土木工程合同管理试题汇集
土木工程合同管理》试卷A答案
《土木工程合同管理》试卷A（答案）一、名词解释（4’× 5=20’）要约邀请：是指希望他人向自己发出要约的意思表示，其目的在于邀请对方向自己发出要约。
工程建设招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
工程试车：是指工程在竣工时期对设备、电路、管线、等系统的试运行，看是否运转正常，是否满足设计及规范要求。
FIDIC：是“国际咨询工程师联合会”的英文和法文的首字母的缩写，是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。
保留金：指合同中约定的在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。
二、选择题（3’× 10=20’）1.B2.B3.A4.D5.C6.C7.A8.B9.?D10.D三、简答题（5’×4=20’）1、工程合同管理有哪些特点？（1）合同管理周期长（2）合同管理效益显着（3）合同变更频繁（4）合同管理系统性强（5）合同管理法律要求高（6）合同管理信息化要求高2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？（1）、产生的前提不同。
缔约过失责任的产生是基于合同法的具体规定，而非有效成立的合同。
无论合同是否有效成立或存在，只要违反合同法的规定，就要承担缔约过失责任。
而违约责任是一种违反合同的责任，它以合同的有效存在为前提，如果没有合同的有效存在，违约责任就无从谈起。
（2）、责任的承担方式不同。
缔约过失责任是一种法定责任，由法律直接规定，它的责任形式只有一种，即损害赔偿。
而违约责任可以由当事人约定责任形式，其方式有多种，如支付违约金、损害赔偿、实际履行等，也可以法定的责任形式予以补救。
（3）、赔偿的范围不同。
缔约过失责任的损害赔偿范围包括信赖利益的损失。
信赖利益的损害赔偿，旨在使受损一方当事人的利益恢复到合同磋商前的状态。
而违约责任的损害赔偿范围既包括因违约而造成的实际损害，也包括期待利益的损害。
土木工程合同管理的试卷
试卷：土木工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程合同管理的目的是（）A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 协调各方利益2. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则3. 合同的订立应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 合同的履行期限是指（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的开始履行时间至合同的结束履行时间D. 合同签订后的一定期限5. 合同的履行地点是指（）A. 合同签订地点B. 合同履行地点C. 合同争议解决地点D. 合同签订地点和履行地点6. 合同的履行方式是指（）A. 合同的支付方式B. 合同的交付方式C. 合同的履行期限和履行地点D. 合同的支付方式和交付方式7. 合同的变更应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则8. 合同的解除应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则9. 合同争议的解决方式不包括（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 合同违约责任的主要形式是（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则12. 合同的主要条款包括（）A. 合同主体B. 合同标的C. 合同履行期限D. 合同违约责任13. 合同的履行期限和履行地点包括（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的履行地点D. 合同的履行方式14. 合同变更的条件包括（）A. 合同双方协商一致B. 因客观情况发生变化，导致合同无法履行C. 合同一方要求变更，另一方不同意D. 合同双方因履行合同发生争议15. 合同违约责任的形式包括（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失三、简答题（每题10分，共30分）16. 请简述合同签订的基本程序。
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
土木工程合同管理例题及答案
土木工程合同管理是确保工程项目顺利进行的重要环节，涉及合同的签订、履行、变更和解除等方面。
本文将结合例题解析土木工程合同管理的相关知识点。
一、合同签订1. 下列关于合同签订的说法，错误的是（）。
A. 合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 合同签订时，当事人可以委托代理人进行D. 合同生效后，当事人应当履行合同义务【答案】C【解析】合同签订时，当事人应当亲自参加，不得委托代理人进行。
选项C说法错误。
二、合同履行2. 下列关于合同履行的说法，正确的是（）。
A. 当事人应当按合同约定的标的、数量、质量、价款履行义务B. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C. 当事人可以协商变更或者解除合同D. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同履行的规定。
三、合同变更和解除3. 下列关于合同变更和解除的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应当遵循平等、自愿的原则B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同解除应当遵循公平原则D. 合同解除后，当事人应当履行合同解除后的义务【答案】ABD【解析】合同变更和解除均应遵循平等、自愿的原则，采用书面形式。
合同解除后，当事人不再履行合同义务，但应当履行合同解除后的义务，如支付违约金、赔偿损失等。
选项C说法错误。
四、合同违约责任4. 下列关于合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的责任B. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金C. 当事人一方不完全履行合同义务的，应当承担相应的违约责任D. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的违约责任【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同违约责任的规定。
土木工程合同管理简答答案
土木工程合同管理简答题答案一、单项选择题1. 合同管理的任务主要包括（A）。
A. 合同的签订与履行B. 工程结算与审计C. 工程质量与安全D. 项目策划与组织2. 下列不属于合同履行控制的内容的是（D）。
A. 合同执行过程中的跟踪与监督B. 合同变更与索赔的管理C. 合同结算与支付的管理D. 工程质量与安全的管理3. 下列关于合同签订的说法正确的是（A）。
A. 合同签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同签订不需要经过双方协商，只需单方面决定C. 合同签订只需要考虑合同的履行，不需要考虑合同的解除和终止D. 合同签订后，任何一方都可以单方面修改合同内容4. 下列不属于合同变更情形的是（D）。
A. 工程项目的规模、投资、建设内容发生重大变化B. 合同当事人一方发生合并、分立、破产、清算等情形C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同履行期限届满二、简答题1. 请简述合同履行控制的主要内容。
合同履行控制的主要内容包括：（1）合同执行过程中的跟踪与监督，确保合同条款得到有效履行；（2）合同变更与索赔的管理，及时处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（3）合同结算与支付的管理，确保合同价款的合理支付，防止资金浪费和拖欠。
2. 请简述合同签订的原则。
合同签订的原则包括：（1）平等原则，合同当事人地位平等，不得强制对方接受不公平的条件；（2）自愿原则，合同的签订应当基于双方的真实意愿，不得强迫或者诱骗对方签订合同；（3）公平原则，合同条款应当公平合理，不得损害对方的合法权益；（4）诚实信用原则，合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈行为。
3. 请简述合同管理的基本流程。
合同管理的基本流程包括：（1）合同策划与组织，明确合同目的、内容、范围、标的等，组织专业人员起草合同文本；（2）合同谈判与协商，双方就合同条款进行讨论，达成一致意见；（3）合同签订与审批，合同签订后，进行合同审批手续，确保合同合法有效；（4）合同履行与监督，对合同履行过程进行跟踪与监督，确保合同目标实现；（5）合同变更与索赔管理，处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（6）合同结算与支付，按照合同约定进行价款结算和支付；（7）合同归档与资料管理，将合同及相关资料归档，便于查阅和追溯。
土木工程施工合同考题
土木工程施工合同考题一、选择题1. 下列关于施工合同的说法中，哪项是正确的？A. 施工合同只需由承包人签字即可生效. 施工合同必须经过公证处公证后才具有法律效力C. 施工合同应当由发包人和承包人的法定代表人或其授权的代理人签字盖章D. 施工合同无需书面形式，口头约定同样有效正确答案：C二、填空题2. 施工合同中的三大控制目标是指______、______和______。
正确答案：工程质量、工程造价、工程进度3. 在施工合同中，通常将负责提供主要材料、设备并支付工程款项的一方称为______，而实际进行工程施工的一方称为______。
正确答案：发包人、承包人三、判断题4. 施工合同中的违约责任条款是对违反合同约定行为的惩罚，它包括违约金和赔偿损失两种方式。
（）正确答案：正确5. 如果施工过程中出现设计变更，承包人有权直接按照新的设计要求执行工程。
（）正确答案：错误四、简答题6. 请简述施工合同中对于工程变更的处理流程。
正确答案：当发生工程变更时，应由发包人提出变更请求，承包人根据变更内容评估对工程造价和工期的影响，并提出变更后的方案和成本预算。
双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确变更的内容、增减的造价以及调整后的工期等，作为原合同的补充。
五、案例分析题7. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程需要重新设计。
请问在这种情况下，应如何处理合同事宜？正确答案：应由专业机构对地质条件进行重新评估，并提出新的设计方案。
发包人应与承包人就新的设计方案进行协商，确定是否需要变更合同内容、增加工程费用和延长工期。
如果双方达成一致，应签订书面的变更协议，并作为原合同的一部分。
如果协商不成，可以按照合同中关于争议解决的条款进行处理。
土木工程合同管理选择题
单选1.合同法律关系的客体是指( D )。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2.合同是平等主体的( D )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织3.要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为( C )。
A. .承诺B.部分承诺C.新要约D.拒绝4.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担( C )责任。
A.风险损害赔偿B.双倍返还定金C.缔约过失D.违约赔偿6.约定的标的是什么，就应以什么标的交付，不允许采用其它代替行的标的交付，符合合同履行的( A )原则。
A.全面履行B.实际履行C.强制履行D.监督履行7.招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截至日期的同一天C.提交投标文件截至日期的第二天D.提交投标文件截至日期的30天8.下列属于要约的行为是( A )。
A.投标报价B.招标广告C.电视直销产品目录D.产品设备报价清单9.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( A )决定中标人。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门10.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( C )。
A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价11.以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由( B )承担。
A.建设单位B.施工企业C.项目经理D.采购人员12.施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( B )。
土木工程合同管理期末试卷
题目：土木工程合同管理期末试卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个文件不是土木工程合同文件的一部分？A. 合同协议书B. 投标书C. 设计图纸D. 厨师资格证明2. 土木工程合同中，合同价格通常采用哪种形式？A. 固定价格B. 变动价格C. 成本加成D. 最高限价3. 工程变更时，下列哪项费用应由承包商承担？A. 工程变更导致的直接费用增加B. 工程变更导致的间接费用增加C. 工程变更导致的利润损失D. 工程变更导致的工期延误4. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 承包商未能按合同规定完成工程B. 业主未能按合同规定支付工程款C. 工程质量不符合合同要求D. 工程进度不符合合同要求5. 土木工程合同中，争议解决方式通常采用哪种形式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决6. 下列哪个文件是合同履行过程中发生纠纷时优先参考的？A. 合同协议书B. 投标书C. 设计图纸D. 工程量清单7. 土木工程合同中，合同有效期通常为多长时间？A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年8. 下列哪种情况不属于合同变更？A. 工程范围的变更B. 工程规模的变更C. 工程质量的变更D. 工程进度的调整9. 下列哪种方式不属于合同支付方式？A. 进度付款B. 完成付款C. 质量付款D. 工期付款10. 土木工程合同中，承包商未能按合同规定完成工程，应承担哪种责任？A. 违约责任B. 侵权责任C. 民事责任D. 刑事责任二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明土木工程合同的主要组成部分。
2. 请简要介绍土木工程合同价格的形式及其特点。
3. 请简要说明土木工程合同变更的原因及其处理程序。
三、案例分析题（共20分）某土木工程项目的合同约定，业主应按工程进度支付工程款，承包商应按合同规定完成工程。
在工程进行过程中，业主因资金问题未能按合同规定支付工程款，导致工程进度受到影响。
请回答以下问题：1. 请分析业主未能按合同规定支付工程款的原因及其影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省高等教育自学考试2012年1月工程合同管理试卷(课程代码 04621)一、单项选择题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设施工安装合同的法律关系客体是指（）A．物 B．货币 C．行为 D．智力成果2．投标保证金一般为投标总价的（）A．2％ B．3％ C．4％ D．5％3．施工合同的特点是（）A．合同管理变量少 B．及效益、风险无关C．管理周期长 D．单一的合同管理4．在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为（）A．多方案报价法 B．扩大标价法 C．不平衡报价法 D．突然降价法5．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（）A．平行承发包模式 B．设计或施工总分包模式C．项目总承包模式 D．项目总承包管理模式6．在建设法律关系中，建设部属于（）A．主体 B．客体 C．内容 D．实体04621·工程合同管理试卷第1页(共8页)7．工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（）A．固定价格合同 B．可调价格合同 C．成本加酬金合同 D．总价合同8．项目采购中的PPP模式是指（）A．项目总控模式 B．公私合营模式’C．私人主动融资模式 D．合伙模式9．下列属于可撤销合同特点的是（）A．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B．可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同C．对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出D．当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容10．某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参及投标，此发包方式为（）A．公开招标发包 B．邀请招标发包 C．直接发包 D．议标11．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）A．市场行为 B．企业行为 C．正当竞争行为 D．不正当竞争行为12．依法可以不公开招标的项目是（）A．全部使用国有资金投资的项目 B．国有资金投资并控股的项目C．国有资金投资占主导地位的项目 D．投资在3000；K元A、民币以上的项目13．FIDIC是指（）A．美国建筑师联合会 B．国际咨询工程师联合会C．国际建筑师协会 D．英国土木工程师学会14．公开招标及邀请招标在招标程序上主要差异在于（）A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标15．设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是（）A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．设备供应商16．下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是（）A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼17．招标投标法规定开标的时间应当是（）A．提交投标文件截止时间的同一天 B．提交投标文件截止日期的同一时间C．提交投标文件截止日期的第二天 D．提交投标文件截止日期的30天内18．施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（） A．合同专用条款 B．投标书 C．协议书 D．合同通用条款19．施工合同中索赔的性质属于（）A．经济补偿 B．经济惩罚 C．经济制裁 D．经济补偿和经济制裁20．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）A．单价合同 B．总价合同 C．成本加酬金合同 D．任何合同二、多项选择题 (本大题共5小题，每小题2分，共lO分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
全选对的，得2分；选对但不全的，得1分；选错或未选的，不得分。
21．必须依法公开招标的项目有（）A．全部使用国有资金投资项目 B．国有资金投资占控股项目C．国有资金投资占主导地位项目 D．总投资在3000万元人民币以上项目E．涉及国家安全工程项目22监理委托合同中，属于委托人权利的有（）A．规划设计决定权 B．工程设计变更审批权c．实施项目的质量监督控制权 D．工程建设有关协作单位协调主持权E．生产工艺设计认定权23．设计合同规定设计人的义务包括（）A．按约定时间提交设计文件B．组织设计审查会 C．负责设计交底D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收24．《建设工程施工合同文本》构成部分有（）A．中标通知书 B．协议书 C．通用条款D．合同选项表 E．专用条款25．工程款支付主要包括（）A．预付款 B．履约保证 C．付款方式D．支付保证 E．保留金三、名词解释题 (本大题共5小题，每小题3分，共15分)26．CM模式27．不安抗辩权28．工程建设招标29．仲裁30．工程施工合同四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)31．简述工程合同管理的特点。
32．简述合同终止的条件，33．简述FIDIC合同条件下指定分包商及一般分包商的区别。
34．简述工程物资采购合同的特征。
35．简述订立工程施工合同应具备的条件。
五、案例分析题(本大题共l小题，13分)36．某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000甜。
某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。
该施工单位(承包商)于2009年11月18日及业主(发包方)签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天(日历天)。
合同造价为248万元，其中已包含风险费。
主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。
合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。
施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜及窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。
该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。
该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。
恢复施工后不久，2010年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。
施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。
施工单位向业主提出顺延工期34天。
问题：(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。
(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。
六、论试题(本大题共1小题，12分)37．试述建设工程索赔的原因。
试题分类一、单项选择题1 工程合同管理导论P1—31P6 ( )模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。
201010A.设计—招标—建造B.设计—建造C.项目管理D.设计—采购—建设P8( )模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。
201101A.设计—招标—建造(Engineering Proctlrement Construction，EPC模式)B.设计—建造(Design—Build，DB模式)C.项目管理(Project Management，PM模式)D.设计一采购一建设(Engineering Proctlrement Construction，EPC模式)P8于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是（）200810A. 传统模式B. EPC模式C. CM模式D. BOT模式P10（）是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。
200910 A.DB模式 B.CM模式 C.EPC模式 D.PM模式P12 ( )是20世纪80年代在国外兴起的基础设施建设项目依靠私人资本的一种融资、建造的项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。
201201A.BOT方式B.PMC方式C.DBB方式D.EPC方式P15对于非常复杂的工程项目，_________模式是最适合的。
在此模式中，_________承包商处于独立地位，及设计或施工均没有利益关系，因此_________承包商更擅长于组织协调。
（）201001A.设计—建造设计—建造设计—建造B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D. EPC EPC EPCP15采用不同的项目采购模式，工程项目建设的进度快慢不同。
（）模式的建设进度最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。
（）200910A.传统项目采购B.设计—建造C.建设管理D.项目伙伴P20下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是( ) 201201A.组织合同谈判和签订B.合同索赔管理C.合同总体分析及结构分解D.项目采购模式和合同类型选择和确定P22合同管理（）制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。
201001A.统计考核B.目标C.质量责任D.检查和奖励2 合同法基本原理P32—91P32合同是指平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
200910 A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织P33建筑工程合同所涉及的内容特别复杂，合同履行期较长，为便于明确各自的权利和义务，减少履行困难和争议，《合同法》第270条规定，“建设工程合同应当采用( )”。
201201A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.诺成形式P33建设工程合同一般应采用（）200901A.口头形式B.默示形式C.书面形式D.视听形式P36合同法律关系的要素不包括( ) 201010A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容P36在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为( ) 201001、201101A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则P37施工企业的法人是指（）。
A、依法成立的建筑公司B、公司总经理C、合同签字人D、公司股东大会P37当事人订立合同，应当具有相应的( )和民事行为能力。
201110A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力P38某单位及某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。