2018工程保证金合同范本
建设工程保证金合同书5篇
建设工程保证金合同书5篇篇1甲方（发包人）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]乙方（承包人）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]鉴于甲方需要建设一项工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经过友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程期限：[工程期限]二、保证金条款1. 乙方需向甲方交纳保证金，金额为[保证金金额]。
该保证金是为了确保乙方在施工过程中能够按照合同条款履行其义务。
2. 乙方应在合同签订后[保证金交纳期限]内将保证金交纳至甲方指定账户。
甲方在收到保证金后，应向乙方出具收据。
3. 在施工过程中，如果乙方出现违约行为或施工质量问题，甲方有权扣除部分或全部保证金作为违约金或赔偿金。
但甲方应确保扣除行为符合法律法规和合同条款。
4. 在工程竣工验收合格后，若乙方完全履行了合同条款，甲方应在[竣工验收后返还保证金期限]内将保证金返还给乙方。
返还方式可以为转账或支票支付。
5. 若因乙方原因导致工程无法按时完成或施工质量严重不符合要求，甲方有权解除施工合同，并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。
此时，保证金将作为违约金或赔偿金的一部分。
三、其他条款1. 双方应严格遵守合同条款，确保工程的顺利进行。
若一方违约，应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 双方应保密彼此的商业秘密和保密信息，不得擅自泄露或利用对方的保密信息谋取私利。
3. 双方应积极配合，协商解决施工过程中出现的问题和争议。
若协商不成，可提交仲裁机构或法院解决。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方（发包人）：[公司名称]签字盖章：__________日期：__________乙方（承包人）：[公司名称]签字盖章：__________日期：__________篇2合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
工程保证金合同(模板)范本
工程保证金合同范本1. 合同概述本合同由甲方（简称“乙方”）与乙方（简称“甲方”）签署，双方就工程保证金的支付、使用和退还等事宜达成协议。
2. 合同内容2.1 保证金金额甲方应在合同生效之日起，向乙方支付工程保证金。
工程保证金金额为合同总价款的10%，即人民币（简称“元”）。
2.2 保证金支付方式甲方应在合同签署之日起5个工作日内，将工程保证金支付至乙方指定的银行账户。
支付完毕后，甲方应及时向乙方提供支付凭证。
2.3 保证金的使用在情况下，乙方有权对工程保证金进行使用：•乙方违约，导致工程无法按时进行或无法按照合同要求完成；•甲方违约，导致乙方无法按照合同要求收取全部或部分工程款项。
2.4 保证金的管理乙方应妥善管理工程保证金，并按照合同约定使用。
2.5 保证金的退还在情况下，乙方应按照合同约定将工程保证金退还给甲方：•工程顺利完成，经验收合格；•双方确认无其他债权债务关系。
3. 违约责任3.1 甲方违约责任若甲方未按合同约定的时间和金额支付工程保证金，甲方应承担违约责任，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为未支付保证金金额的10%。
3.2 乙方违约责任若乙方未按合同约定的时间和条件使用或退还工程保证金，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未使用或未退还保证金金额的10%。
4. 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
5. 合同变更任何对本合同的变更或补充应以书面形式作出，并经双方签字或盖章后生效。
6. 合同生效本合同在双方签字盖章后生效，有效期自合同签署之日起至工程完工验收合格之日止。
7. 其他本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
8. 合同解除本合同在情况下，任何一方有权提前解除合同：•一方违约且在接到解除通知后经过合理期限后仍未改正；•因不可抗力原因使得合同无法继续履行。
工程保证金合同范本三篇【共4页】
工程保证金合同范本三篇【篇一】工程名称：甲方：乙方（施工）：甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。
（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。
因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
工程项目保证金合同书（精选3篇）
工程项目保证金合同书（精选3篇）工程项目保证金书篇1甲方：××市×房地产开发有限公司法定代表人：住所地：乙方：×房地产开发有限公司法定代表人：住所地：××市路甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付×万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为×年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金)，由乙方按照利率支付给甲方利息;三、余下保证金的归还期限为：四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________代表(签字)：_________ 代表(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程项目保证金合同书篇2甲方：乙方(责任人)：甲乙双方经协商，就签订本，望双方共同遵守执行。
1.0 第一条双方责任1.1 甲方责任1.1.1 甲方有权利对工程施工各方面进行监控。
资金、工程进度、工程质量、现场形象宣传等工程管理由相应的职能部门负责，具体措施参考甲方分得各项管理规定。
1.1.2 甲方质量监督部门负责对工程质量、进度等进行监督检查，乙方应主动予以配合。
1.1.3 在该工程开工前3日，由甲方组织对乙方所有人员进行至少一次开工前的培训工作。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本第一条合同主体甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第二条工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程总价：__________第三条保证金金额甲乙双方经协商一致，确定工程保证金的金额为人民币____元整（大写：__________________________元整）。
第四条保证金的作用1.保证金是为保障甲方利益，确保乙方按合同约定完成工程。
2.保证金是为约束乙方履行合同，按期、按质、按量完成工程。
第五条保证金退还条件1.乙方按合同约定完成工程，并经甲方验收合格。
2.乙方按合同约定履行各项义务，无违约行为。
3.乙方提交相关退还保证金所需的材料。
第六条保证金退还方式1.甲方应在乙方满足第五条退款条件后____个工作日内，退还乙方保证金。
2.保证金退还方式为银行转账，账户信息如下：–户名：__________–账号：__________–开户银行：__________第七条合同的解除和终止1.在合同执行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并扣除相应保证金作为违约金。
2.在合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商终止合同，并按实际情况处理保证金。
第八条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________请注意，其他合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改，并在签订前征求法律人士的意见。
第一条合同主体甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第二条工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程总价：__________第三条保证金金额甲乙双方经协商一致，确定工程保证金的金额为人民币____元整（大写：__________________________元整）。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（保证人）：________________乙方（受益人）：________________二、鉴于条款鉴于甲方自愿为乙方提供工程保证金，以确保乙方按照双方签订的《建设工程合同》约定履行相关义务，经双方协商一致，特订立本合同。
三、定义1. 工程保证金：指甲方为保障乙方履行《建设工程合同》约定的义务，向乙方支付的保证金。
2. 建设工程合同：指甲乙双方签订的关于建设工程的合同，合同编号为____________。
四、保证金额及支付方式1. 保证金额：人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后【】日内，将保证金额支付至乙方指定的银行账户。
五、保证期限本合同保证期限自【年】年【月】月【日】起至《建设工程合同》约定的工程竣工日期止。
六、保证义务1. 甲方应按照本合同约定履行保证义务，确保乙方按照《建设工程合同》约定的期限、质量、安全等要求完成工程建设。
2. 甲方不得以任何理由拒绝或延迟支付保证金额。
3. 甲方不得干涉乙方在工程建设过程中的正常经营活动。
七、解除保证1. 在保证期限内，如乙方按照《建设工程合同》约定履行完毕全部义务，甲方有权解除保证。
2. 在保证期限内，如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除保证。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定支付保证金额，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：【】。
2. 如乙方未按照《建设工程合同》约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：【】。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程保证金合同范本(通用)
工程保证金合同范本（通用）甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程保证金的相关事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程保证金1.1甲方应按照本合同约定向乙方支付工程保证金，以保证乙方按照合同约定履行工程质量和工程进度等相关义务。
1.2工程保证金的金额为人民币【】元（大写：【】元整），甲方应在本合同签订之日起【】日内一次性支付给乙方。
1.3乙方收到工程保证金后，应按照本合同约定履行相关义务，保证工程质量和工程进度。
二、工程质量和工程进度2.1乙方应按照甲方的要求和本合同约定，按照国家和行业的相关标准，保证工程质量和工程进度。
2.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定承担相应的违约责任。
2.3乙方应按照甲方的要求和本合同约定，提供工程进度报告，并及时向甲方报告工程进展情况。
三、工程保证金的退还3.1在乙方按照本合同约定履行相关义务，保证工程质量和工程进度，并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格之日起【】日内退还工程保证金。
3.2如乙方未按照本合同约定履行相关义务，甲方有权扣除部分或全部工程保证金，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、违约责任4.1甲方未按照本合同约定支付工程保证金的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付相应的违约金。
4.2乙方未按照本合同约定履行相关义务，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
五、争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________签订日期：【】年【】月【】日附件：1.工程保证金支付凭证2.工程进度报告3.工程验收报告4.其他相关文件========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：政府投资项目增加条款：a)乙方需遵守国家相关法律法规和政策，确保工程的合法合规性。
工程保证金合同范本
工程保证金合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________第一条工程保证金1.1乙方同意按照本合同约定的金额和期限向甲方支付工程保证金，作为履行主合同义务的保证。
1.2工程保证金金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
1.3乙方应在签订本合同后__个工作日内将工程保证金支付至甲方指定的银行账户。
第二条工程保证金的退还2.1在主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后，且乙方按照主合同的约定履行完毕所有义务后，甲方应在__个工作日内无息退还乙方支付的工程保证金。
2.2如乙方在主合同履行过程中存在违约行为，甲方有权根据主合同的约定扣除相应金额的工程保证金作为违约金，剩余部分退还乙方。
第三条工程保证金的补充3.1如乙方在主合同履行过程中因自身原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方在__个工作日内补足相应金额的工程保证金。
3.2乙方应在收到甲方通知后__个工作日内补足工程保证金，否则视为乙方严重违约，甲方有权解除主合同，并扣除乙方已支付的工程保证金作为违约金。
第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，应向守约方支付违约金，违约金为本合同约定的工程保证金的__%。
4.2除违约金外，违约方还应赔偿守约方因此造成的其他损失。
第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同约定的工程竣工验收合格并办理移交手续后终止。
6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：_______乙方代表（签名）：_______签订日期：____年__月__日附件：《建设工程施工合同》========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高风险工程增加条款：风险评估：乙方在进行高风险工程施工前，应提交详细的风险评估报告，并获得甲方批准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：
2018工程保证金合同范
本
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
合同签订注意事项
一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双
方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人
签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
【篇一】
工程名称：
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_
____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_______
_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程
施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工
程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。
（除不可抗力的因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。
因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
【篇二】
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额
抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工
程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理
人（签字）：
【篇三】
甲方：××××工程有限责任公司
乙方：××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，
自愿放弃××××××万元保证金。
2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一
事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。
4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
年月日年月日
【2018工程保证金合同范本】由中国教育考试门户网站提供，更多合同范文最新资料和信息请访问合同范文。