发表的，不再受保护。
【2-2021】关于著作权保护期的说法，正确的是（）。
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护答案：C速记口诀四：受剑伤人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种；保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。
一建法规建设工程投标制度
一建法规建设工程投标制度一建法规建设工程投标制度是一种为了规范建设工程领域的投标行为，保障工程质量、确保工程安全、促进工程实施的有效制度。
建设工程投标制度的建立和完善对于建设工程项目的管理具有重要意义。
目前，我国建设工程领域的投标制度还存在一些不足之处，需要进行进一步的完善和改进。
二、建设工程投标制度的重要性在建设工程项目的实施过程中，投标制度是建设工程项目管理的重要环节。
建设工程投标制度的完善，可以提高建设工程项目管理水平，促进建设工程项目的有序进行。
建设工程投标制度的建立，可以规范建设工程投标活动，减少投标风险，提高投标效率，保障工程质量。
三、一建法规建设工程投标制度的原则1. 公平公正原则。
建设工程投标制度应当遵循公平公正原则，对于所有投标人平等对待，不偏袒任何一方。
2. 透明公开原则。
建设工程投标制度应当遵循透明公开原则，投标信息应当及时公开，确保所有投标人都能够获得相同的信息。
3. 风险分担原则。
建设工程投标制度应当遵循风险分担原则，投标人应当根据各自承担的风险来确定投标价。
4. 质量优先原则。
建设工程投标制度应当遵循质量优先原则，注重工程质量，确保工程安全。
四、一建法规建设工程投标制度的优化措施1. 加强监督管理。
建设工程投标制度的实施过程应当加强监督管理，确保制度的执行效果。
相关部门应当建立健全投标监督机制，对投标行为进行监督检查。
2. 完善法律法规。
建设工程投标制度应当建立健全相关的法律法规，对于建设工程领域的投标行为进行规范。
相关部门应当及时修订完善相关法律法规，确保其与建设工程实际情况相符合。
3. 提高专业水平。
建设工程投标制度的实施需要相关部门具有一定的专业水平，因此应当加强相关部门的培训和学习，提高其专业能力。
4. 加强信息化建设。
建设工程投标制度的实施需要相关部门具有信息化技术支持，因此应当加强信息化建设，提高工作效率。
五、结语建设工程投标制度是建设工程领域的重要环节，对于建设工程项目的管理具有重要作用。
2024一建法规考试大纲
2024年一级建造师法规考试大纲主要包括以下内容：
1. 建设工程法律制度：包括建设工程法、合同法、招标投标法、担保法等相关法律法规。
2. 建设工程管理法规：包括建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设工程环境保护管理条例等相关法律法规。
3. 建设工程经济法规：包括建设工程造价管理条例、建设工程监理条例、建设工程设计管理条例等相关法律法规。
4. 建设工程技术法规：包括建筑结构设计规范、建筑施工工艺标准、建筑材料使用标准等相关法律法规。
5. 建设工程纠纷处理法规：包括建设工程争议解决机制、建设工程仲裁程序、建设工程诉讼程序等相关法律法规。
以上是2024年一级建造师法规考试大纲的主要内容，考生需要全面掌握相关知识点，并注重实践操作能力的培养。
一建法规：建设工程工期、价款、赔偿损失的规定
【2020】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。
A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日参考答案：C参考解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的（按照下面顺序执行），下列时间视为应付款时间（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；A选项错误。
（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；B、D选项错误。
（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
C选项正确。
【2021】当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有（）。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期C.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期D.开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期参考答案：ACD参考解析：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。
A选项正确。
因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
B选项错误。
开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。
C 选项正确。
承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
D 选项正确。
发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
一建法规建设工程合同制度
一建法规建设工程合同制度建设工程合同制度是建设工程管理的重要组成部分，对于规范工程建设活动，保障建设工程质量和安全具有重要意义。
建设工程合同是建设工程活动的法律依据，明确了各方的权利和义务，保障了工程建设的合法权益。
一建法规建设工程合同制度作为建筑行业发展的重要基础，必须不断完善和规范，以适应市场需求和法律法规的要求。
二、一建法规建设工程合同制度的基本原则1. 合同自由原则：建设工程合同是自愿订立的，各方有权根据自己的意愿和需要约定合同内容，保障了合同当事人的自治权。
2. 诚实信用原则：合同当事人应当遵循诚实信用原则，即按照合同约定履行自己的义务，不得采取欺诈、隐瞒等不正当手段。
3. 平等自愿原则：合同签订应当在双方平等自愿的基础上进行，不得强迫或者规避法律意义。
4. 公平交易原则：合同内容应当公平合理，合同各方应当共同遵守，保障合同的平等性和公正性。
5. 合同法治原则：合同应当依法签订，合同的履行和解决争议应当依法进行，维护合同法律效力和合同当事人的合法权益。
三、一建法规建设工程合同制度的主要内容1. 建设工程合同的签订（1）合同当事人的主体资格：合同当事人应当具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任。
（2）合同签订的程序：合同签订应当采用书面形式，明确合同的内容、标的、价格、履行期限等要素。
（3）合同履行的条件：合同的履行应当符合法律法规和工程技术标准的要求，确保工程质量和安全。
2. 建设工程合同的内容（1）合同的标的：包括工程的设计、施工、监理等内容，明确各方的责任和义务。
（2）合同的价格：包括工程造价、变更、索赔、支付等相关费用，明确支付方式和税费计算标准。
（3）合同的履行期限：包括工程的施工周期、竣工验收等相关时间节点，确保工程按时交付使用。
3. 建设工程合同的履行（1）合同履行的方式：合同各方应当按照合同约定、按时、保质保量履行合同义务。
（2）合同履行的监督：工程监理机构应当对工程建设活动进行监督和检查，确保工程质量和安全。
一建工程法规制度目录最新
一建工程法规制度目录最新第一章总则第一条为规范一建工程建设活动，维护国家利益和社会公共利益，确定本目录。
第二条一建工程范围：按照国家有关规定，一建工程为国家重点工程，包括地铁、高速公路、大型水利工程、大型桥梁等。
第三条本目录适用范围：适用于一建工程建设中的法规和制度。
第四条本目录内容分为法规和制度两部分。
第五条一建工程建设应当遵守国家法律、法规、规章以及本目录的规定。
第六条一建工程建设单位应当加强规范化管理，建立健全法规制度体系，保障工程质量和安全。
第七条一建工程建设单位应当做好规章制度的宣传、培训工作，提高全员法规意识。
第八条违反法律、法规和规章的行为，依法追究法律责任。
第二章法规第一节国家法律第九条《中华人民共和国建筑法》第十条《中华人民共和国城乡规划法》第十一条《中华人民共和国环境保护法》第十二条《中华人民共和国水法》第十三条《中华人民共和国海洋法》第十四条《中华人民共和国劳动合同法》第十五条《中华人民共和国劳动法》第二节地方性法规第十六条本地区关于一建工程建设的法规第三章制度第一节质量管理制度第十七条一建工程建设单位应当建立健全质量管理制度，确保工程质量达到要求。
第十八条一建工程建设单位应当制定质量管理方案，明确各项质量管理责任。
第十九条一建工程建设单位应当设立质量监督部门，对工程质量进行监督检查。
第二节安全管理制度第二十条一建工程建设单位应当建立健全安全管理制度，确保工程安全生产。
第二十一条一建工程建设单位应当制定安全生产方案，明确各项安全管理责任。
第二十二条一建工程建设单位应当设立安全监督部门，对工程安全进行监督检查。
第三节环境保护制度第二十三条一建工程建设单位应当建立健全环境保护制度，确保工程建设过程中的环境保护。
第二十四条一建工程建设单位应当制定环境保护方案，明确各项环境保护责任。
第二十五条一建工程建设单位应当设立环境监测部门，对工程建设过程中的环境进行监测。
第四节成本控制制度第二十六条一建工程建设单位应当建立健全成本控制制度，确保工程建设成本控制在预算范围内。
【精华】一建法法规【时间】相关知识点总结
《建设工程法规》时间归纳0小时◆仲裁裁决和二审判决立即生效。
1小时◆安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时◆安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。
24 小时◆建设工程发生质量事故：有关单位应当在 24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
◆在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
48 小时◆建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。
◆暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。
◆隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
◆诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48 小时内作出裁决。
2日：◆潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。
3日/个：◆澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
◆潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
一级建造师 工程法规 一建法规 速记方法和内容
一级建造师工程法规速记方法和内容快速入门速速掌握目录第一记：法的效力层级................................................................................................................................. . - 1 - 第二记：法人的分类.................................................................................................................................. - 2 -第三记：法人与项目经理部之间关系...................................................................................................... - 3 -第四记：无权代理...................................................................................................................................... - 4 -第五记：表见代理...................................................................................................................................... - 5 -第六记：债的发生依据.............................................................................................................................. - 6 -第七记：知识产权的种类.......................................................................................................................... - 7 -第八记：建设工程保证方式...................................................................................................................... - 8 -第九记：建设工程...................................................................................................................................... - 9 -第十记：施工许可证的办理....................................................................................................................- 10 -第十一记：施工许可证的领取................................................................................................................- 11 -第十二记：注册建造师担任两个及以上建设工程施工项目负责人情形............................................- 12 -第十四记：不必招标范围........................................................................................................................- 14 -第十五记：招投标基本程序....................................................................................................................- 15 -第十六记：投标不合格情形....................................................................................................................- 16 -第十七记：投标保证金............................................................................................................................- 17 -第十八记：评标要求................................................................................................................................- 18 -第十九记：实际开工日的认定................................................................................................................- 19 -第二十记：实际竣工日期认定................................................................................................................- 20 -第二十一记：可撤销和效力待定合同区分............................................................................................- 21 -第二十二记：权利义务转让....................................................................................................................- 22 -第二十三记：劳动合同无效或者部分无效............................................................................................- 23 -第二十四记：女职工保护........................................................................................................................- 24 -第二十五记：承揽合同基本知识............................................................................................................- 25 -第二十七记：施工现场环境噪声污染防治的规定................................................................................- 27 -第二十八记：工伤认定............................................................................................................................- 28 -第二十九记：建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度............................................................- 29 -第三十记：保修责任................................................................................................................................- 30 -第三十一记：建设工程质量的最低保修期限........................................................................................- 31 -第三十二记：工程监理的职责和权限....................................................................................................- 32 -第三十三记：可以撤销安全生产许可证的情形....................................................................................- 33 -第三十四记：单位不得解除合同............................................................................................................- 34 -第三十五记：可以不招标（依法直接发包）........................................................................................- 35 -第三十六记：知识产权侵权的民事责任中赔偿损失的确定................................................................- 36 -第一记：法的效力层级【速记方法】口诀：明显优先级，家长裁定【速记内容】人、 第二记：法人的分类【速记方法】口诀：赚钱营利和特别关键词：营利、特别【速记内容】1、营利法人:以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人,为营利法人; 如有限责任公司、股份有限公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年一级建造师《工程法规》考试真题及答案$pager$12、施工现场所使用的安全警示标志（）。
A. 可根据建筑行业特点自行制作B. 应依据设置的便利性选择设置地点和位置C.必须符合国家标准D.必须以图形表示答案：C解析：参见教材P231.13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。
交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。
关于双方合同关系的说法，正确的是（）A.乙承担损失B.甲可更具实际情况部分接受C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接受，应承担违约责任答案：D解析：参见教材P130.14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位答案：A解析：参见教材P206.15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工企业答案：B解析：参见教材P280.16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 20B. 30C.60D.15答案：D解析：参见教材P253.17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同答案：A解析：参见教材P265-267.18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展答案：A解析：参见教材P222.19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A. 建设行政主管部门B. 省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门答案：D解析：参见教材P188.20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷至法院。
关于该垫资的说法，正确的是（）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收答案：B解析：参见教材P124.$pager$21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。
A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工企业答案：D$pager$38、下列不属于发包人义务的情形是（）A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明【答案】D【解析】D选项为设计单位的义务。
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明。
参见教材P283.39、对败诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）A.行政行为超越职权B.行政行为违反法定程序C.被告不履行或迟延旅行法定职责D.行政处罚显失公正【答案】D【解析】参见教材P321.40、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。
A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主要部门【答案】C【解析】参见教材P321.41、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复统一，玻璃厂同意的行为应视为（）。
A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约【答案】D【解析】受要约人超过承诺期限发生承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。
参见教材P116-117.42、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。
A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】D【解析】《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
参见教材P23.43、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。
当该合同产生纠纷时，当事人（）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】C【解析】参见教材P307.44.建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A.施工需要开通过监理单位审查B.施工需要并规定通过了审核C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求【答案】B【解析】参见教材P52.45.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。
A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地授权【答案】D【解析】参见教材P20.46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。
A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议【答案】D【解析】参见教材P271.47.借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩【答案】A【解析】参见教材P92-93.48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。
A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准【答案】D【解析】按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。
参见教材P261.49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。
A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】B【解析】参见教材P287.50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。
A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】C【解析】参见教材P271.51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部贷款，因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝，承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化，此损失应由（）承担。
A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司参考答案：A答案解析：参见教材P165.58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年…………试用期依法最长不得超过（）个月。
A．1B．2C．3$pager$66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（）。
A．技术规范B．拆装方案C．设备运至现场的运输方案D．进度控制横道图参考答案：B答案解析：参见教材P258.67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。
A．保证本单位安全生产投入的有效实施B．及时、如实报告生产安全事故C．为从业人员缴纳意外伤害保险费D．建立、健全本单位安全生产责任制参考答案：C答案解析：参见教材P223.68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。
A．吊销资质证书B．罚款C．停业整顿D．降低资质等级参考答案：B答案解析：参见教材P98.69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。
A．在投标时为职工办理意外伤害保险B．为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C．在中标后为职工办理意外伤害保险D．为从事危险作业的职工办理意外伤害保险参考答案：B答案解析：参见教材P222.70.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（）。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目参考答案：C答案解析：参见教材P83.二、多项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71．施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。
A．不得压缩合同工期B．按设计图纸施工C．与监理单位建立友好的沟通关系D．严格履行企业质量管理认证体系E．不擅自修改设计文件参考答案：BE答案解析：参见教材P270.72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。
A．分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B．总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D．分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E．总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任参考答案：A C答案解析：参见教材P104.73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。
A．全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B．不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C．不得破坏文物保护单位的历史风貌D．进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准E．全国重点文物保护单位不得拆除参考答案：AD答案解析：参见教材P206-207.74．房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（）。
A．工程简况、房屋使用管理要求B．保修范围和内容C．超过合理使用年限继续使用的条件D．保修期限和责任E．保修单位名称、详细地址参考答案：BD答案解析：参见教材P297.$pager$75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。
A．货物运输$pager$81.合同内容约定不明确的，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有（）。
A．质量要求不明确，可按照国家标准，行业标准履行B．履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C．价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D．履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E．履行费用负担不明确的，由债权人承担【答案】ABC【解析】教材12282.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。