重庆省2016年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试题
2023年重庆市整理监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2023年重庆市整理监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%2..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法3.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的。
国外供货方在投标时应报( )价。
A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF4.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担5.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件6.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法7.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试9.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理工程师考试题库--合同管理1
监理工程师考试题库--合同管理12016年监理工程师考试题库--合同管理1练习题1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作6.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。
重庆省2016年上半年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试试卷
重庆省2016年上半年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人2、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性3、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施4、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单5、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性6、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层7、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则8、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化9、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担10、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动11、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
重庆省2016年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题
重庆省2016年监理工程师：建设工程合同管理概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是__。
A．监理单位行政管理人员工资B．监理人员的津贴，附加工资、奖金C．经营业务费D．监理单位职工福利费2、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理3、工程监理投标文件的核心是。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：施工组织设计E：工程保险金4、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是。
A：审查分包单位的资质B：主持整理工程项目的监理资料C：审查和处理工程变更D：审批监理实施细则E：工程保险金5、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，。
A：由总承包单位承担主要责任B：由分包单位承担主要责任C：由总承包单位和分包单位承担连带责任D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任E：工程保险金6、建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的。
A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定7、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理8、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。
A：合同关系简单，故合同管理难度较小B：合同关系简单，但合同管理难度较大C：合同关系复杂，故合同管理难度较大D：合同关系复杂，但合同管理难度较小E：工程保险金9、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
工程合同管理考试题
工程合同管理考试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，通常被视为合同生效的条件之一的是：A. 合同签字. 预付款支付C. 开工令下达D. 监理工程师确认2. 以下哪项不是工程合同变更的常见原因：A. 设计变更. 施工方法变更C. 法律法规变动D. 市场价格波动3. 在工程合同中，索赔通常是指：A. 要求延长工期. 要求增加费用C. 要求赔偿损失D. 所有以上选项4. 工程合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商5. 合同履行过程中，如果出现不可抗力事件，应当：A. 立即终止合同. 通知对方并协商解决C. 自行承担损失D. 要求对方赔偿损失二、判断题（每题2分，共20分）6. 合同中的违约责任条款是对违约方的一种惩罚。
（错/对）7. 工程合同的变更必须经过双方当事人的书面同意。
（对/错）8. 在合同履行过程中，任何一方都有权提出变更请求。
（对/错）9. 合同中的保密条款对于保护商业秘密是不重要的。
（错/对）10. 工程合同的风险分担原则是风险由能够最有效控制该风险的一方承担。
（对/错）三、简答题（每题10分，共40分）11. 请简述工程合同管理中的风险管理流程包括哪些主要环节？12. 描述在工程合同中，如何处理因设计变更导致的成本增加问题。
13. 解释什么是“履约担保”，并说明其在工程合同中的作用。
14. 阐述在工程合同争议中，为什么协商解决是最优先的选择。
四、案例分析题（每题20分，共60分）15. 某建筑工程项目在施工过程中遭遇了不可预见的地质条件，导致工程进度延误。
请分析承包商应如何根据合同条款处理此类情况，并说明业主和承包商各自的责任和义务。
16. 在一个大型工程项目中，由于原材料价格大幅上涨，承包商提出了成本增加的索赔。
请分析在这种情况下，应如何依据合同条款进行索赔处理，并讨论可能的解决方案。
17. 描述一种情景，在该情景中，由于一方未能按时完成合同规定的工作内容，导致整个项目延期。
2016年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2016年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。
A．项目可行性研究B．项目决策C．工程设计D．工程施工【正确答案】B【参考解析】项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。
所以，项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
2．工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。
这是因为工程质量本身具有（）的特点。
A．影响因素多B．质量波动大C．检验特殊性D．终检局限性【正确答案】D【参考解析】工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在质量，或对不合格零部件进行更换。
而工程项目的终检（竣工验收）无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。
因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
3．工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。
A．监理单位B．施工单位C．设计单位D．工程质量监督机构【正确答案】A【参考解析】工程质量检测单位完成检测业务后，应当及时出具检测报告。
检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。
检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。
4．根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。
A．生产厂B．规格和型号C．供应商D．使用年限【正确答案】B【参考解析】设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
重庆省2016年监理工程师合同管理：验收情况考试试题
重庆省2016年监理工程师合同管理：验收情况考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。
A：联合体投标没有联合体协议书B：投标工期长于招标文件要求的工期C：投标报价的大写金额与小写金额不一致D：投标文件没有投标人授权代表的签字E：专业监理3、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。
按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。
建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。
试估算该项目的建设投资万元。
A：56959．01B：59659．01C：59569．01D：59695．01E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：按设备费百分比形式的概算指标法D：按每吨设备安装费形式的概算指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是__。
A．施工招标B．材料招标C．设备招标D．设计招标6、某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为万元。
A：80B：286．4C：160D：240E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为。
2016年西藏注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试试卷
2016年西藏注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单2、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理3、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工阶段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为天。
A：12B：13C：14D：15E：自我评定4、建设项目静态投资考虑的因素是。
A：价格上涨风险引起的投资增加B：因时间迁移而产生的单利利息支出C：因时间迁移而产生的复利利息支出D：因工程量误差而可能引起的投资增加E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是。
A：监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细B：监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批C：监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容D：监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制E：工程保险金6、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A．合同管理B．施工技术交底C．质量的预控D．质量的检验7、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担8、【例1·单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目．下列项目可以不进行招标。
2016年重庆市监理员考试真题
一、单项选择题1、以下文件中属于建设行政部门规章的是( D）A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．生产安全事故报告和调查处理条例D．建设工程监理企业资质管理管理规定2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（ C )的范围内从事建筑活动。
A技术职称B。
岗位 C.执业资格 D.注册3、工程建设监理是建设监理单位受建设单位的委托，在施工阶段进行的（A ）活动.A、监督B、检查C、执法D、服务4、监理的行为主体是（ A ）A、监理单位B、总监理工程师C、监理企业法人D、技术负责人5、实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有( B ）工程监理单位监理.建设单位与其委托的工程监理单位应当订立委托监理合同。
A、营业执照的B、相应资质的C、监理收费较低的D、甲级6、《建设工程资料管理条例》规定，未经（A )签字建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
A、总监理工程师B、监理工程师C、监理员D、项目经理7、工程监理单位应当依法取得相应等级的( D )并在资质等级许可的范围内承担工程监理业务.A、机构代码证B、执业资格证C、岗位证D、资质证书8、工程项目建设监理实行(D)负责制.A、总经理B、项目法人C、项目经理D、总监理工程师9、项目监理机构调换监理人员应书面通知（ A ）.A、建设单位B、主管部门C、施工单位D、建设工程质量监督站10、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定,《重庆市监理员岗位证书》有效期为（C）年A、1B、2C、3D、411、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，监理员(A）建设工程监理合同中任职.A、只能在一个B、可在两个C、可在三个D、可在多个12、项目监理机构调换专业监理工程师应通知(A）A、建设单位B、主管部门C、施工单位D、建设工程质量监督站13、工程项目开工前，监理人员应参加由（A）注册召开的第一次工地会议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重庆省2016年注册监理工程师合同管理：工程进度付款考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。
A：地基承载力检验报告B：外窗气密性检测报告C：幕墙气密性检测报告D：外墙热工性能E：工程变更单2、在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则该工作实际上最早应从开工后。
A：第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成B：第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成C：第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成D：第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成E：自我评定3、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段4、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．必须由总承包单位自行完成B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位5、合同解除后，合同中的__条款仍然有效。
A．结算和清理B．仲裁和诉讼C．结算、清理、违约D．结算、仲裁、违约6、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理7、实现建设项目投资控制最有效的手段是。
A：实行经济承包责任制B：进行招标和投标C：经济核算D：技术与经济相结合E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、为了有效地进行投资控制，可采取的组织措施是。
A：重视工程设计多方案比选B：严格审查施工组织设计C：严格审核各项费用支出D：明确项目投资控制者及其任务E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。
A：1．0B：1．O5C：1．O6D：1．O7E：专业监理10、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应对承包单位进场的工程材料、构配件和设备采用方式进行抽检。
A：平行检验或旁站B：见证取样或旁站C：平行检验或见证取样D：平行检验和见证取样E：工程保险金11、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A：合同的当事人B：合同双方的权利C：合同双方的义务D：合同的标的E：专业监理12、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。
A：风险回避是应对技术风险的最佳策略B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策C：风险转移对被转移者都是不利的D：非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策E：工程保险金13、现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款，均采用到期1次性偿还本息的还款方式。
甲银行贷款年利率11％，每季度计息1次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息1次。
借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为。
A：11．00％B：11．46％C：12．00％D：12．36％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是。
A：工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C：工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D：工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的均由工程师确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：查点法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理17、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理延续注册，延续注册有效期年。
A：2B：3C：4D：5E：工程保险金18、【例1·单选题】下列不属于PMBOK总体框架的基本过程组。
A：启动过程组B：计划过程组C：监控过程组D：操作过程组E：工程保险金19、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的__。
A．有效性和效率B．科学性C．管理水平D．创造价值能力20、【例2·单选题】已知某工程施工持续时间见表2-5。
为缩短计划工期，允许第Ⅰ和第Ⅱ施工过程之间搭接1天，施工过程Ⅱ完成后，要技术间歇2天，第Ⅲ和第Ⅳ施工过程之间有1天的组织间歇。
按照流水施工组织，其最短总工期为天。
A：40B：41C：42D：43E：自我评定21、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，__。
A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任22、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单23、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6024、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理25、对设计投标人的资格审查不包括__。
A．证书的种类B．证书级别C．允许承接的任务范围D．近几年完成工程项目表二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。
A：分部分项工程量清单计价B：措施项目清单C：其他项目清单D：规费项目清单E：风险费用清单2、【例5·多选题】在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的进行标定。
A：已完任务量比例B：尚余自由时差C：尚需作业时间D：已消耗劳动量E：尚余总时差3、质量管理体系文件的编制原则包括下列。
A：符合性B：确定性C：相容性D：持续受控E：可操作性4、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。
A：协助建设单位确定工期总目标B：编制工程项目建设总进度计划C：编制设计阶段简单的工作计划D：施工现场条件调查和分析E：编制施工总进度计划5、对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意。
A：工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期B：被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期C：划清施工进度拖延的责任D：无权要求承包人缩短合同工期E：被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容6、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。
A．正确理解合同规定B．只为承包人提供力所能及的帮助C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商E．始终以业主的利益为重7、下列情形属于可以不招标的有。
A：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目B：需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目C：采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目D：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目8、施工图审查的依据有__。
A．(建筑工程施工质量验收统一标准)B．批准的立项文件C．批准的初步设计文件D．国家关于结构安全、消防、抗震等方面的强制性标准、规范E．设计合同9、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。
A：自检B：交检C：专检D：监检E：焊接检验10、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为：a为350，b为30，c为100，d为70，e为400，f为50。
下列说法正确的是。
A：a因素是次要因素B：b因素是一般因素C：c因素是次要因素D：d因素是次要因素E：e因素是主要因素11、关于分包合同管理的说法，正确的有。
A：签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B：业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C：工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D：承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E：工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任12、建设项目董事会的职权包括。
A：负责筹措建设资金B：负责提出开工报告C：负责控制工程投资、工期和质量D：负责生产准备和培训人员E：负责提出项目竣工验收申请报告13、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。
A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批D：工程监理企业资质证书的有效期为5年E：工程监理企业资质证书的有效期为3年14、下列有关监理工程师注册的表述错误的是。
A：监理工程师每人最多可以申请三个专业注册B：延续注册的有效期为4年C：延续注册时，申请人需提交延续注册申请表D：初始注册不需要提供继续教育要求的证明材料E：变更注册时，需提供继续教育要求的证明材料15、建设工程目标控制的组织措施包括。
A：确定建设工程发包组织管理模式B：明确目标控制人员的任务和职能分工C：落实目标控制机构与相关人员D：改善目标控制工作流程E：对技术方案组织技术经济分析论证16、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。
A．能充分发挥主导施工机械的生产率B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合D．划分施工段只适用于道路工程E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求17、下列选项属于网络计划时间参数的有。
A：工期B：两项工作之间的时间间隔C：最早完成时间D：节点最早时间E：节点时差18、监理单位与被监理单位的关系是通过__确定的。