建设工程合同管理34模拟题
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
工程建设合同管理模拟试题
一。
单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
万元万元万元万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定10.一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。
2019年建设工程合同管理考试模拟试卷99720.doc
建设工程合同管理考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。
A . ．应从委托人方获得附加监理酬金B . ．应从委托人方获得额外监理酬金C . ．应从承包方获得合理化建议的奖金D . ．不应从任何一方获得额外奖励或酬金【您的答案】：D【正确答案】：D第2题监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A . ．同质业主后即可调换B . ．无需通知业主即可调换C . ．取得业主书面同意后才能调换D . ．合同签订后不允许再调换【您的答案】：C【正确答案】：C第3题可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A . ．建设行政主管部门B . ．质量监督机构C . ．监理单位D . ．仲裁委员会【您的答案】：B【正确答案】：A【参考解析】：可变更或可撤销合同的概念和种类。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
第4题工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A . ．检查承包人现场同期的记录B . ．指示承包人缩短合同工期C . ．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D . ．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中【您的答案】：D【正确答案】：B第5题业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
A . ．单位工程移交证书B . ．合同工程移交证书C . ．解除缺陷责任证书D . ．最终支付证书【您的答案】：B【正确答案】：C第6题属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）。
A . ．合同中默示的索赔B . ．总索赔C . ．工期索赔D . ．总承包人与分包人之间的索赔【您的答案】：C【正确答案】：A【参考解析】：施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
2021年建设工程造价管理模拟试卷与答案解析34
2021年建设工程造价管理模拟试卷与答案解析34一、单选题(共40题)1.(2012年)某投资方案设计生产能力为1000台／年，盈亏平衡点产量为500台／年，方案投产后前4年的达产率见下表。
则该方案首次实现盈利的年份为投产后的第()年。
A：1B：2C：3D：4【答案】：C【解析】：②用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（%）。
生产能力利用率表示的盈亏平衡点，是指盈亏平衡点产销量占项目正常产量的比重。
所谓正常产量，是指达到设计生产能力的产销数量，也可以用销售金额来表示。
生产能力利用率的计算式如下：BEP（%）=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%（4.2.48）所以本题该企业达到盈亏平衡的生产能力利用率=500/1000=50%，故第3年才能实现盈利。
2.（2015年考题）下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。
A：制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B：说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C：制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D：跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】：D【解析】：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。
被动控制是指发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后在回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。
被动控制是一种反馈控制；属于事中事后控制。
选项D属于被动控制，其它选项都是主动控制。
3.(2013年)在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正的()。
A：合同措施B：技术措施C：经济措施D：组织措施【答案】：D【解析】：该题主要考察的是：费用偏差的纠正措施。
组织措施。
是指从费用控制的组织管理方面采取的措施，包括：落实费用控制的组织机构和人员，明确各级费用控制人员的任务、职责分工，改善费用控制工作流程等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理34单项选择题第1题：合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证B.定金C.留置D.质押参考答案：D答案解析：第2题：关于无权代理的选项中正确的是( )。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”参考答案：C答案解析：第3题：下列关于代理的叙述，( )是不正确的。
A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示参考答案：B答案解析：第4题：某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。
A.未成立B.已经成立C.在公证后成立D.不具备成立条件参考答案：B答案解析：第5题：法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。
A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同参考答案：D答案解析：第6题：依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方以胁迫手段B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益参考答案：A答案解析：第7题：公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。
A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开参考答案：C答案解析：第8题：在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。
A.无效B.有效C.房地产开发商追认后无效D.施工企业折抵工程款后有效参考答案：A答案解析：第9题：某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的( )。
A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权参考答案：B答案解析：第10题：债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。
A.1B.2C.3D.5参考答案：A答案解析：第11题：《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 ( )的行为。
A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务参考答案：D答案解析：第12题：债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。
A.债务人B.债权人C.第三方D.合同约定参考答案：A答案解析：第13题：材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。
A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权参考答案：C答案解析：第14题：“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。
A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任参考答案：C答案解析：第15题：公开招标在开标时，应当由( )。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加参考答案：C答案解析：第16题：某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。
依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
A.45B.57C.42D.60参考答案：C答案解析：第17题：无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束参考答案：A答案解析：第18题：采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。
A.得分最高的B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的参考答案：A答案解析：第19题：采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。
A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价D.最高的评标价参考答案：C答案解析：第20题：为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。
A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求参考答案：B答案解析：第21题：对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审参考答案：B答案解析：第22题：评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。
A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项参考答案：D答案解析：第23题：委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件参考答案：A答案解析：第24题：不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。
A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图参考答案：D答案解析：第25题：反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。
A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件参考答案：C答案解析：第26题：施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。
A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.补充协议参考答案：B答案解析：第27题：依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意参考答案：B答案解析：第28题：承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。
A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.工程师决定承担责任者参考答案：B答案解析：第29题：设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.7B.14C.15D.30参考答案：C答案解析：第30题：在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。
A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出参考答案：B答案解析：第31题：标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。
A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议参考答案：D答案解析：第32题：工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理B.发包人C.设计人．D.工程师参考答案：D答案解析：第33题：隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。
A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收?2小时后参考答案：B答案解析：第34题：在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。
A.3B.7C.14D.28参考答案：C答案解析：第35题：依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。
A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告参考答案：D答案解析：第36题：实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。
A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师D.监理单位技术负责人参考答案：C答案解析：第37题：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任参考答案：B答案解析：第38题：按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书参考答案：C答案解析：第39题：供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。
A.2B.3C.10D.15参考答案：C答案解析：第40题：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别参考答案：A答案解析：第41题：在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。
A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同D.施工承包人参考答案：B答案解析：第42题：在FIDIC施工条件中，按照全国各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。
A.承包商的投标报价B.合同价格C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款参考答案：B答案解析：第43题：FIDIC分包合同的履行管理中，正确的是( )。
A.工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施2Ell艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任参考答案：D答案解析：第44题：材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。
A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款参考答案：D答案解析：第45题：某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。