施工合同通用条款简易版

合集下载

施工合同通用条款实例4篇

施工合同通用条款实例4篇

施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。

在合同中,通常会包含一些基本的条款,作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。

本文将以一个实际的施工合同为例,分析其中的通用条款。

一、合同双方本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方签订,甲方为______公司,法定代表人______,注册地址为______;乙方为______公司,法定代表人______,注册地址为______。

二、工程范围本合同的工程范围为______(详细描述工程范围)。

施工单位应按照设计图纸和规范要求,按照合同约定的内容和时间节点,高质量地完成工程。

三、工程造价本合同工程总造价为______万元,根据工程实际进度和变更情况,双方可以协商调整。

甲方应按照合同支付进度款项,乙方应按照合同规定支付款项。

四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求,确保工程质量符合国家规定的标准。

如发现工程质量问题,乙方有权要求甲方进行整改,否则乙方有权要求迟延履行违约金。

五、工期安排工程施工周期为______天,双方应按照合同约定的时间节点,协调好工程进度,并积极配合相关部门的验收工作。

如因不可抗力因素导致工期延误,双方可协商变更工期。

六、安全责任施工期间,施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理,确保施工现场的安全。

如发生意外事故,甲方应承担相应的责任。

七、保修期工程竣工之后,施工单位应提供______年的免费保修期。

在保修期内,如发现工程质量问题,施工单位应及时进行维修。

以上为一个施工合同的通用条款实例,每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。

在签订施工合同前,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,以确保工程的顺利进行和高质量完成。

希望以上内容对您有所帮助。

篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方(委托方):_______________联系方式:_______________乙方(承包方):_______________联系方式:_______________二、工程概况1. 工程名称:__________________2. 工程地点:__________________3. 工程范围:__________________4. 工程规模:__________________三、工程期限1. 工程开工日期:_______________2. 工程竣工日期:_______________3. 工程工期:_______________(自开工之日起至竣工之日止)四、合同价款1. 工程总价款:_______________2. 付款方式:_______________(1)按进度支付(2)按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准:_______________2. 技术要求:_______________3. 工程验收标准:_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行,确保施工过程中人员和财产安全。

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。

在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。

下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。

第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。

本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。

第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。

第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。

第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。

第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。

第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。

第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。

第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。

施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。

在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。

希望以上内容对大家有所帮助。

第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。

工程施工合同范本(简易版)8篇

工程施工合同范本(简易版)8篇

工程施工合同范本(简易版)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包给乙方的工程项目达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(具体工程内容应详细列举)二、合同工期1. 工程开工日期:本工程定于______年______月______日开工。

2. 工程竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元整(¥______元)。

2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)预付款:合同签订后,甲方在______日内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

(2)进度款:工程竣工前,甲方根据工程进度向乙方支付工程进度款。

(3)尾款:工程竣工验收合格后,甲方在______日内支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工验收标准按照国家相关施工验收规范执行。

3. 甲方应在收到乙方提交的验收申请后______日内组织验收,否则视为验收合格。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方违反安全施工及文明施工要求导致的一切损失,由乙方承担。

六、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购,质量应符合相关标准。

2. 甲方如需指定材料设备品牌或供应商,应提前通知乙方,并承担因此产生的额外费用。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

简单版施工合同范本(通用7篇)

简单版施工合同范本(通用7篇)

简单版施工合同范本(通用7篇)简单版施工合同范本(通用7篇)随着人们法律意识的加强,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是避免争端的最好方式之一。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的简单版施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

简单版施工合同篇1甲方单位:(以下简称甲方)__________________乙方单位:(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责,加强协作,相互促进,按期保质完成施工任务。

经甲乙双方协商,按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程的具体情况签订如下条款,须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点:1、工程名称:___________________2、工程地点:___________________二、施工日期:本工程开工日期为_____年____月____日,竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价:以下工程量为图纸暂估量,竣工结算以实际测量数据为准。

四、甲方责任条款:1、乙方承诺:具备履行本合同所必须的资质,且具体实施人员也符合资质要求,并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方,甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场,否则视为工程验收合格。

5、乙方承诺:未经甲方书面许可,不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。

否则视为根本性的违约,甲方可随时解除本合同。

五、乙方责任条款:1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工,保证施工质量。

若工期、用料、费用需要更改的,应当经过甲方书面许可。

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定,就本施工项目的相关事宜,特订立本施工合同通用条款。

一、合同背景与目的1.1 本合同基于甲乙双方的共同意愿,为明确双方在施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,达成共赢目标。

二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________三、工期及进度3.1 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工,未经甲方同意,不得擅自更改工期。

3.2 乙方应按照施工进度计划进行施工,确保工程进度与质量。

如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应违约责任。

四、质量与验收4.1 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。

4.2 工程竣工后,乙方应提交验收申请。

甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。

五、工程价款与支付5.1 工程价款:____________________元人民币。

5.2 支付方式:____________________。

5.3 甲方应按合同约定及时支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权催告并在合理期限内暂停施工。

六、材料设备供应6.1 工程施工所需的材料设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

6.2 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查,如不符合要求,乙方应无条件更换。

七、保修与售后7.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的保修服务。

保修期内,如因乙方原因导致的工程质量问题,乙方应负责免费维修。

7.2 保修期结束后,乙方应提供有偿售后服务,具体事宜双方另行协商。

八、违约责任8.1 如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

施工合同范本简易版(16篇)

施工合同范本简易版(16篇)

施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版(16篇)施工合同范本简易版篇1 甲方代表:_____乙方代表:_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况1、工程名称:__________________________________________________2、工程地点:__________________________________________________3、承包范围: ____________________4、承包方式:___________________________________________________5、工程:_______年________月________日进行开工,________年_______月_______日竣工6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)第二条甲方工作1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定第三条:乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜(按公司相关规定“工程与合同管理”)3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条:关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:A、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方,人民币元,大写。

施工合同简单的(通用16篇)

施工合同简单的(通用16篇)

施工合同简单的(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简单的(通用16篇)随着法制的进步,人们对合同的运用也日益广泛,合同的订立在双方当事人同意的情况下,具有了更大的自由度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日施工合同通用条款简易版施工合同通用条款简易版温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。

文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。

一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序 2.1合同文件应能相互解释,互为说明。

除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸 (8)工程量清单 (9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。

双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。

双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。

需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范由有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。

发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

4、图纸 4.1发包人应按专用条款约定的日期的套数,向承包人提供图纸。

承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。

工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。

双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务和事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。

一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令 6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。

委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。

委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。

承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。

工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。

工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。

紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。

因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。

由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7.项目经理 7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。

在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。

责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。

后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

8.发包人工作 8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,承担有关费用;(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

相关文档
最新文档