2015年下半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序试题(精品资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】2015年下半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款3、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人4、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则5、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体6、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位8、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．59、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6010、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性11、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证12、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限13、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门14、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法15、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任16、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告17、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策18、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段19、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制20、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制21、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员22、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目23、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量24、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制25、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求2、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位B．实行技术负责人负责制C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕3、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C．事故原因分析D．组织必要的技术鉴定E．监督施工单位实施技术处理方案4、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现5、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。
A．总监理工程师B．监理工程师C．施工技术负责人D．建设单位项目代表E．建设单位项目技术负责人6、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。
A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B．增加工作面，组织更多的专业工作队C．改善劳动条件和外部配合条件D．增加劳动力和施工机械的数量E．改进施工工艺并实施强有力的调度7、下列属于设备及安装工程概算的有（）。
A．通风空调工程概算B．照明工程概算C．给排水管理工程概算D．机械设备及安装工程概算E．电气设备及安装工程概算8、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。
A．办公用设备B．垂直和横向运输设备C．施工安全设备D．测量仪器和计量器具E．操作机具9、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。
A．工作AB．工作BC．工作CD．工作DE．工作E10、价值工程的特点有（）。
A．以使用者的功能需求为出发点B．对所选对象进行功能评价C．系统研究功能与成本之间的关系D．致力于提高价值的创造性活动E．有组织、有计划、有步骤地开展工作11、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。
A．双代号网络计划中无虚箭线B．双代号网络计划中由关键节点组成C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路E．时标网络计划中无波形线12、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。
A．树枝图B．鱼刺图C．特性要因图D．推导演绎表E．层次分析图13、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费14、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。
A．质量管理体系要求的符合性B．满足质量要求和目标方面的有效性C．质量管理体系的业绩改进质量标准的前瞻性D．具体的产品质量标准的符合性E．产品购买者传递正确可靠的质量信息的准确性15、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费16、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A．进行爆破作业的B．临时占用规划批准范围以外场地的C．需要临时停水的D．可能损坏道路的E．需要设计变更的17、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。
A．工程量清单计价格式由投标人填写B．封面应按规定内容填写、签字、盖章C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写18、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。
A．质量事故处理的依据B．质量事故技术处理方案C．实施技术处理施工中有关问题和资料D．对处理结果的检查鉴定和验收E．事故发生原因的初步分析19、某分部工程双代号网络计划如下图所示。
图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。
A．工作1—3为关键工作B．工作1—4的总时差为1C．工作3—6的自由时差为1D．工作4—8的自由时差为0E．工作6—10的总时差为320、Partnering模式的特征有__。
A．出于自愿B．高层管理的参与C．信息的开放性D．Partnering协议不是法律意义上的合同E．较少出现甚至完全避免争议和索赔21、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括__。
A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B．业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C．是否有进度控制人员的职责分工D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定22、进度计划的调整方法有（）。
A．改变某些工作间的逻辑关系B．缩短某些工作的持续时间C．将顺序进行的工作改为流水作业D．将顺序进行工作改为搭接作业E．缩短关键线路上的后续工作23、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境B．工程作业环境C．工程周边环境D．工程经济环境E．工程地区环境24、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。
A．编制施工组织设计B．签署工程付款凭证C．执行工程承包合同D．审查工程结算E．审查施工技术方案和施工进度计划25、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。
A．计算工期满足要求工期B．资源需用量降至最低C．总成本降至最低D．资源强度降至最低E．资源需用量满足资源限量要求【最新整理，下载后即可编辑】。
2015年上半年天津监理工程师合同管理：竣工清场考试题
2015年上半年天津监理工程师合同管理：竣工清场考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织E：专业监理3、【例1•单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金4、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理5、工程监理投标文件的核心是。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：施工组织设计E：工程保险金6、【例4•单选题】下列选项中，可以质押的是。
A：动产和智力成果B：动产和权利C：智力成果和权利D：人身利益和权利E：专业监理7、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是。
A：社会动乱影响施工进度B：恶劣气候影响施工安全C：地震灾害导致施工暂停D：图纸设计错误导致的工程返工E：专业监理8、【例1•单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目．下列项目可以不进行招标。
A：总投资额2000万元。
2015年下半年天津注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试卷
2015年下半年天津注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照计算的。
A：工程实体量和损耗量之和B：实际施工完成的全部工程量C：设计文件图示尺寸的工程量净值D：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是。
A：合同签订时遗漏条款、表达失当B：节假日交通、市容整顿的限制C：有关方拖欠资金，资金不到位D：不可靠技术的应用E：自我评定4、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A：工程计量B：巡视C：平行检验D：旁站管理E：工程保险金5、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．556、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。
A：项目法人负责制B：招标投标制C：工程监理制D：合同管理制E：专业监理7、监理服务招标应优先考虑__因素。
A．技术B．经济C．组织D．管理8、关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是。
2015年监理工程师继续考试及答案（61分）
2015年监理工程师继续考试及答案（61分）第一篇：2015年监理工程师继续考试及答案(61分)1.单选题【本题型共60道题】1.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（D）。
A．单位工程质量 B．分部工程质量 C．分项工程质量 D．工序质量2.砖块梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度应（C）A．不低于设计强度的25% B．不低于设计强度的50% C．不低于设计强度的75% D．不低于设计强度的100% 3.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是(A)。
A．可以作为承重结构材料 B．可以作为非承重结构材料 C．各项指标应优于B06级D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能 4.安全专项施工方案由(B)进行审核。
A．专业监理工程师 B．总监理工程师C．监理单位技术负责人 D．施工企业技术负责人5.贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是（A）。
A．施工质量控制的总体目标 B．建设单位的质量控制目标C．监理单位在施工阶段的质量控制目标 D．施工单位的质量控制目标6.跌落式熔断器安装的相间距离不小于（D）；熔管式操动能自然打开旋下。
A．350mm B．400mm C．450mm D．500mm 7.下列不属于地源热泵系统的是(B)。
A．地埋管换热系统B．埋地管换热系统C．地下水换热系统D．地表水换热系统8.模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求，悬臂结构要在混凝土强度达到设计强度的%拆除。
DA．80 B．85 C．90 D．100 9.工程质量事故发生后，总监理工程师首先要做的事情是(B)。
A．签发《工程暂停令》 B．要求施工单位保护现场 C．要求施工单位24h内上报 D．发出质量通知单10.以下(A)不属于见证取样检测的业务内容。
A．砂、石常规检验B．混凝土掺加剂检验C．沥青混合料检验D．桩的承载力检测11.隐蔽工程在隐蔽前应通知（C）进行验收，并形成验收文件。
注册监理工程师测试题含答案
注册监理工程师测试题含答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.建设工程进度计划的编制程序中,属于计划准备阶段应完成的工作是( )。
A、计算工作持续时间B、进行项目分解C、分析工作之间的逻辑关系D、确定进度计划目标正确答案：D2.工程质量评估报告应在( )提交给建设单位。
A、竣工预验收前B、竣工验收备案后C、竣工验收前D、竣工验收后正确答案：C3.工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程( )是决定工程项目质量的关键环节。
A、施工质量B、竣工验收质量C、设计质量D、勘察质量正确答案：C4.在我国,裁决作出后,当事人就同一争执再申请仲裁,或向人民法院起诉,则( )。
A、酌情予以受理B、只能向人民法院起诉C、不再予以受理D、予以受理正确答案：C5.施工现场用电工程的基本供配电系统应按( )设置。
A、三级B、一级C、二级D、四级正确答案：A6.向施工承包单位支付工程款项,必须有( )审核签认的支付证明书。
-A、总会计师B、总监理工程师C、总经济师D、总工程师正确答案：B7.《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,还应经( )审批。
A、建设单位负责人B、专业监理工程师C、总监理工程师D、监理单位技术负责人正确答案：D8.模板安装作业高度超过( )时,必须搭设脚手架或平台。
A、2.5mB、1.5mC、1.8mD、2.0m正确答案：D9.全过程工程咨询项目的招标,应采用( ),不应以价格作为评标唯一因素。
A、公开招标B、邀请招标C、优质优价D、综合评估法正确答案：D10.在项目监理机构组织形式中,易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是( )。
A、直线职能制监理组织形式B、职能制监理组织形式C、矩阵制监理组织形式D、直线制监理组织形式正确答案：A11.保修期从( )开始起算。
A、工程竣工验收合格日B、工程接收证书中写明的竣工日C、实际竣工日D、工程竣工验收日正确答案：A12.项目监理机构在处理费用索赔时,应该遵循“( )”。
2015年下半年山东省监理工程师合同管理：竣工清场试题
2015年下半年山东省监理工程师合同管理: 竣工清场试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A: 偶然性B: 系统性C: 偶然性和系统性D: 不明E: 工程变更单2、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定, 工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工3、隐蔽工程经工程师验收, 工程符合要求, , 工程师不在验收记录上签字, 承包人可进行隐蔽。
A：验收7小时后B：验收24小时后C：验收48小时后D：验收72小时后E: 专业监理4、下列关于竣工结算的说法中, 错误的是。
A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实, 给予确认或提出修改意见B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的, 承包人可向人民法院申请拍卖该工程, 并从拍卖的价款中优先受偿E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在工程网络计划的执行过程中, 监理工程师检查实际进度时, 只发现工作M 的总时差由原计划的4天变为-3天, 说明工作M的实际进度。
A：拖后7天, 影响工期3天B：拖后7天, 影响工期4天C：拖后4天, 影响工期3天D：拖后3天, 影响工期3天E: 自我评定6、下列要求, 不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E: 专业监理7、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施, 工程监理的行为主体是。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
专监考试(第八章 工程竣工验收阶段的监理工作)试题及答案
专监考试（第八章工程竣工验收阶段的监理工作）试题及答案单选题、多选题、判断题、案例题1. （）取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具相关许可文件方可组织竣工验收。
[单选题] *A.施工单位B.建设单位(正确答案)C.设计单位D.监理单位2. 竣工验收阶段,施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关规定要求,并提出（）。
[单选题] *A.工程预验收报告B.工程预竣工报告C.工程竣工报告(正确答案)D.建设工程竣工验收报告3. 竣工验收阶段,施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合（）及合同要求,并提出工程竣工报告。
[单选题] *A.勘察文件B.设计变更C.设计图纸D.设计文件(正确答案)4. 竣工验收阶段,设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的（）进行了检查,并提出质量检查报告。
[单选题] *A.设计变更通知书(正确答案)B.技术核定单位C.设计图纸D.设计交底文件5. 工程竣工后,施工单位必须有完整的技术档案和（）资料方可进行竣工验收。
[单选题] *A.分包管理B.施工管理(正确答案)C.质量监督D.安全监督6. 工程竣工后,施工单位必须有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及（）资料方可进行竣工验收。
[单选题] *A.材料检测B.建筑构配件检测C.工程质量检测和功能性试验(正确答案)D.设备检测和功能性试验7. 住宅工程竣工后,应进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具（）。
[单选题] *A.《住宅工程质量分户检测表》B.《住宅工程质量分户检查记录表》C.《住宅工程质量分户验收证明》(正确答案)D.《住宅工程质量分户验收记录单》8. 建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织相关单位组成验收组,制定（）。
[单选题] *A.验收方案(正确答案)B.验收草案C.验收程序D.验收流程9. 工程竣工验收后,建设单位应编制完成（）。
2015年上半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题
2015年上半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施。
A：静态控制B：动态控制C：主动控制D：被动控制E：自我评定2、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A：方案设计B：初步设计C：技术设计D：施工图设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理4、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于__状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立5、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。
承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。
A：继续停工等待工程师的指示B：向工程师再次发出请求复工的报告C：自行复工D：向发包人提交请求复工的报告E：专业监理6、下列属于归档文件立卷原则的有。
A：一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按照单位工程组卷B：工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C：竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷D：立卷不宜过厚，一般不超过40mmE：工程保险金7、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金8、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
2015年-2019年注册监理工程师考试历年真题及答案【完整版-合同管理】
7.保证法律关系应当参加的主体至少有（）
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为（）
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
D.因自然磨损造成的设备损失
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延迟的期限终止）后14
天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由（）
A.发包人出具经监理人审核
A.不同类型的建筑材料作为一个合同包
15年监理师-必修课-延续注册考试试题(3)(64分)
试卷名称：必修课—延续注册考试试题（3）试卷总分：100.00分成绩：64分1.单选题【本题型共60道题】1.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括(D)。
A．已经办理该建筑工程用地批准手续B．施工场地已经基本具备施工条件，拆迁等工作进度符合施工要求C．有保证工程质量和安全的具体措施D．委托监理工作正在进行招标2.下列关于建设工程项目管理说法不正确的是(C)A．建设工程项目管理是指通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对建设工程项目策划决策、设计施工、竣工验收等系统运动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的过程。
B．建设工程项目管理是以建设工程项目目标控制为核心的管理活动。
C．建设工程项目管理的目标控制是指质量控制、进度控制和风险控制。
3.建筑工程一切险范围内承保的安装工程，一般是附带部分。
如果其保险金额超过整个工程项目保险金额的(B)，则应按安装工程险另行投保。
A．10%B．20%C．50%D．80%4.长沙卷烟厂联合工房一期工程，“符合国家现行的规范和标准”这一条属于勘察设计质量目标中的(C)。
A．经济性质量目标B．非经济性质量目标C．直接效用质量目标D．间接效用质量目标5.安装工程一切险的投保人应是(C)。
A．业主B．供应商C．承包商D．分包商6.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成损失的，监理单位依法承担(C)。
A．工程责任B．连带责任C．直接责任D．赔偿责任7.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以(D)，并书面通知招标人。
A．补充、修改或删除B．补充、删除或撤回C．删除、修改或撤回D．补充、修改或撤回8.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处(B)的罚款。
A．10万元以上30万元以下B．10万元以上50万元以下C．30万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下9.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处(C)以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。