公路工程监理工作中的合同管理探析 温旭
公路工程监理服务中的合同管理和索赔处理

公路工程监理服务中的合同管理和索赔处理随着交通发展的进步,公路工程建设在现代社会起到了至关重要的作用。
而在公路工程建设过程中,监理服务的角色也不可忽视。
公路工程监理服务通过合同管理和索赔处理等多元化手段,确保公路工程建设的顺利进行,实现合同目标并最大化利益。
一、合同管理合同管理是公路工程监理服务中不可或缺的一部分。
合同作为监理服务与施工单位之间的法律约束,对于协调双方的权益和责任分配起到了重要作用。
首先,公路工程监理服务应当对合同文本进行仔细分析和审查。
监理服务人员需要确保合同条款清晰明确,真实反映了双方的意愿,并能够完全实施。
在审查合同过程中,监理服务人员要特别关注合同中包含的索赔处理条款和违约责任条款等。
当合同中存在模糊的内容,或者法律规定与合同内容相悖时,监理服务人员应及时与双方协商,对合同进行调整或者重新谈判,以确保合同的合法性和有效性。
其次,监理服务人员需要与施工单位建立并保持有效的沟通渠道。
监理服务人员应当及时向施工单位传达合同的要求和规定,并确保施工单位理解并接受合同的条款。
在执行过程中,监理服务人员应及时监督和检查施工单位的工程质量和安全状况,如果发现问题或违约行为,应立即采取相应的措施,要求施工单位进行整改,并如实记录相关情况。
此外,监理服务人员还应主动提供合同管理的培训和指导。
对于施工单位和监理服务人员而言,合同中的条款常常难以理解和适应。
监理服务人员可根据实际情况,及时组织培训和沟通会议,解释合同中的关键性内容,并就使用合同条款的方法和技巧提供指导,以提高合同管理的效果。
二、索赔处理在公路工程建设过程中,施工单位可能会因为合同约定不明确、政府行政不力等原因遭受损失。
监理服务人员应当在合同管理过程中,积极处理施工单位的索赔请求,并协调双方达成合理的解决方案。
首先,监理服务人员应当在了解索赔请求的背景和理由后,进行细致的分析和评估。
监理服务人员需要判别索赔请求的合理性,验证索赔金额的准确性,并确保索赔请求与合同条款的约定相符。
公路工程监理工作合同管理内容及有效措施

公路工程监理工作合同管理内容及有效措施公路工程监理工作合同管理内容及有效措施一、双方基本信息甲方:(监理人)地址:联系人:电话:乙方:(施工单位)地址:联系人:电话:二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方身份和权利(1)甲方负责监理工程施工过程中的技术、质量、安全、环境等方面的全面监督和检查。
(2)甲方有权根据工程进度、施工计划和监理要求,对工程施工进行检查和验收,发现问题及时提出并要求乙方整改。
(3)甲方有权对施工进度、质量、安全等方面提出合理要求,乙方应积极配合并按要求履行完整合同义务。
(4)甲方具有工程监理证书,对公路工程施工进行监理具有合法资格。
2.2 乙方身份和权利(1)乙方是承包公路工程施工的责任主体,主要负责施工过程中工程质量、安全、环保等方面的全面保障和监管。
(2)乙方应在合同规定的时间内按照设计图纸和国家标准进行施工,确保工程质量。
(3)乙方有权要求甲方对施工计划、质量检验结果等进行确认,并应配合甲方进行监理。
2.3 合同履行方式和期限(1)公路工程监理工作的合同期限为工程施工周期的整个期限,包括建设过程和验收阶段。
双方需按期履约。
(2)乙方应遵守国家相关法律法规,按照施工合同的要求完成公路工程施工任务和工程验收。
(3)甲方应在每个工程阶段及时对施工过程进行监理,并在工程竣工后对工程质量进行评估和验收。
2.4 违约责任(1)甲方如果未能按照合同要求进行监理或履行监理职责,导致工程质量不达标,应承担相应的法律责任。
(2)乙方如果未能按照合同要求进行施工或未能保障工程质量,应承担相应的法律责任。
三、遵守中国的相关法律法规监理合同需要遵守中国的相关法律法规,如建筑法、建筑工程质量安全监督条例等,确保合同合法有效。
四、明确各方的权力和义务监理合同需要明确双方的权力和义务,如合同生效前的条件、施工款支付方式、撤销合同的权利、纠纷解决等问题。
五、明确法律效力和可执行性监理合同需要具有法律效力和可执行性,以便在发生争议时,能够依法解决纠纷。
公路工程监理合同管理现状分析和优化策略

Doors&Windows
公路工程监理合同管理现状分析摘
工程期限长
2
经过监理人员检查
所谓的工程延期
在工程进行施工时
由于工程项目具有多变性方还是业主
是多方面的
3
当前
司又会继续分包给其他的资历尚浅的小型施工方
由于监理工作人员的整体素质较低
4
监理工作在整个工程项目中的地位很重要
应用与实践
228
2018.09
2018.09
Doors &Windows
把控技术因素也是影响安装质量的关键之一质量验收是机械工程设备安装的重要组成部分证及检验报告点的分析参考文献[4]张建忠,高精度设备安装中误差方向的确定[J].安装,2000(2).
(上接第226页)
(上接第227页)
面的能力路工程建设的主要特点优化监理制度后续工作开展监理目标是监理工作过程中最为主要的总之参考文献行估算;(导;(5是否拥有良好的责任意识密切相关综上所述参考应用与实践
229。
公路工程监理合同管理工作

公路工程监理合同管理工作随着我国国民经济的发展,公路基础设施建设在各地区得到了大规模的推进。
为确保公路工程的质量、进度和投资控制达到合同要求,合同管理工作在公路工程监理中显得尤为重要。
本文将从公路工程监理合同管理的工作内容、原则、要求等方面进行详细探讨。
一、公路工程监理合同管理的工作内容公路工程监理合同管理工作主要包括以下几个方面:1. 合同文件的制定和审核:合同文件是公路工程监理工作的重要组成部分,包括合同条款、工程量清单、技术规范等。
监理单位应协助业主制定合同文件,并对其进行审核,确保合同文件的合法性、合规性和可行性。
2. 合同的签订和备案:监理单位应协助业主与承包商签订合同,并按照规定进行备案。
合同签订后,监理单位应监督双方履行合同义务,确保合同执行过程中的合规性。
3. 合同执行情况的跟踪与管理:监理单位应建立合同执行情况的跟踪与管理机制,对合同履行情况进行定期检查,发现问题及时报告业主并协助处理。
4. 合同变更管理:公路工程在实施过程中,可能会出现设计变更、工程量增减等情形。
监理单位应根据实际情况,协助业主办理合同变更手续,确保合同变更的合法性、合规性。
5. 合同纠纷处理:在公路工程监理过程中,可能会出现合同纠纷。
监理单位应协助业主处理合同纠纷,采取有效措施维护业主的合法权益。
6. 合同索赔管理:监理单位应加强对合同索赔的管理,审查索赔的合法性、合规性和合理性,确保索赔处理的公平、公正。
二、公路工程监理合同管理的原则1. 合法性原则:合同管理工作应遵守国家法律法规、政策规定,确保合同的合法性。
2. 诚信原则:监理单位应保持诚信,公正地处理合同事务,维护业主和承包商的合法权益。
3. 公平竞争原则:监理单位应保证合同的签订和执行过程公平竞争,防止利益输送和违法行为。
4. 风险共担原则:监理单位应协助业主和承包商合理分配风险,确保工程实施过程中的风险可控。
三、公路工程监理合同管理的要求1. 提高合同管理人员的业务素质:监理单位应加强对合同管理人员业务素质的培训,提高合同管理的专业水平。
公路工程监理合同管理工作体会

标题:深度探讨公路工程监理合同管理导言公路工程监理合同管理工作是公路建设中至关重要的一环。
在这个过程中,监理人员需要承担监督工程质量、安全、进度、成本等多方面责任。
在实际工作中,我对公路工程监理合同管理工作有了一些深刻的体会,下面将从多个角度进行全面评估。
一、合同管理的重要性公路工程监理合同管理工作是公路建设的关键环节,它直接关系到工程质量和工程进度。
一份合同管理工作得当的监理合同能够有效规范施工单位的行为,明确工程标准和质量要求,有利于确保工程质量和工程安全。
合同管理工作也能够有效控制工程成本,避免因为施工单位违约或变更导致的不必要成本增加。
合同管理工作是公路工程建设的基础,必须引起足够的重视。
二、合同管理的要点1. 合同起草与签订:监理合同的起草和签订是合同管理工作的第一步,必须明确双方的权利和义务,明确监理范围和标准,以及监理费用和支付方式等内容。
在签订合同之前,需要充分了解工程的特点和难点,以便在合同中有所体现。
2. 合同履行与控制:监理合同的履行与控制是合同管理工作的核心环节。
监理人员需要对施工单位的工程质量、进度、安全等进行全面监督和控制,确保合同内容得到有效执行。
要及时发现和处理施工单位的违约行为,避免合同纠纷。
在这个过程中,及时沟通和书面记录十分重要,以便日后有证可查。
三、个人观点和体会在实际工作中,我对合同管理工作有了一些个人理解。
要注重合同的详细性和专业性,合同中的每一个条款都应该尽可能清晰明确,以避免后期产生歧义。
要善于沟通和协调,监理人员往往需要协调和处理各方之间的矛盾,良好的沟通能力是必不可少的。
要保持独立公正,监理人员需要在监理过程中保持客观公正的态度,维护监理权威和公正性。
总结通过对公路工程监理合同管理工作的深入探讨,我对合同管理工作有了更深入的理解。
合同管理工作对于公路工程建设的重要性不言而喻,只有严格执行合同,才能保障工程的质量、进度和安全。
合同管理工作也需要监理人员具备丰富的实战经验和综合素质,才能应对各种复杂情况。
公路工程监理合同管理工作体会

公路工程监理合同管理工作体会公路工程监理合同管理工作体会近年来,随着城市化进程的不断加快和交通运输需求的不断增长,公路工程建设已成为我国经济发展的重要组成部分。
为确保公路工程的质量和安全,公路工程监理合同管理工作起到了至关重要的作用。
在长期的实践中,我深刻体会到了公路工程监理合同管理工作的重要性和难点所在。
公路工程监理合同管理工作需要具备全面评估能力。
合同管理的首要任务是对公路工程施工过程进行全面评估,包括工程的进度、质量和安全等方面的评估。
只有全面了解工程的实际情况,才能准确判断是否符合相关法规和规范要求,从而及时采取相应措施,确保工程进展顺利。
全面评估还能帮助发现问题、解决难题,在工程建设过程中发挥着决定性的作用。
公路工程监理合同管理工作需要深度挖掘问题根源。
在工程建设过程中,问题的出现是常有的事情。
合同管理人员需要具备深入分析问题的能力,发现问题的根源和原因。
只有找准问题的症结,才能制定相应的解决方案,避免问题反复出现。
深度挖掘问题根源还能提高问题解决的效率和质量,使工程能够按照期望的目标顺利完成。
公路工程监理合同管理工作需要广度的掌握项目管理技巧。
项目管理技巧是高效管理的关键要素之一。
在公路工程监理合同管理中,不仅需要掌握相关的法律法规和规范要求,还需要熟悉各种项目管理工具和方法。
合理运用项目管理技巧可以提高工程建设的效率和质量,保证合同管理工作的顺利进行。
从个人角度来看,公路工程监理合同管理工作是一个既挑战又有机会的领域。
通过参与公路工程监理合同管理工作,我不仅能够锻炼自己的专业能力和综合素质,还能够为社会的发展做出贡献。
在实践中,我不断提高自己的综合能力,不仅注重理论学习,还积极参与实际工作,在实践中发现问题、解决问题,提高工程建设的质量。
公路工程监理合同管理工作是一项复杂而重要的工作。
在工程建设的过程中,公路工程监理合同管理工作需要具备全面评估能力、深度挖掘问题根源和广度的项目管理技巧。
浅谈监理工程师对公路工程施工合同的管理
浅谈监理工程师对公路工程施工合同的管理摘要:公路工程施工是建设项目在完成工程设计和施工招标后进行公路产品生产的最后实施阶段,具有投资大、周期长、涉及面广、管理难度大的特点。
公路施工合同无论对发包人和建设单位,还是对承包人和施工单位都是十分必要的。
文章主要探讨了监理工程师对公路工程施工合同的管理。
关键词:监理工程师;施工合同;管理1.明确监理工程师与业主的关系监理工程师以业主和承包方双方依法签订的合同为依据。
以保证工程质量、并用较低的工程成本按期完成工程项目为目的,以公平合理地处理双方的权利和责任为准则,对工程项目进行管理,是施工合同管理的基本内容。
因此,从某种意义上说,监理工程师就是对施工合同行为的监督管理,监理方与业主的关系。
就是被委托和委托的合同关系。
监理方受业主的委托。
依据监理合同对工程项目实施监理,他们之间的这种关系是通过合同来确定的,因此双方都负有一定的权利和义务。
虽然监理工程师是接受委托后开始对项目实施进行管理,但是,监理方的一切有关行为是以其自己的名义独立进行的,只对业主负责。
从法律意义上来理解业主与监理工程师的关系,是经济法律关系中的委托协作关系,而不是某种从属关系。
因此,监理工程师应主动处理好与业主的关系,监理方的一切监理活动应向业主负责,定期向业主报告工程施工情况,未经业主授权监理方元权变更工程施工承包合同。
由于不可预见、不可抗拒或其他因素、需要变更工程施工承包合同时,监理方可以向业主提供建议,积极协助业主与承包方协商合同变更事宜。
对业主提出的意见、要求、以及检查中存在的问题.监理方的现场监理人员也要随时做好记录,及时改进和解决。
已证明监理人员判断或处理问题有错误时,应主动向业主承认错误并提出改进意见。
业主应大力支持监理工作,尊重监理方独立公正的第三者立场,授予监理方必要的权力,如技术上的审定权、工程质量的评定权、进度与工期的确认权、工程款支付与结算上的确认与否决权、组织协调上的主持权,应大胆放手,将付款签发权交给监理方等等。
浅析合同管理监理在公路施工中的应用分析
浅析合同管理监理在公路施工中的应用分析合同管理监理是公路施工中必不可少的一项工作,它涉及到合同的签订、履行情况的监督、变更处理等各个方面。
合同管理监理的主要功能是确保合同的有效执行,保障公路工程建设质量与安全。
本文将对合同管理监理在公路施工中的应用进行分析。
一、合同管理监理的作用合同管理监理主要作用是监督工程施工合同的履行情况。
其中,主要包括以下几个方面:1. 监督施工合同的签订。
监理人要对合同的内容进行审查,并确保施工合同符合法律法规的规定。
2. 监督合同履行。
监理人要对施工过程中的直接费用、间接费用、工期进度等进行监督,确保合同的履行情况符合约定要求。
在公路施工中,合同管理监理具有非常重要的作用,以下是一些具体应用:1. 监督合同的签订在公路施工中,合同的签订是一个非常重要的环节。
合同签订不仅仅是在施工前进行的一项工作,而且对于后期的施工过程也具有非常重要的影响。
在签订合同前,监理人要对施工计划、工程量清单、造价管理等方面进行审查,确保合同的签订符合相关法律要求。
在施工过程中,监理人要对施工质量、施工进度等方面进行监督。
在施工过程中,监理人要确保施工人员按照合同的要求进行工作,并及时发现和纠正施工中的问题。
同时,监理人还要对施工过程中的材料、设备等进行监督管理,确保公路建设的质量与安全。
3. 监督变更处理在施工过程中,难免会出现一些变更情况。
监理人要及时发现变更情况,并对变更合同的内容进行审查。
如果变更合同符合法律法规的规定,并征得业主同意,监理人应各个方面进行协调,确保变更合同能够顺利执行。
三、结论合同管理监理在公路施工中起到至关重要的作用,它不仅仅可以保障公路工程建设的质量与安全,同时还可以有效防止合同履行过程中出现的问题。
因此,在公路施工过程中,必须对合同管理监理工作加以重视,确保施工项目按照合同约定要求得到有效执行。
公路工程监理工作的合同管理
公路工程监理工作的合同管理摘要:公路工程项目施工建设周期一般都比较长,而且其具有投资大、涉及环节多等显著特点,因此,管理难度也非常大。
作为工程监理应当加强合同管控,这在很大程度上关系着整个公路工程施工建设效益。
文章先对公路工程监理合同的主要内容进行分析,并在此基础上就如何加强合同管理,提出个人的观点与认识以供参考。
关键词:公路工程;监理;合同管理;内容;策略1公路工程监理工作中的合同管理主要内容分析1.1工程变更合同管理过程中的工程变更,即监理审查以及批准后正式下达命令对工程进行变更,改变合同中的文件内容、项目形式以及工程数量和施工质量要求等,涉及很多方面的内容。
实践中可以看到,由于工程变更不可预测性较强,因此,在公路工程施工建设过程中通常会对工期、成本等产生影响,而且与承包商和业主之间存在着非常密切的关联性。
在工程项目变更过程中,监理人员应当按照合同规定和要求执行相关工作。
一般而言,工程变更由监理人员、业主以及承包商提出,若想确保变更内容生效,则需得到监理人员的审核批准。
在此过程中,监理人员应当对实际情况全面把控,确定工程变更的可行性,然后向业主申请,后者议后再执行。
如果承包商要求变更,则监理人员需对其严格审查,并且报业主同意,然后再正式进行办理。
业主变更要求提出以后,监理人员应当根据合同要求执行变更工作,并且办理手续。
由于变更工程会对施工成本产生一定的影响,因此,监理人员应当与承包商以及业主协商,各方同意后方可变更成本。
1.2延期工程所谓工程延期,实际上就是指在公路工程合同规定的范围内,因非承包商原因而造成的经监理人员批准的延长工期,其中不包含承包商自身的原因引起的工期延误。
之所以会造成工期延误,主要是因为气候条件、额外的工作以及业主原因所致的延误,并非承包商的原因造成的工期延误。
在此过程中,监理人员应当在确认下述条件可以满足的情况下受理工期延误问题。
第一,非承包商责任造成的工程项目难以按期完成;第二,延期后工程项目承包商在合同规定的期限内向监理人员提交了申请;第三,承包商承诺根据合同内容向工程项目监理提交资料,并且根据其要求随时提供证明材料;第四,延期终止后工程项目承包商应当在合同规定的期限内向监理提交申请。
浅析合同管理监理在公路施工中的应用分析
浅析合同管理监理在公路施工中的应用分析公路施工是一项非常重要的基础设施建设工程,其中合同管理和监理是关键的一环。
合同管理是指在公路施工过程中对合同文件进行有效的管理和监控的过程,其目的是确保在施工过程中各方遵守合同条款并保证质量、安全、进度和成本控制。
监理则是针对建筑过程中工程数量、进度和质量的日常监督和管理。
本文将对合同管理和监理在公路施工中的应用进行分析。
在公路施工中,合同管理发挥着至关重要的作用。
首先,合同管理可以帮助各方建立明确的责任分工和职责,确保各方的合法权益得到充分保护。
其次,它可以规范各方的行为,明确施工标准和要求,防止出现超预算、超期限和低质量的情况。
此外,对合同条款的详细分析和执行也可以为施工过程提供有效的控制和监督,以便及时处理任何可能出现的问题。
监理也是公路施工过程中的一个非常重要的环节。
它的主要作用是监督施工过程的质量和进度。
有了监理的支持,可以及时处理施工中的问题和难题,并确保所有工作都按照计划和规格进行。
此外,监理还可以跟踪施工过程中的材料和设备的使用情况,以确保所有工作都是在合理的预算范围内完成的。
合同管理和监理如何提高公路施工的效率合同管理和监理可以提高公路建设的效率和质量。
在合同管理方面,可以通过合同分析提高各方的合法权益和责任意识。
在施工过程中,各种常见问题都可以通过合同的修订和重新定制得到解决,从而在施工期间实现顺畅的合作。
在监理方面,可以减少施工期间的人员和资源浪费,帮助提高施工效率和降低成本。
此外,在施工过程中,监理可以迅速发现问题并及时处理,从而避免施工停顿和质量问题的产生,最终提高整个公路建设过程的效率和质量。
总结综上所述,合同管理和监理在公路施工中都起着至关重要的作用。
在实际施工中,合同管理和监理可以协同合作,共同促进公路建设的高效运行,并确保各方的合法权益得到充分保障。
只有在合同管理和监理两方面都得到有效实施和监管,才能确保公路建设的质量和成本控制得到良好的保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公路工程监理工作中的合同管理探析温旭
发表时间:2019-09-22T00:29:40.407Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:温旭
[导读] 摘要:公路监理合同管理是指项目建设单位、施工单位及监理单位在建立经济合同关系的基础上,联合开展项目管理,以实现提高施工质量、缩短施工工期、降低施工成本及施工风险的目的,但是目前其还存在很多问题,因此需要采取有效的措施解决,从而确保工程能够顺利进行。
天津市华盾工程监理咨询有限公司天津市 300070
摘要:公路监理合同管理是指项目建设单位、施工单位及监理单位在建立经济合同关系的基础上,联合开展项目管理,以实现提高施工质量、缩短施工工期、降低施工成本及施工风险的目的,但是目前其还存在很多问题,因此需要采取有效的措施解决,从而确保工程能够顺利进行。
关键词:公路工程;监理工作;合同管理;探析
1导言
在公路监理中,合同管理工作占据着十分重要的地位,其能满足工程建设的基本需求,可维护企业之间的合理竞争,有利于更好地掌控工程进度,保障了工程的利益等,因此在对公路监理合同管理展开探讨的时候,一定要严格按照合同要求,对于存在的问题要深究问题出现的原因,并结合国内外成功的经验,采取行之有效的解决办法,以增强我国高速公路监理合同管理能力及推进我国交通运输行业的可持续发展。
2公路工程合同管理的主要内容
自从我国实施公路工程的监理制度后,国际上的很多常用惯例公路工程条款逐渐应用到工程实践中,很多的外资建设项目也是如此。
通过工程监理实践可以发现,工程监理中的重要依据就是合同,只有充分了解合同才能更加准确地掌握工程质量、进度以及施工成本,全面实施工程管理。
2.1工程变更
工程变更主要指的是项目管理人员根据工程的实际情况上报给监理工程师,监理工程师认可并批准之后将变更通知下达给项目部。
工程变更所包含的内容非常多,工程数量变更、质量变更、施工形式变更等任何的合同变更都可以称作是工程变更,涉及到工程的各个方面。
在施工中,工程变更是非常常见的,也是不可预见的,发生了工程变更之后,通常会直接造成施工成本、工期等方面发生变动,如果这些方面直接影响了合同各方面的经济利益,则需要监理工程师根据工程的实际情况以及合同条款进行工程变更管理。
在实践中,工程变更的提出可以是工程的各方,但是必须要经过监理工程师确认之后才能有效。
监理工程师如果认为工程需要变更,也要征得业主的同意;业主需要变更时,监理工程师要根据合同规定要求进行办理;对于承包方所提出的工程变更,监理工程师需要充分了解变更的具体内容、对工程影响等方面,再报业主同意,才能根据合同规定进行变更。
2.2工程延期
工程合同中所规定的工程延期主要指的是,不是因为承包人自身原因所导致的工程不能按期交付,且经过监理工程师的书面批准之后可以进行合理的延期,如果是承包人自身原因,则属于该范畴内。
目前延期的原因主要有工程量临时增加;恶劣环境;业主临时改变要求;不是因为承包人的过失、违约及其他因素;合同条款中明确规定的延误因素。
监理工程师认为存在如下因素才可以办理延期:(1)非承包人自身原因导致的工程不能如期交付;(2)延期发生之后,承包人在合同规定的时间内向监理工程师提出了延期申请;(3)承包人需要按照规定交付延期资料,并且根据监理工程师的要求提供所需要的一切工程资料,可以说明并不是因为承包人所造成的延期;(4)延期时间结束之后,承包人需要按照合同规定的要求,在合理的时间内向承包人提出延期申请,以书面的形式交给监理工程师。
2.3费用索赔
费用索赔主要指公路工程施工中,由于非承包人的原因,造成工程费用的增加或资金的损失。
根据合同中的明确规定,承包人采用合法的手段向业主提出补偿的费用,要遵守合同的约定与条款。
监理工程师根据工程的合同来处理索赔请求时,通常需要实际了解工程的施工情况、索赔原因,并且详细确定索赔的费用,通过货币的形式来计量。
承包人根据自身的需求将索赔申请提交之后,监理工程师需要严格审核,保证其合情、合理,承包人还应该根据索赔具体要求来提供工程的原始数据记录、账目,并且要与驻地监理工程师核对,从而了解承包人所提交的损失报告是否与实际情况相符,且不是因为承包人自身因素所造成的工程出现损失。
如果监理工程师通过详细了解之后发现,承包所提交的索赔申请满足合同条款的规定且与事实一致,然后核对索赔申请中的数据计算是否准确。
在工程实践中,承包人出于自身利益的考虑往往会故意将索赔金额计算错误,监理工程师在工作中需要严格检查计算数据,尤其是要按照合同条款、价格、标准以及数量等数据进行更加精确的核算。
2.4争端和仲裁
在合同履行过程中以及合同终止后,业主、承包人对很多合同履行过程中存在的问题很可能存在争端,其中也包含了监理工程师在工作的过程中就一个具体的问题做出具体的处理决定时,由于意见的不一致而造成争端。
所以工程合同中应该就可能存在的争端问题制定出相应的条款,以防止争端影响过大。
(1)争端的管理。
根据合同要求,承包人、业主等合同各方都要以书面的形式直接向监理工程师提出争端的具体事宜,并且还要给对方提供一套完整的资料。
监理工程师在收到书面报告后,应该根据合同中的期限规定采取调查取证管理。
调查结束之后应该根据结果对争端做出裁定,并且以书面形式提交给合同的各方。
业主、承包人接收到仲裁通知后,需要在规定的时间内做出回应,以确保争端处理完成,只要是合同没有被废止,就需要继续履行合同条款。
(2)仲裁。
合同中的一方为了维护自身权益而提出仲裁的要求之后,监理工程师应该在合同的规定时间内对存在的争端进行调解,并且保证合同的各方都按照合同要求来开展工作。
合同规定的仲裁机构在进行仲裁调查的过程中,监理工程师需要根据工程的实际情况作证,待仲裁决定下达后,监理工程师应该严格按照规定执行。
通常情况下,仲裁人的裁决就是最终的结果,对于合同的各方都具有较强的约束力,如果任何一方认为不公平、不合理,可以提交其他的权力机构进行裁决,对于没有诉诸法律的情况,就要严格执行仲裁决定。
2.5违约与工程分包
发生违约的情况是多方面的,业主、承包人都可能因为自身原因导致违约。
监理工程师应充分了解违约发生的具体原因,并且及时进行调整和处理,防止违约现象多次出现。
在公路工程建设过程中,资金的违约现象发生率较高,严重阻碍了工程的顺利进行。
这就需要监
理工程师协调各方关系,以确保工程如期交付。
合同分包也是普遍存在的,按照惯例,合同分包不能超过工程量的30%,需要监理工程师严格控制,加强管理。
2.6保险
公路施工的周期较长且会受到各种自然因素的影响,容易造成实施的过程中发生意外事件,这就需要工程的管理机构向保险机构支付保险费用,以确保在发生严重的事故之后可尽量挽回损失。
保险的优势在于只是支付小额的保险费用,一旦发生严重的意外事故就能够提供较多的资金赔偿,增强风险抵御能力,监理工程师要确认承包人投保后才能同意其开始施工。
3结语
公路工程索赔是在合同履行过程中,对于并非自己的过错由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
它是一种正当的权利要求,也是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。
参考文献:
[1]张亚鹤,周海飞.分析我国公路工程监理现状及新时期公路工程监理方法[J].建筑工程技术与设计,2016,(12):1347.
[2]胡永耀.实施公路工程监理的全面质量控制[J].城市建设理论研究(电子版),2014,(28):4144-4144.
[3]裘丽娅.浅谈施工合同管理在监理工作中的重要地位[J].科技创新与应用,2014,(4):227-227.
[4]周培峰.公路桥梁施工合同跟踪管理的要点研究[J].交通世界(工程技术),2015,(1):50-51.。