公园建设工程施工合同协议书范本模板
公园工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的公园工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________公园工程2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程内容：包括但不限于绿化、硬化、景观设施、照明、排水、水电安装等。
5. 工程预算：人民币___________元整（大写：____________________）。
二、工程期限1. 本工程合同工期为____个月，自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付人民币___________元整的违约金。
三、工程款项1. 甲方在合同签订后___________日内，向乙方支付合同总价的___________%作为预付款。
2. 工程进度款按月支付，乙方应于每月末向甲方提交工程进度报告及相关证明材料，甲方在收到后___________日内支付当月工程进度款的___________%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后___________日内支付工程结算款的___________%。
4. 甲方在工程竣工后___________日内，对工程质量进行验收，如无质量问题，乙方应在验收合格后___________日内提交竣工结算报告，甲方在收到后___________日内支付剩余款项。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合国家规定的质量标准。
2. 工程质量验收合格后，甲方对工程质量负责，如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
公园施工合同范本
公园施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
电话：
法定代表人：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
法定代表人：
鉴于甲方拟对公园进行施工，经双方协商一致，就施工事宜达成如下合同：
一、施工内容：
1. 乙方按照甲方要求，对公园进行设计、施工和建设，包括但不限于绿化工程、道路铺设、景观设计等。
2. 施工期限为自合同生效之日起到完工验收合格之日止。
二、质量要求：
1. 乙方保证施工工程符合国家相关规定和质量标准，并承担施工过程中出现的质量问题的
责任。
2. 完工验收合格后，甲方进行验收，如有质量问题，乙方应在约定的时间内进行整改。
三、验收及付款：
1. 施工完成后，双方进行验收。
如验收合格，甲方支付乙方合同总金额的80%作为首期款。
2. 完工验收后15日内，甲方支付乙方剩余合同总金额的20%作为尾款。
四、违约责任：
1. 任何一方出现违约情况，应承担相应法律责任，并造成的损失由违约方承担。
2. 如履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交法院解决。
五、其他事项：
1. 本合同自双方签字盖章后生效，合同变更需双方协商一致并签署补充协议。
2. 所有未尽事宜，双方可另行约定并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
公园绿化工程施工协议书(3篇)
第1篇甲方：（公园名称或建设单位名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承建的公园绿化工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体公园名称]绿化工程施工2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体绿化面积、树木数量、景观设施等]4. 工程内容：包括但不限于苗木种植、地形塑造、景观设施安装、道路铺装、水电安装等。
5. 工程预算：[具体金额]6. 工期：[具体起止日期]二、工程款项1. 乙方根据甲方提供的工程预算和实际完成情况，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后的[具体天数]内予以支付。
2. 工程完工验收合格后，乙方提交竣工结算申请，甲方应在收到申请后的[具体天数]内进行审核并支付尾款。
3. 任何一方违约导致工程延期或款项未按时支付，应承担相应的违约责任。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关质量标准、设计文件及合同约定进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
3. 工程出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准。
四、施工安全1. 乙方应建立健全施工现场安全管理制度，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识。
3. 甲方应对施工现场进行定期检查，确保施工安全。
五、合同变更1. 因不可抗力等原因导致工程延期或合同内容变更，双方应协商解决。
2. 任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。
六、违约责任1. 任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 甲方违约导致工程延期，应向乙方支付违约金；乙方违约导致工程质量不合格，应承担返工、修复等费用。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
最新公园建设工程施工合同协议书范本
最新公园建设工程施工合同协议书范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为公园建设工程的业主，拥有该工程的合法权益；乙方为具备相应资质和经验的施工单位，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承担该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写公园建设工程名称）1.2 工程地点：（填写工程所在地）1.3 工程规模：（填写工程规模）1.4 工程内容：（填写工程具体内容）1.5 工程总价：（填写工程总价）二、合同工期2.1 工期自（填写工程开工日期）起至（填写工程竣工日期）止。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
三、工程质量3.1 乙方应当按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
3.2 工程质量的评定标准：（填写评定标准）3.3 工程质量保修期限：（填写保修期限）四、合同价款及支付4.1 合同价款为（填写合同价款）。
4.2 甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付方式及进度如下：（填写支付方式及进度）4.3 工程验收合格后，甲方应当按照约定支付剩余的合同价款。
五、施工要求5.1 乙方应当按照约定的施工范围、施工内容、施工标准进行施工，确保工程进度和质量。
5.2 乙方应当遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。
5.3 乙方应当做好施工现场的环保工作，遵守相关环保法规。
六、工程验收及保修6.1 工程验收合格的标准：（填写验收合格标准）6.2 甲方应当在工程验收合格后（填写时间）内向乙方支付剩余的合同价款。
6.3 乙方应当对工程质量承担保修责任，保修期限为（填写保修期限）。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：（填写计算方式）7.2 乙方工程质量不符合约定的，乙方应当按照甲方要求进行整改或返工，并承担相应费用。
公园建设工程施工合同协议书
甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就[公园名称]建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[公园名称]建设工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：公园绿化、景观设施、道路、广场、照明、排水、给水等工程4. 工程规模：[具体规模]5. 工程承包方式：包工包料二、合同工期1. 计划开工日期：[具体日期]2. 计划竣工日期：[具体日期]3. 工期总日历天数：[天数]三、质量要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和有关技术文件进行施工，确保工程质量。
四、合同造价1. 合同造价：人民币[金额]元整（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）负责办理工程项目所需的各项手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。
（2）负责提供施工现场，确保乙方正常施工。
（3）负责按照合同约定支付工程款项。
（4）负责协调处理施工现场与周边单位、居民的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。
（2）负责施工现场的安全管理，确保施工安全。
（3）负责施工过程中对环境的影响，采取有效措施保护环境。
（4）负责对施工现场的垃圾、废弃物进行清理。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。
2. 乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。
3. 双方因其他违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
公园修建合同4篇
公园修建合同4篇篇1公园修建合同甲方：甲方为本次公园修建项目的委托人，拥有该项目的所有权或使用权。
乙方：乙方为本次公园修建项目的承包商，负责完成本次公园修建项目。
一、项目基本情况1.1 项目名称：本项目名称为XXX公园修建项目。
1.2 项目地点：本项目位于XXX地区。
1.3 项目内容：本项目包括但不限于公园景观设计、绿化工程、道路铺设、设备设施建设等。
1.4 项目工期：本项目工期为XX个月，具体工期以实际施工情况为准。
1.5 项目成本：本项目总成本为XXXX元，具体金额以双方协商一致为准。
1.6 项目质量要求：本项目质量要求符合国家相关标准和甲方要求。
二、合同内容2.1 合同签订：双方在合同签订之日起生效，合同期限为项目竣工验收合格之日止。
2.2 合同变更：双方协商一致可以对合同内容进行变更，变更内容需经双方签字确认后生效。
2.3 付款方式：甲方应按照合同约定的付款比例和时间节点向乙方支付工程款。
2.4 工程款发放：甲方应在工程款审计合格后及时向乙方发放工程款。
2.5 竣工验收：乙方完成工程后，甲方应组织竣工验收，验收合格后方可进行结算。
2.6 风险责任：双方应充分考虑项目风险，如因不可抗力等原因导致项目延期或损失，双方应协商解决。
三、合同履行3.1 甲方责任：甲方应提供场地、资金等必要支持，确保项目顺利进行。
3.2 乙方责任：乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量和工期。
3.3 项目监管：甲方应委托相关部门对工程进度和质量进行监管，乙方应配合并提供必要资料。
3.4 质量保障：乙方应对工程质量承担保修期责任，对于质量问题应及时处理。
四、违约责任4.1 乙方违约：若乙方不按照合同要求完成工程，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应责任。
4.2 甲方违约：若甲方未按合同约定支付工程款或提供必要支持，乙方有权暂停工程并要求赔偿。
五、其他条款5.1 合同解释：对于合同条款的解释和执行，双方应本着诚实信用、平等互利的原则进行。
公园建设工程施工合同协议书范本 通用版(2024精)
公园建设工程施工合同协议书范本通用版1. 合同的缔约双方2. 合同的背景和目的甲方拟对[公园名称]进行建设工程，甲乙双方根据平等、自愿的原则，为明确权益关系，达成本合同。
3. 合同的内容及约定3.1 工程范围3.2 工程造价和支付方式3.3 工期和质量保证•工程工期：甲乙双方约定工程工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
•质量保证：乙方在工程竣工之后，负责解决因工程质量存在问题而引起的后续事宜。
在工程竣工验收合格后的 [保修期限]内，对工程质量问题进行免费维修。
3.4 违约责任•甲方违约责任：如甲方支付款项不按照合同约定进行支付或未按时支付，乙方有权要求甲方补偿违约金，违约金的金额是应支付款项的 [百分比]%。
•乙方违约责任：如乙方未按照合同要求完成工程或工程质量不符合相关标准，甲方有权要求乙方赔偿违约金，违约金的金额是工程总造价的 [百分比]%。
3.5 合同解除与争议解决•合同解除：当甲方或乙方履行合同义务存在重大违反或重大失职时，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
•争议解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交至争议解决委员会进行调解或提交有管辖权的人民法院解决。
4. 合同的效力及其他事项4.1 合同生效本合同自双方盖章之日起生效。
4.2 合同变更经甲乙双方协商一致，可以对合同进行变更或补充。
变更或补充合同应以书面形式作出，并由双方合同代表签字确认。
4.3 合同解释本合同如有任何争议，应以法律为准则进行解释。
4.4 合同备案与其他事项本合同自签订之日起 [天数]天内，应按照相关规定办理合同备案手续，并按照相关规定提交相应的材料。
甲方签章：乙方签章：日期：日期：。
公园施工合同协议书
公园施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！公园施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对公园进行施工建设，乙方具有相关施工资质和经验，甲乙双方经友好协商，就公园施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________公园施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于绿化、铺装、设施安装、照明等。
二、施工期限2.1 本工程约定的施工期限为____个月，自开工之日起算。
2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改直至达到验收标准。
四、工程造价4.1 工程总造价为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题支付给乙方。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付赔偿金。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设单位：________________________________（简称甲方）
施工单位：________________________________（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。
2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。
园林绿化包栽包活。
3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。
4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。
如遇下列情况，工期顺延。
（1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。
（2）、工程量增加。
（3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。
（4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。
二、工程造价及结算：
1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。
2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。
3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。
4、工程造价暂定为人民币________元。
三、结算及付款方式：
1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
年同月支付总工程款的30%（按有关规定留足工程质保金）；从第二年起按年计息，未支付的工程款（不包括质保金）需按银行同期贷款利息的1.5倍支付乙方利息，直到付清乙方为止。
2、甲方资金到位付款方式：
①、需按工程进度拨付乙方进度款，乙方每月1-5号上报上月完成的工程产值，甲方10日内审核并拨付乙方完成土建和仿古建筑等工程量的80%，园林绿化工程量的60%的工程进度款。
②、工程竣工经甲方组织相关部门验收合格后，双方于30日内办理完成结算及工程备案工作，工程结算经审计部门审定后，甲方扣除土建和仿古建筑等工程总价的3%的质保金，扣除园林绿化包栽包活保证金30%，将剩余工程款支付给乙方。
3、本工程土建和仿古建筑等部分质保金为工程总造价的3%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于7日内付清全部尾款，质保金不计利息。
4、园林绿化包栽包活保证金为绿化工程总造价的30%，待栽种的树木花草成活一年后返还给乙方。
四、甲方职责及义务：
1、组织承建方、设计单位、监理方及有关职能部门进行图纸会审，技术交底。
在施工期间，甲方及时将设计变更以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。
2、确定水准点及座标控制点，以书面形式交与承建方，并现场效验。
对隐蔽工程24小时之内进行签证。
3、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作，甲方委托乙方进行上述工作，有关费用按实计算，并根据有关定额进行结算。
4、承担施工现场周围施工需要而征用的林木、果树的有关费用；征得甲方代表认可，乙方所发生的费用，按实计算列入工程造价。
5、协调处理周边邻里关系，如当地农民强行阻工，且责任不在乙方，根据情况，甲方按在工地实际人数，每人每天按________元计算误工费给乙方。
6、本工程在办理开工手续发生的费用，由乙方垫付的经甲方认可后，按有关规定将费用列入工程结算。
7、接到乙方工程竣工验收申请后，甲方应于七日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格
后，办理验收手续。
五、乙方职责及义务：
1、乙方应按工程施工技术规程，编制施工组织计划，科学组织施工，认真保质、保量、按时完成工程。
2、乙方应遵守执行甲方及监理方制定的工程施工管理制度和要求，确保施工安全，发生安全事故由乙方负责。
3、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。
如因施工设计影响施工，乙方需及时向甲方报告。
乙方如不能按期完成工程施工，将按延迟工期每天壹万元罚款，总罚款金额不超过________万元。
4、承担园林绿化工程完工后的12个月保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
保养期内补种苗木的保养顺延3个月。
5、积极协助甲方处理周边邻里关系，做到文明施工，搞好施工现场的环境卫生。
乙方管理好自己的施工人员，做到遵纪守法，出现违法乱纪事件，一切责任由乙方承担。
6、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
7、乙方如将工程分包转包，则视为违约，甲方有权终止合同，并扣留乙方的履约保证金。
六、合同签订前，乙方向甲方交纳合同押金________万元，该押金待乙方进场施工时，由甲方返还给乙方贰佰万元作为施工方的启动资金。
剩余的________万元作为履约保证金，在工程完成50%后，即返回乙方________万元，剩余________万元在工程完工后全部返回乙方。
七、该工程如被评为省级及以上优良工程，由甲方按国家有关规定进行给予乙方奖励。
八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商和解或者要求主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向郴州市人民法院起诉。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。