2012年监理工程师合同管理
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共60题）1、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。
A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】 D2、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】 C3、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】 A4、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。
A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】 B5、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】 C6、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。
乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。
采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。
A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】 A7、以下说法不符合安全运动条件的是（）。
A.一开始不要做剧烈的运动B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量C.水分的补给要充足D.身体不适时要休息【答案】 B8、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。
A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】 C9、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。
2012年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试真题及答案(单选题)
2012年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》考试真题及答案单项选择题1.工程质量形成过程中，直接影响项目决策和设计质量的是( )阶段。
A.勘察设计B.可行性研究C.竣工验收D.施工安装2.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责( )。
A.提供施工场地B.组织设计图纸交底C.审核设计变更方案D.检验建筑材料、构(配)件3.在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行( )。
A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测4.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对( )进行审查。
A.现场质量保证体系B.勘察实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告5.对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由( )签发审查意见。
A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业部门负责人D.会审专家组组长6.按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否( )。
A.有能力执行并保证工期和质量目标8.掌握了本工程的特点及难点C.采用了先进的技术方案D.全面分析了施工条件7.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报( )审核。
A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门8.当采用解析图方式表达施工过程质量预控及对策时，该解析图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的( )。
A.工作任务名称B.技术工作内容C.管理工作要求D.控制对策措施9.在结构工程施工中对已安装的模板、架立的钢筋等应进行( )检验。
A.全数B.抽样C.整体D.综合10.在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是( )。
A.监理工作联系单8.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知11.对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得( )签署的商务记录，为索赔提供依据。
2012年监理工程师考试《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是( )。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同8.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于( )。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务9.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共50题）1、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。
A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】 B2、2012 年9 部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012 年版），其（）与标准施工合同的要求相同。
A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】 C3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】 B4、关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】 B5、关于抵押的说法，正确的是（）。
A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】 B6、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】 C7、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法【答案】 A8、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。
2022年-2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)
2022年-2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】 A2、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。
A.《合同条款》B.《合同格式》C.《合同内容及格式》D.《合同条款及格式》【答案】 D3、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】 B4、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】 C5、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【答案】 B6、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。
A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同【答案】 A7、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】 A8、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A9、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
总监理工程师管理办法
杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法2012—02-24一、总则第一条为了进一步加强工程建设监理行业从业人员的管理,规范建设工程项目总监理工程师的监理行为，促进我市建设监理市场健康有序地发展，根据《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2009〕22号）、《注册监理工程师管理规定》、《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》、《杭州市建设市场主体信用管理办法》等相关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称建设工程项目总监理工程师（以下简称项目总监)是指由监理企业法定代表人任命并对建设项目监理工作全面负责的管理者，是监理企业法定代表人在该建设项目上的代表人。
第三条在市区范围内（不含萧山区、余杭区）,监理企业项目总监从事建设市场活动以及对其行为进行的监督管理，适用本办法。
第四条杭州市城乡建设委员会（以下简称市建委）负责项目总监的监督管理。
杭州市建设工程招标投标管理办公室（以下简称市招标办）、杭州市建设工程交易中心（以下简称市交易中心)、杭州市建筑企业管理站（以下简称市建管站）、杭州市建设工程质量安全监督总站（以下简称市质安监总站）和各区建设行政主管部门及其所属管理机构，按照各自职责，具体负责对项目总监工作的日常检查和监管.二、任职管理第五条项目总监必须由取得国家监理工程师资格证书并注册在监理企业，且与该企业有合法的劳动合同、工资以及社会保险关系的在职监理人员担任。
项目总监必须按照《注册监理工程师管理规定》进行注册、执业和继续教育，并符合《建设工程监理规范》规定的任职条件。
取得监理工程师资格证书但未取得注册监理工程师注册执业证书和执业印章的人员,不得从事项目总监工作。
第六条建设工程项目监理实行总监负责制。
项目总监全面履行受委托的监理合同，主持项目监理部的工作，对项目监理部其他监理人员的现场监理行为承担管理责任。
第七条项目总监原则上只能同时在一个一等工程项目或二个二等(含二等以下）工程项目中任职。
2012年监理工程师《合同管理》冲刺试题二
2012年监理工程师《合同管理》冲刺试题二一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题对于肯定不能排除，但又不能肯定予以确认的风险按（）考虑。
A．排除B．排除与确认并重C．确认D．先怀疑，后排除【正确答案】：C试题解析：在风险识别过程中应遵循以下几个原则：①由粗及细，由细及粗。
②严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。
③先怀疑，后排除。
④排除与确认并重。
对于肯定可以排除和肯定可以确认的风险应尽早予以排除和确认。
对于一时既不能排除又不能确认的风险再作进一步的分析，予以排除或确认。
对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。
⑤必要时，可作实验论证。
做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第2题不属于监理工程师的职业道德内容的是（）A．不以个人名义承揽监理业务B．不收受被监理单位的任何礼金C．坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议D．不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职【正确答案】：C试题解析：在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则有以下几方面：①维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；②执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；③努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；④不以个人名义承揽监理业务；⑤不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；⑥不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；⑦不收受被监理单位的任何礼金；⑧不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；⑨坚持独立自主地开展工作。
做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第3题监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式作好（）控制环节工作。
天津市建设工程监理合同(JF-2012-062)
5.通用条件；
6.附录，即：
附录A相关服务的范围和内容
附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：（¥）。
包括：
1.监理酬金：。
2.相关服务酬金：。
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年监理工程师《合同管理》模拟题（2）2012-02-06 11:36【大中小】【打印】【我要纠错】单项选择题1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。
A．1年B．2年C．3年D．5年2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。
A．工程所在地B．施工单位所在地C．建设单位所在地D．合同签订地3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。
A．原价格B．交付时的价格C．原价格和交付时价格中的较高者D．原价格和交付时价格中的较低者4、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（）。
A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．不安抗辩权D．同时履行抗辩权5、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院（）债务人的行为。
A．变更B．代位C．解除D．撤销6、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同，合同中约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨。
这种情况为（）。
A．债务承担B．债务人向第三人履行债务C．由第三人向债权人履行债务D．债权转让7、根据我国《合同法》的规定，既具有对合同未违约方进行补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。
A．罚金B．赔偿金C．预付款D．违约金8、合同当事人约定了定金3万元，违约金4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金的一方（）万元。
A．3B．6C．7D．109、某工程总投资2100万，预计某一设备的采购价为300万元，就设备采购而言，（）。
A．必须进行招标B．可以不进行招标C．必须采用询价来确定供应商D．只能通过公开招标来确定供应商10、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。
A．3B．5C．7D．5-7答案：1、A 2、A 3、B 4、D 5、D 6、B 7、D 8、B 9、A 10、D 2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（3）2011-12-27 16:51 【大中小】【打印】【我要纠错】1.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B．发出终止合同通知，通知发出14日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C．发出终止合同通知，通知发出l4日内未得到答复，可在第-个通知发出35日内终止D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，通知发2．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（）。
A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用3．委托监理合同的通用条件是（）。
A．标准条件B．修改条件C．专用条件D．补充条件4．监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（）。
A．开工令B．停工令C．复工令D．验收令5．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。
A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B．从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止6．设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。
A．和解B．调解C．和解或诉讼D．仲裁或诉讼7．发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。
A．施工现场的工作条件B．生活条件C．设计人的现场津贴D．交通工具8．设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。
A．10％B．20％C．30％D．40％9．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延答案：1．D 2．C 3．A 4．D 5．B 6．D 7．C 8．C 9．C2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（4）2011-12-27 16:52 【大中小】【打印】【我要纠错】1．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延2．所列条款的约定不区分具体工程的行业、地城、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指（）含义A．协议B．通用C．专用D．从属3．工程进度款的支付方式不包括（）A．按月计量支付B．按工艺部位支付C．按里程碑完成的进度分阶段支付D．完成工程后一次性支付4．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是（）。
A．工程师可以拒绝验收B．承包人承担由此发生的费用C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程帅的要求重新采购符合要求的产品D．由此造成工期延误不予顺延5．工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（）A．承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B．发包人承担的合同价款，工期顺延C．承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D．发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延6．工程施工中经常发生的变更是（）。
A．设计变更B．进度变更C．合同变更D．投资变更7．由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以（）A．折价拍卖工程B．提交裁决C．起诉D．停工8．联动无负荷试车由（）来组织。
A．发包人B．理论换算法C．衡量法D．设计人9．如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（）规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。
A．《标准化法》B．《合同法》C．《质量法》D．《建筑法》答案：1．B．2．B 3．B 4．C 5．B 6．A 7．D 8．A 9．A2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（5）2011-12-27 16:53 【大中小】【打印】【我要纠错】1．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。
但由于外部配合条件条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。
经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方的验收记录上签字。
工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）A．4月15日B．5月1日C．5月15日D．5月18日2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日3．在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。
A．合同内注明工期B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数4．给指定分包商的付款应从（）内开支A．进度款B．变更价款C．预付款D．暂列金额5．工程师判定风险责任的准则是（）。
A．有经验的承包商在投标阶段能否合理预见B．风险事件的程度C．风险起因D．承包商抗风险能力6.工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由（）承担。
A．业主B．承包商C．工程师D．指定分包商7．关于业主的资金安排说法错误的是（）。
A．承包商可以要求业主提供资金安排计划B．接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C．第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交D．业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21天以上通知业主8．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。
其理由是发包人应承担外部协调不力责任。
此种地索赔属于（）A．总索赔B．道义索赔C．默示索赔D．工程变更索赔9．（）是指分析索赔事件的影响。
A．分析索赔事由B．事态调查结果C．实际损失分析D．损害事件原因调查答案：1．A 2．A 3．B 4．D 5．A 6．B 7．C 8．C 9．C2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（6）2011-12-27 16:57 【大中小】【打印】【我要纠错】1．法人应当具备（）等条件。
A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准2．合同法律关系的主体包括（）。
A．自然人B．法人C．行为D．权利E．事件3．可以是第三人做出担保的方式有（）。
A．保证B．抵押C．质押D．留置4．“建筑工程一切险”的被保险人可以是（）。
A．业主B．分包人C．承包人D．技术顾问5．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。
A．质量B．结算C．仲裁D．标的E．担保6．合同履行中，承担违约责任的方式包括（）等。
A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．返还财产E．追缴财产，收归国有7．《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。
A．要约人确定了承诺期限B．要约已经到达受要约人C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E．要约人明示要约可以撤销8．下列叙述中正确的是（）。
A．无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B．表见代理的后果由代理人承担C．无效合同的确认权只归人民法院D．无民事行为能力的人不能订立合同E．合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承9．合同不当履行的处理包括（）。
A．因债权人致使债务履行困难的处理＆提前或部分履行的处理C．合同不当履行中的保全措施D．部分合同失效的处理E．合同部分撤销的处理10．合同可以终止的情况有（）。
A．合同解除B．债务相互抵消C．债权人免除债务D．债权债务同归于一人E．债权人未请求履行答案：1．ABCD 2．AB 3 ABC 4 ABCD 5．BC 6．ABC 7．ACD 8．ADE 9．ABC10．ABCD2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（7）2011-12-27 16:58 【大中小】【打印】【我要纠错】1．《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。