标准工程施工保证金协议
建设工程“质量保证金”监管协议书6篇

建设工程“质量保证金”监管协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程的实施过程中质量保证金的相关事项和条款,以保证建设工程的顺利完成以及质量保证金的有效管理和使用。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议主体甲方(建设单位):__________________乙方(施工单位):__________________监管机构:________________________(负责工程质量保证金的监管工作)二、质量保证金1. 乙方应按照合同约定向甲方缴纳一定金额的质量保证金,以确保工程质量符合约定标准。
质量保证金的金额、缴纳方式及期限等详见合同相关条款。
2. 监管机构负责对质量保证金进行监管,确保专款专用,防止资金挪用。
三、质量保证金的使用1. 质量保证金的使用应遵循合同约定和相关法律法规,用于工程质量的保证和维修。
2. 若工程出现质量问题,乙方应及时进行维修,维修费用可从质量保证金中支付。
若质量保证金不足以支付维修费用,乙方应承担额外费用。
3. 若工程无质量问题或质量问题已及时修复,质量保证金应在约定时间内退还给乙方。
四、监管措施1. 监管机构应建立质量保证金监管账户,对甲乙双方的资金往来进行监督和管理。
2. 监管机构应定期对工程质量进行检查和评估,确保工程质量符合约定标准。
3. 甲方和乙方应配合监管机构的工作,及时提供所需资料和信息。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定缴纳质量保证金,甲方有权要求乙方补交并承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定退还质量保证金,乙方有权要求甲方退还并支付相应利息。
3. 若因工程质量问题导致质量保证金被扣除或产生额外维修费用,责任方应承担相应责任和费用。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中,如甲乙双方发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议的其他条款。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日起X年。
2024年工程质量保证金协议数(二篇)

2024年工程质量保证金协议数甲方:_____ 乙方:_____(施工方):甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:1.就项目,乙方作为施工单位,应于____年____月____日之前将质量保证金人民币共计_____元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
3.工程质保期满后____日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。
4.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。
5.未尽事宜,另行协商。
在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
6.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):____年____月____日签订地点:_____2024年工程质量保证金协议数(二)是指在2024年,以工程质量保证金作为保证工程质量的一种方式,所达成的协议数量。
工程质量保证金是指在工程项目实施过程中,由承包商或施工方向业主或建设单位提供的一定金额的保证金,用于保证工程质量达到一定标准,并作为保证责任履行的一种措施。
以下将详细介绍工程质量保证金的意义、应用和影响因素,以及在2024年可能达成的协议数量方面的分析。
工程质量保证金在建设项目中起到了重要的作用。
首先,工程质量保证金能够提高承包商和施工方的责任感和义务意识,激励其尽最大努力保证工程质量。
其次,工程质量保证金也能够增加业主或建设单位的信任,确保他们对工程质量的满意度和信心。
最后,工程质量保证金还能够在工程质量问题出现时提供一定的经济回报,以弥补损失或承担相应的责任。
工程施工保证金协议(六篇)

工程施工保证金协议工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____签订地点:_____ 签订日期:_____工程保证金合同委托方:_____(甲方)开户银行:_____(乙方)建设单位:_____(丙方)根据建设部、财政部建质[___]____号和建设厅、财政厅建管[___]____号文件精神,为加强____市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
施工合同保证金范文

施工合同保证金是指在施工合同中,为了保证施工方履行合同义务,按照合同约定完成工程,发包方(业主)要求施工方(承包商)在合同签订时缴纳的一定金额的保证金。
以下是一篇关于施工合同保证金的范文,供您参考:施工合同保证金协议甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工乙方所承包的工程(以下简称“本项目”),经充分协商,达成以下协议:一、保证金的金额1. 乙方在本合同签订后7个工作日内,向甲方支付合同总价款的5%作为施工合同保证金。
2. 保证金金额最高不超过人民币____万元整。
二、保证金的用途1. 保证金用于保证乙方按照本合同的约定履行义务,完成施工任务。
2. 保证金在乙方按合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,无息退还。
三、保证金的退还1. 乙方按照合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,甲方应在验收合格之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余保证金无息退还。
四、合同的解除和终止1. 在合同履行过程中,若双方协商一致解除或终止合同,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若因不可抗力因素导致合同解除或终止,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,履行各自的权利和义务。
六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________以上施工合同保证金协议仅供参考,具体内容还需根据实际情况和法律法规进行调整。
2024年标准建筑工程施工质量保证金协议

2024年标准建筑工程施工质量保证金协议本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 标准建筑工程1.2 施工质量保证金1.3 合同双方1.4 工程验收1.5 违约行为第二条保证金金额与支付2.1 保证金金额的确定2.2 支付保证金的期限2.3 支付方式第三条保证金的使用与退还3.1 保证金的使用条件3.2 保证金退还的条件及流程第四条工程质量标准4.1 工程质量的验收标准4.2 质量问题的处理第五条工程进度与质量保证5.1 工程进度的要求5.2 质量保证的措施第六条合同的变更与解除6.1 合同变更的条件6.2 合同解除的条件第七条违约责任7.1 承包商的违约责任7.2 发包商的违约责任第八条争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的时效第九条合同的生效、终止与失效9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同失效后的处理第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密责任的履行第十一条法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条合同的附件12.1 附件清单12.2 附件的有效性第十三条其他条款13.1 合同的转让13.2 合同的续签第十四条联系方式14.1 合同双方的联系方式14.2 联系人的责任第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1 标准建筑工程:指按照我国相关法律法规和工程建设标准进行的建筑工程,包括但不限于住宅、商业、工业等建筑类型。
1.3 合同双方:指签订本合同的双方,分别为发包商和承包商。
1.4 工程验收:指工程完成后,合同双方按照约定标准对工程质量、安全、进度等方面的检查和评估。
1.5 违约行为:指合同一方不履行或者不适当履行合同义务的行为。
第二条保证金金额与支付2.1 保证金金额的确定:保证金金额为本合同工程总价款的5%。
2.2 支付保证金的期限:承包商应在合同签订后七个工作日内,将保证金支付给发包商。
2.3 支付方式:保证金可通过银行转账、支票等方式支付。
工程施工合同履约保证金的交纳(2024版)

合同编号:__________工程施工合同履约保证金的交纳(2024版)甲方(发包方):乙方(承包方):鉴于甲方与乙方就工程施工项目达成合同协议,为确保双方履行合同约定的义务,维护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规的规定,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就乙方向甲方交纳履约保证金事宜达成如下协议:第一条保证金的金额1.1 本工程施工项目履约保证金为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
1.2 乙方应按照甲方要求的期限和方式,将履约保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条保证金的用途2.1 乙方交纳的履约保证金用于保证乙方按照合同约定履行施工义务,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
2.2 如乙方违反合同约定,导致甲方遭受损失的,甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为赔偿。
第三条保证金的退还3.1 工程竣工验收合格,乙方全面履行合同约定的义务后,甲方应在验收合格之日起__________日内退还履约保证金。
3.2 乙方提前解除合同或合同终止的,甲方应在合同解除或终止之日起__________日内退还履约保证金。
3.3 如有法律法规变化或政策调整,导致履约保证金退还时间发生变化的,双方应按照新规定执行。
第四条保证金的管理4.1 履约保证金应存入甲方指定的银行账户,并由甲方进行专户管理。
4.2 未经乙方同意,甲方不得挪用履约保证金。
4.3 履约保证金的退还应严格按照本合同约定的条款执行。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定交纳履约保证金的,甲方有权解除合同,并扣除乙方已支付的履约保证金作为赔偿。
5.2 甲方未按照本合同约定退还履约保证金的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为履约保证金金额的__________%。
5.3 双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。
2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。
1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。
2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。
2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。
3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。
3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。
–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。
4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。
双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。
5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。
2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。
3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。
协商一致后,双方共同签署补充协议。
业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。
2023年工程保证金合同范本5篇

2023年工程保证金合同范本5篇篇1工程保证金合同范本(XXXX年)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就工程保证金事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况为保证工程顺利进行,乙方按照本合同约定向甲方提供工程保证金,作为履行本合同的担保。
本工程为[具体工程名称],位于[具体地点],涉及工程内容主要为[具体工程内容]。
第二条保证金金额及支付方式1. 乙方应在本合同签订后XX日内向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币[大写金额]元(¥[小写金额]元)。
2. 支付方式:[具体支付方式,如银行转账等]。
第三条保证金的返还及扣除规则1. 工程按期完成且无违约情况下,甲方在工程竣工验收合格后的XX日内返还乙方保证金本金。
2. 如乙方在施工过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程延期,甲方有权按照每逾期一天扣除一定金额的方式从保证金中扣除。
第四条工程保证金的管理与使用1. 甲方应设立专门账户管理工程保证金,确保资金安全。
2. 甲方在收到保证金后应当向乙方出具收款凭证。
3. 保证金的使用应当遵循本合同约定及相关法律法规的规定。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定使用和管理保证金。
2. 甲方应当及时向乙方返还保证金本金,除非存在本合同约定的违约情形。
3. 甲方应当在合理范围内协助乙方解决工程施工过程中的问题。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定返还保证金本金。
2. 乙方应当按照本合同约定向甲方缴纳保证金。
3. 乙方应当保证工程施工的质量和进度符合本合同约定及国家相关标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工保证金协议
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施
工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在
约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量
问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方
提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚
款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安
全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将
与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约
的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
工程保证金合同
委托方:_________(甲方)
开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定
条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委
托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位
提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________。