建设工程基本法律知识_练习题与答案解析
一级建造师-建设工程法规及相关知识100题 权威解析版
一级建造师-建设工程法规及相关知识（100题）姓名:________ 得分:________二、单选题（每题1分）1. 下列哪项是工程建设项目竣工验收的必要前提？(A) 验收主体已确定(B) 工程已全部竣工(C) 建设单位已完成验收准备工作(D) 以上所有答案：D解析：竣工验收的前提是验收主体确定、工程全部竣工、建设单位完成验收准备工作等因素同时满足。
2. 以下哪项是《消防法》中规定的人员防火职责？(A) 对违反消防安全规定的行为进行制止(B) 扑救初起火灾(C) 向消防队报告火情(D) 上述所有选项答案：D解析：《消防法》第六十条规定，人员有对违反消防安全规定的行为进行制止、扑救初起火灾、向消防队报告火情等防火职责。
题目1：3. 建设工程合同中，下列哪项属于合同文件的组成部分？(A) 招标文件(B) 施工许可证(C) 质保书(D) 安全生产许可证答案：A解析：招标文件是合同文件中的重要组成部分，包括了投标邀请书、投标书、投标保证书等文件。
4. 题目5关于工程监理的职责，下列说法正确的是：(A) 监督施工质量(B) 审核工程进度款(C) 组织验收工程(D) 上述所有答案：D解析：工程监理的职责包括监督施工质量、审核工程进度款、组织验收工程等。
5. 根据《建筑法》，建设工程竣工验收由（）组织。
A. 施工单位B. 设计单位C. 监理单位D. 建设单位答案：D解析：《建筑法》第二十八条规定，建设工程的竣工验收由建设单位组织。
6. 下列哪一项不属于建设工程相关法规体系？A. 《建筑法》B. 《招标投标法》C. 《劳动法》D. 《环境保护法》答案：C解析：《劳动法》不属于建设工程相关法规体系，它主要规范劳动关系。
7. 下列哪一项属于建设工程竣工验收程序中应当具备的基本条件？(A) 工程已实际完成(B) 相关工程文件齊全(C) 各方验收签证齐全(D) 以上所有答案：(D)解析：根据《建设工程竣工验收管理办法》，建设工程竣工验收应当具备的基本条件包括：工程已实际完成；建设工程相关文件齐全；各项验收签证齐全。
建设工程基本法律知识 练习题与答案解析
1Z301000建设工程基本法律知识一、单项选择题1、下列法律中，属于行政法的是（）。
A.劳动法B.环境影响评价法C.招标投标法D.审计法2、下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。
A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投标办法3、关于法的形式，下列表述错误的是（）。
A.行政法规的效力高于地方性法规B.部门规章的效力低于法律和行政法规C.地方政府规章的效力低于上级地方性法规D.地方政府规章与同级地方性法规具有同等效力4、下列错误的说法是（）。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为后果由企业法人承担D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼5、某法院在某个诉讼的审理过程中为某精神病人确定王律师作为他的诉讼代理人，这个行为属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.无权代理6、代理人接受了委托，就有义务尽职尽责地完成代理工作。
如果不履行或不认真履行代理职责而给被代理人造成损害，则（）。
A.由被代理人承担赔偿责任B.由代理人承担民事责任C.由行为人承担法律责任D.由被代理人承担赔偿责任，代理人承担连带责任7、某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为（）。
A.招标、拍卖B.议标C.协议D.划拨8、由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。
在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。
这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。
A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.请求返还原物9、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完成工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设之间构成的是（）。
一级建造师-建设工程法规及相关知识100题 深度解析版
一级建造师-建设工程法规及相关知识（100题）姓名:________ 得分:________二、单选题（每题1分）1. 关于建设工程监理，下列说法错误的是：(A) 监理工程师享有工程建设全过程的监督权(B) 监理工程师可以代表业主行使合同约定的权力(C) 监理工程师对施工单位的指令具有强制约束力(D) 监理工程师可以负责工程的结算和验收答案：C解析：监理工程师对施工单位的指令没有强制约束力，而是通过提出意见和建议的方式进行监督。
2. 单选题5根据《工程建设标准强制性条文》，下列哪种建筑物属于必须使用钢筋混凝土或其他不燃材料建造的建筑物？(A) 高度为24 米的住宅楼(B) 建筑面积为500 平方米的办公楼(C) 地下两层的车库(D) 框架结构的三层厂房答案：C解析：《工程建设标准强制性条文》第四条规定，地下建筑物和构筑物必须使用钢筋混凝土或其他不燃材料建造。
3. 下列哪项不是《建筑法》规定的建筑工程承包合同的必备条款？(A) 工程价款(B) 工程工期(C) 工程质量要求(D) 工程竣工验收标准答案：D解析：《建筑法》明确规定了建筑工程承包合同必备条款包括工程价款、工程工期、工程质量要求、付款方式四个方面，没有提及工程竣工验收标准。
4. 1. 建设工程的法律主体包括：(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 以上全部答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设工程的法律主体包括发包人、承包人和监理人。
5. 单选题3施工单位应当在开工前向工程所在地县级以上人民政府住房和城乡建设等部门提交下列哪些文件？(A) 施工许可证(B) 施工组织设计(C) 监理机构出具的施工许可证(D) 施工合同答案：B解析：《建筑法》第六十一条规定，施工单位应当在开工前向工程所在地县级以上人民政府住房和城乡建设等部门提交施工组织设计。
6. 根据《建筑法》，取得建筑工程施工许可证的单位应当具备哪些条件？（）A. 具有相应的资质证书B. 具有固定的生产经营场所C. 具有必要的施工人员D. 上述全部答案：D解析：根据《建筑法》第四章第三十三条规定，取得建筑工程施工许可证的单位应当具备相应的资质证书、具有固定的生产经营场所和必要的施工人员。
建设工程法律法规习题及答案
建设工程法律法规一、填空1.建设活动是人类的基本活动生活之一, 是指建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程的新建、扩建和改建活动及建筑装饰、装修活动。
2、建设法规调整的对象是建设活动中所发生的各种社会关系, 包括建设活动中发生的建设管理关系、建设协调关系及相关的建设民事关系。
3.法律关系是指有法律规范确认的人与人之间的权利和义务的关系。
4.任何法律关系都是由主体、客体和内容三个要素构成的。
5.工程建设法律责任是指由于工程建设主体违反了建设法律法规的规定而应承担的不利的法律后果, 具体可以分为违法行为、违约行为、法律规定三种情况。
6.建设行政诉讼的程序一般包括起诉、受理、审理、判决和执行。
7、工程项目建设是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收, 投入生产或交付使用的整个建设过程中, 各项工作必须遵循的先后工作次序。
8、在规划区建设工程必须符合城市规划, 依法先后领取城乡规划行政主管部门核发的工程项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的“一书三证”制度。
9、建设项目取得国有土地使用权的途径一般有三种其中行政划拨、国家出让和合法转让。
10、《城市规划法》的规定城乡规划包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。
11.发布招标信息, 就是投标人将招标的有关内容通过一定的方式发布出去, 以达到吸引建筑企业参加投标的目的。
二、判断题1.工程建设招投标实质上是由建设单位的招标和建筑企业的投标两个活动组成的, 而且两部分是可以分离的整体。
（×）2.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（×）3、投标人应当在规定的投标时间后, 按照招标文件规定的方式接管投标人送来的投标文件。
（×）4.工程建设投标是建设企业承包工程的次要手段。
（×）5.当建筑企业获得招标信息时, 应该进行市场调查分析, 研究投标的可行性。
建设工程法规及相关知识试题及答案答案附后
答案：C
解析：最高20万,应该是50+20=70
33.合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确(de),可以采用(de)确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定 ②签订补充协议 ③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确(de)先后顺序是（ ）
A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③①
4.行政处罚案例中,组织听证(de)费用是由（ ）承担
A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会
答案：A
解析：当事人要求听证(de),行政机关应当组织听证.当事人不承担行政机关组织听证(de)费用.由此可以判断费用为行政机关承担.教材p146
5.下列情形中,属于要约不发生法律效力(de)是（ ）
A．拒绝要约(de)通知到达要约人B.承诺期满,受要约人未作出承诺
25.禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指（ ）
A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本
答案：C
解析：投标人不得以低于成本(de)报价竞争,这里(de)“成本”应指投标人(de)个别成本.P46
26.人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日 送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月（ ）日
A.1B0.9C.0.95D.1.1
答案：A
解析：合同(de)权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款(de)效力.P174
15.关于合同成立地点(de)说法,正确(de)是（ ）
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
建设工程基本法律知识练习题
建设工程基本法律知识练习题在一级建造师《法规》考试教材中，建设工程基本法律知识的内容包含了建设工程基本法律体系、建设工程法人制度、建设工程代理制度等。
下列资料是本章知识的练习题。
1、以下关于法的效力层级，说法错误的是。
A.宪法至上B.上位法优于下位法C.一般法优于D.新法优于旧法2、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是。
A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部3、设立法人需要具备的条件不包括。
A.依法成立B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任4、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。
后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失。
施工单位的损失应由承担。
A.项目经理与建设单位B.项目经理与施工单位C.项目经理与供应商D.施工单位与供应商5、根据《物权法》的规定，一般情况下动产物权的转让，自起发生效力。
A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有6、建设工程债发生的最主要的依据是。
A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理7、我国知识产权的主体包括著作权、专利权和。
A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权8、因发生的债务，不适用留置权。
A.保管合同B.货物运输合同C.加工承揽合同D.建设工程施工合同9、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是。
A.信用保险和意外伤害保险B.财产损失保险和第三者责任保险C.财产损失保险和意外伤害保险D.健康保险和责任保险10、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应该认定为。
A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪1Z301000 建设工程基本法律知识[题目答案分离版] 字体：大中小一、单项选择题 1、《中华人民共和国土地管理法》属于。
2024年建筑工程法规精选题目及答案
2024年建筑工程法规精选题目及答案一、选择题1. 下列关于建筑工程施工许可的说法，正确的是？A. 所有建筑工程都必须申请施工许可B. 施工许可由建设单位向建设行政主管部门申请C. 施工许可的申请必须提交设计文件和施工图纸D. 施工许可的申请必须提交工程预算和工程款项支付证明答案：B2. 下列关于建筑工程安全生产的说法，正确的是？A. 建筑施工企业可以自行决定安全生产措施B. 建筑施工企业必须按照施工图纸进行施工C. 建筑施工企业必须建立健全安全生产责任制度D. 建筑施工企业可以随意更改设计方案答案：C3. 下列关于建筑工程质量的说法，正确的是？A. 建筑工程质量由建设单位负责B. 建筑工程质量由施工单位负责C. 建筑工程质量由设计单位负责D. 建筑工程质量由监理单位负责答案：B4. 下列关于建筑工程验收的说法，正确的是？A. 建筑工程验收必须由建设单位组织B. 建筑工程验收必须由施工单位组织C. 建筑工程验收必须由设计单位组织D. 建筑工程验收可以由任何一方组织答案：A5. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是？A. 建筑工程合同必须以书面形式签订B. 建筑工程合同可以口头约定C. 建筑工程合同无需经过备案D. 建筑工程合同的签订与履行无需遵守法律法规答案：A二、判断题1. 建筑工程施工许可的申请必须提交设计文件和施工图纸。
（错误）2. 建筑施工企业可以随意更改设计方案。
（错误）3. 建筑工程质量由施工单位负责。
（正确）4. 建筑工程验收必须由建设单位组织。
（正确）5. 建筑工程合同必须以书面形式签订。
（正确）三、简答题1. 请简述建筑工程施工许可的申请流程。
答案：建筑工程施工许可的申请流程如下：1）建设单位向建设行政主管部门提交申请；2）建设行政主管部门对申请材料进行审核；3）审核通过后，发放施工许可证。
2. 请简述建筑工程安全生产的措施。
答案：建筑工程安全生产的措施包括：1）建立健全安全生产责任制度；2）制定安全生产规章制度；3）定期对施工现场进行安全检查；4）对施工人员进行安全教育培训；5）落实施工现场的安全防护措施。
2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析
2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一．单选题（本大题共70小题，每小题5分，共350分）题1．关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A．工程监理单位可以转让工程监理业务B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款【答案】B【解析】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误。
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
C错误。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
D错误。
题2．从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为（）。
A．建筑物全体业主B．物业服务企业C．可能加害的建筑物使用人D．居民委员会【答案】C【解析】经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
题3．下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（）。
A．建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业B．施工企业未取得安全生产许可证C．施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作D．分部分项工程未编制、未审核专项施工方案【答案】A【解析】A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。
B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。
（没证还擅自作业的才算）C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程。
题4．关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（）。
A．接受继续教育是其权利而非义务B．在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利C．本人的注册证书应当交由聘用单位保管D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务【答案】D【解析】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是其义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1Z301000建设工程基本法律知识一、单项选择题1、下列法律中，属于行政法的是（）。
A.劳动法B.环境影响评价法C.招标投标法D.审计法2、下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。
A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投标办法3、关于法的形式，下列表述错误的是（）。
A.行政法规的效力高于地方性法规B.部门规章的效力低于法律和行政法规C.地方政府规章的效力低于上级地方性法规D.地方政府规章与同级地方性法规具有同等效力4、下列错误的说法是（）。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为后果由企业法人承担D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼5、某法院在某个诉讼的审理过程中为某精神病人确定王律师作为他的诉讼代理人，这个行为属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.无权代理6、代理人接受了委托，就有义务尽职尽责地完成代理工作。
如果不履行或不认真履行代理职责而给被代理人造成损害，则（）。
A.由被代理人承担赔偿责任B.由代理人承担民事责任C.由行为人承担法律责任D.由被代理人承担赔偿责任，代理人承担连带责任7、某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为（）。
A.招标、拍卖B.议标C.协议D.划拨8、由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。
在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。
这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。
A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.请求返还原物9、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完成工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设之间构成的是（）。
A.买卖合同B.无因管理C.侵权行为D.不当得利10、知识产权与物权、债权相区别的首要特征是（）。
A.其客体是智力成果B.其只有在特定国家内有效C.其只有在法律规定的期限内有效D.其权利主体依法享有独占智力成果的权利11、下列关于我国商标法说法正确的是（）。
A.商标非经注册不得使用B.商标注册人享有商标专用权C.商标注册采用使用在先原则D.注册商标不得转让12、某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某商业楼绘制了工程设计图。
按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。
A.王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.王某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予王某相应的奖励13、下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人B.其他组织C.公民D.具有代为清偿债务能力的其他组织14、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还15、根据《担保法》均规定，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，（）。
A.保证合同无效B.保证人应当对全部债务承担责任C.保证人承担连带保证责任D.保证人不承担保证责任16、张某向王某借款2万元，约定年息为10％，并由李某提供了保证。
现王某欲将该债权转移给宋某，在原保证合同时债权转移并无任何约定的情况下，下列内容正确的是（）。
A.如果该债权发生转移，李某即免除了保证责任B.如果该债权发生转移，李某应在原保证担保的范围内继续承担保证责任C.该债权的转移必须得到李某的同意，李某才在原保证担保的范围内继续承担责任D.该债权发生移转并由王某通知了李某后，李某即在原保证担保的范围内继续承担保证责任17、依据《担保法》，下列财产可以抵押的有（）。
C.抵押人所有的房屋和其他地上定着物D.学校、幼儿园等事业单位18、甲向乙借款20万元做生意，由丙提供价值15万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。
甲因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。
甲又以自己的一辆价值6万元的汽车质押给乙，双方订立了质押合同。
乙认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在甲处。
一年后，甲因亏损无力还债，乙诉至法院要求行使抵押权、质权。
本案中抵押和质押的效力分别为（）。
A.抵押、质押均有效B.抵押、质押均无效C.抵押有效、质押无效D.质押有效、抵押无效19、债务履行期届满而抵押权人未受清偿的，抵押权人不可以（）。
A.与抵押人协议以抵押物折价受偿B.在协议不成时，直接以拍卖、变卖该抵押物，所得的价款受偿C.与抵押人协议以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿D.在协议不成时，向人民法院提起诉讼20、为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后（）。
A.有权向债权人追偿B.无权向债权人追偿C.有权向债务人追偿D.无权向债务人追偿21、施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。
A.5B.10C.12D.1822、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。
甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。
下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月B.质押不转移对抵押物的占有，抵押转移对质物的占有C.抵押物由抵押人保管，出质人要将质物交由质权人保管D.抵押是以抵押人提供的抵押权作担保，质押是由出质人提供的质物作担保24、列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.构件厂由于施工单位拖欠工加工费用而留置加工构件B.运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C.检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按约定提供检测报告D.停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆25、下列保险合同属于人身保险合同的是（）。
A.建筑工程一切险B.工程监理责任保险C.货物运输险D.建筑意外伤害保险26、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.火灾B.地震C.原子裂变D.爆炸27、属于建筑工程一切险承保的是（）。
A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的损失C.意外事故所导致的钢结构安装工人的伤亡D.因自然灾害导致地工内原有建筑物的毁损28、某施工合同于6月5日生效，该工程于6月15日开工。
施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。
该保险合同于6月10日生效，被保险工人于7月20日进场施工。
该意外伤害保险期限自（）起至该工程竣工验收合格日止。
A.6月5日B.8月10日C.6月15日D.7月20日29、（）是违法者承担的行政责任中最为轻微的一种。
A.警告B.罚款C.没收违法所得30、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。
建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。
A.责令改正B.责令赔偿损失C.责令停业整顿D.降低资质等级31、下列刑事处罚方式中，属于主刑的是（）。
A.管制B.罚金C.没收财产D.剥夺政治权利32、某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。
该项目经理的行为构成（）。
A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.强迫职工劳动罪D.重大劳动安全事故罪二、多项选择题1、我国的法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法和（）。
A.合同法与招标投标法B.刑法C.劳动法D.诉讼与非诉讼程序法E.社会法2、下列关于法律体系的说法，正确的是（）。
A.合同法不是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于民事法律部门D.安全生产法属于社会法E.仲裁法归属于民法部门3、下列对于法人的表述中，正确的是（）。
A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担4、法人的成立条件包括（）。
A.有自己的名称、组织机构和场所B.能够享有民事权利和承担民事义务C.依法成立D.有必要的财产或者经费E.能够独立承担民事责任5、按代理的产生依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理B.全权代理C.法定代理D.一般代理E.指定代理6、委托代理关系终止的情形包括（）。
A.代理期间届满B.被代理人取消委托C.被代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.作为被代理人的法人组织终止7、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D.供货方只能向经贸公司主张付款E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议8、下列属于用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房的建设用地使用权C.质押人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.地役权9、在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有（）。
A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款10、我国建设工程中常见的知识产权有（）等。
A.著作权B.肖像权C.商标权D.专利权E.发明权11、下列关于注册商标的说法中，正确的有（）。
A.注册商标的有效期为20年B.注册商标有效期满，应当在期满前6个月提出续展申请C.注册商标每次续展注册的有效期为10年D.注册商标不能转让E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算12、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有（）。
A.保证B.抵押C.动产质押D.留置E.定金13、在没有特别约定的情况下，保证责任的范围包括（）。