调整施工合同协议书中材料补差相关条款补充协议
建筑材料调差补充协议模板

建筑材料调差补充协议模板建筑材料调差补充协议模板甲方:_________(以下简称“甲方”)乙方:_________(以下简称“乙方”)经甲、乙双方友好协商,就建筑材料调差补充协议达成如下协议:一、基本信息甲方:_________(详细地址、联系电话、法定代表人)乙方:_________(详细地址、联系电话、法定代表人)二、各方身份甲方为建筑工程业主,拥有合法权利与乙方签订本协议。
乙方为建筑工程承包商,拥有合法资格与甲方签订本协议。
三、权利1.甲方应根据工程建设需要提供合格的建筑材料,乙方应按照甲方的要求进行选购。
2.若乙方选购的建筑材料与甲方规定的材料产生调差,则乙方应负责补充差价,并在验收时提供相关凭证。
3.若甲方发现乙方选购的建筑材料存在质量问题,则甲方有权拒绝验收,乙方应重新选购符合要求的建筑材料。
4.甲、乙双方应共同保障工程的顺利进行,并积极协商解决可能出现的问题。
四、义务1.甲方应保证提供的建筑材料符合国家相关法律法规以及工程建设标准。
2.乙方应严格按照甲方的要求进行选购,确保选购的建筑材料的质量和类型符合甲方的要求。
3.如乙方选购的建筑材料存在质量问题,乙方应及时处理,并为由此造成的损失承担相应责任。
4.本协议项下的所有义务应遵守中国相关法律法规,并应妥善处理相关纠纷事宜。
五、履行方式1.本协议一经签订生效,并适用于工程建设全过程。
2.甲、乙双方应按照本协议约定的要求,履行各自的权利和义务。
3.本协议项下的有关要求和合约规定,应在履行本协议的过程中严格执行。
六、期限本协议自签订之日起生效,自工程建设完成之日终止。
七、违约责任1.如甲方未按要求提供建筑材料或建筑材料不符合质量要求,则应承担由此产生的一切责任。
2.如乙方选购的建筑材料不符合甲方的要求,则应承担由此产生的一切责任。
3.若甲方、乙方有违约行为,应承担相应的违约责任,并赔偿因违约造成的损失。
八、法律效力和可执行性本协议为合法文件,具有法律效力和可执行性。
材料价差调整补充协议书(范本)

*** 合同段********工程材料价差调整补充协议书业主:*****承包人:时间:*****补充协议书********( 以下简称“业主”) 和 ***************(以下简称“承包人”)于** 年 ** 月 ** 日共同签署了《 **********》,近年来,受国内外经济形势的影响,钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大,材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围,影响了 **** 建设项目进展及工程质量。
根据 ****** 文件的规定,为进一步完善工程合同风险职责,按照“公平、公正、合理”原则,结合我省 **** 建设市场材料价格波动实际,双方经友好协商,协议如下:一、补充协议依据1、*****2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。
二、合同材料调差范围本合同调差的的材料仅包含 **** 下发的相关文件所规定的材料。
合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。
在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。
三、调差的材料品种及风险幅度(r%)工程量完成日期在*** 年 *** 月*** 日以前:1、钢材( r= ±* )2、水泥( r= ±* )3、地材( r= ±* )4、油料( r= ±* )工程量完成日期在*** 年 *** 月 *** 日以后:1、钢材( r= ±* )2、水泥( r= ±* )3、地材( r= ±* )4、油料( r= ±* )四、计算原则超过基准价( Co)的价差为材料价格变化产生的调整费用,不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用,计算方法如下:1、价差 ( △ C):△ C=Ci(i=1, ⋯,n )-Co,i指采购时间。
(1)基准信息价 (Co):基准价 (Co): 工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季(月)信息价,工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。
工程合同补材料差价怎么写

工程合同补材料差价怎么写在工程项目实施过程中,由于各种因素的影响,原材料的价格可能发生变动。
为了确保工程顺利进行,同时保障双方的合法权益,甲方(建设方)与乙方(承包方)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经协商一致,就材料价格差异的调整达成如下补充协议:一、材料价格调整原则1. 甲乙双方应本着公平、公正的原则,对因市场价格波动导致的材料成本差异进行合理调整。
2. 材料价格调整应基于权威机构发布的市场价格信息,确保价格的真实性和公正性。
3. 材料价格调整应以不影响工程质量和进度为前提,确保工程的顺利完成。
二、材料价格调整范围1. 本补充协议所涉及的材料价格调整范围,包括但不限于钢材、水泥、砂石等主要建筑材料。
2. 对于非主要材料的价格调整,甲乙双方可根据实际情况另行协商确定。
三、材料价格调整计算方法1. 材料价格调整金额=(实际采购价格-合同约定价格)×实际使用数量。
2. 实际采购价格应以乙方提供的合法有效票据为准,由甲方审核确认。
3. 如双方对材料价格有异议,可共同委托第三方评估机构进行评定。
四、材料价格调整支付方式1. 材料价格调整金额经甲乙双方确认后,由甲方在下一次支付工程款时一并支付给乙方。
2. 如材料价格上涨导致乙方垫资增加,甲方应按照银行同期贷款利率支付相应的资金占用费。
五、其他约定1. 本补充协议一经双方签字盖章,即成为原工程合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
六、争议解决如甲乙双方在本补充协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
本补充协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________代表签字:_________________ 代表签字:_________________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
材料调差补充协议

材料调差补充协议背景本文档旨在明确材料调差补充协议的相关要点,以确保在项目执行过程中对材料调差的合理补充和调整。
材料调差是指由于计划与实际出现差异,导致材料的数量和规格发生变化的情况。
目的材料调差补充协议的目的在于确保项目在材料调差发生时能够及时进行补充和调整,以保障工程的正常进行和顺利完工。
通过本协议的制定和执行,可以有效降低因材料调差带来的项目延误和额外的成本支出。
协议内容1. 定义1.1 材料调差:指项目实际施工过程中,由于设计变更、工程调整等原因导致材料规格和数量发生变化。
2. 材料调差补充程序2.1 项目经理或工程部负责人发现材料调差情况后,应及时向相关方报告,并启动材料调差补充程序。
2.2 材料调差补充程序包括以下步骤:a)收集和整理相关材料调差的证据和数据。
b)将证据和数据提交给项目业主或委托方进行审核和确认。
c)在收到审核和确认结果后,项目经理或工程部负责人与材料供应商协商补充材料的具体事宜。
d)根据协商结果,编制补充合同或补充订单,并将其提交给相关方进行签字确认。
e)签字确认后,按照补充合同或补充订单的要求,进行材料的补充和调整。
3. 补充合同或补充订单内容3.1 补充合同或补充订单应包括以下内容:a)补充材料的具体名称、规格和数量。
b)补充材料的价格和金额。
c)补充材料的交付时间和方式。
d)相关方对补充材料的验收标准和程序。
e)补充材料所涉及的付款方式和周期。
4. 付款和结算4.1 补充材料的付款和结算应按照原合同或订单的付款和结算方式进行,具体细节在补充合同或补充订单中明确。
5. 争议解决5.1 如在补充材料的过程中发生争议,相关方应通过友好协商解决。
如协商无果,应根据原合同或订单中的争议解决条款进行处理。
结论材料调差补充协议的制定和执行,可以确保项目在材料调差情况下能够及时补充和调整,减少项目延误和额外成本的发生。
项目经理和工程部负责人应严格按照本协议的要求进行操作,并与相关方保持沟通和协商,以保证协议的顺利执行。
材料价差调整补充协议书(范本)

材料价差调整补充协议书(范本)
一、协议双方
甲方:(公司名称)
地址:
电话:
统一社会信用代码:
法定代表人:
乙方:(公司名称)
地址:
电话:
统一社会信用代码:
法定代表人:
二、协议背景
甲、乙两方经过充分协商,在双方各自履行合同的过程中,发现由于某些原因,原合同价格与实际所需材料价格相差较大,导致甲方在执行合同时遇到物料价格不足、物料价格上涨等问题,为避免影响工程进度和质量,经双方友好协商,达成如下补充协议:
三、协议内容
1.乙方对于在原合同中约定的材料价格进行调整,新价格为(具体价
格),执行时间从本补充协议签署之日起生效。
2.甲方应按照新价格支付乙方材料价格差额,相应款项的支付方式和时
间按照原合同的约定执行。
3.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并作为本合同的组成部分。
四、协议的其他事宜:
1.本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效,原合同另行约定的其他事项继续
实施,并与本补充协议具有同等法律效力。
2.本补充协议的签署、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规,如双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;若协商不成,则提交甲方所在地法院诉讼解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签约人:签约人:
日期:日期:。
建设工程材料差价调整补充协议书(实用范本)

建设工程材料差价调整补充协议书编号:发包人:承包人:鉴于**段主体工程开工后,人工及建筑材料价格上涨幅度较大,超出承包人承受能力,导致现场资金缺口较大,给工程建设带来了不利影响,而原合同未明确价差调整方法。
为保证工程建设顺利进行,实现本工程建设目标,根据*****号文件规定精神,经发包人与承包人协商一致,就人工和主要材料价差调整事宜签订本补充协议。
一、调差范围和计算方法1.调差范围调差范围为人工和水泥、钢筋、柴油、粉煤灰、炸药主要材料。
本次调差时间段为自本标段开工至年月日,每半年作为一个调价周期。
2.价差计算方法(1)计算方法按照****文件执行。
(2)调价因子权重按设计单元工程项目管理预算中建筑工程分类权重确定。
(3)调价因子价格指数参照**段数测算成果确定。
(4)已完成合同金额根据承包人实际完成的工程量和合同单价计算,以每月对应项目的结算数为准,不包括总价承包项目、索赔项目和已按市场价计算的变更项目。
3.调价金额及支付经计算,本次价差调整金额为****元(大写:****元),随工程进度款支付。
二、新规执行若将来有上级主管部门发布或批复的其他价差调整规定,应按新的规定对本调差金额予以调整。
在上级主管部门发布或批复其他价差调整规定前,年月以后人工和主要材料价差,亦按上述方法执行。
最终调价金额不超过上级主管部门批复价差金额。
三、原合同效力其他有关事项按双方签订的主体工程施工合同(合同编号:****)约定和其他有关规定执行。
四、协议生效1.本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
2.本合同书一式十二份,发包人执八份,承包人执四份。
(以下无正文)签订日期:年月日。
调整施工合同中材料补差相关条款补充协议

调整施工合同中材料补差相关条款补充协议尊敬的合作方根据我们最近的沟通和协商,我们认识到施工合同中的材料补差相关条款需要进行适当的调整和补充。
经过双方的深入讨论和协商,我们达成了以下条款的补充协议,以便更好地保障双方的权益以及合作顺利进行。
一、补差的定义和要求1.1补差是指当施工过程中材料供应商价格出现变动时,为了确保施工项目能按计划进行,双方同意进行相应的补差调整。
1.2调整的依据是根据材料供应商正式出具的价格变动通知书,并且变动幅度必须超出合同中规定的最低变动百分比阈值。
二、补差的计算和支付2.1补差的计算是基于合同签订时的基准价格和实际发生变动的价格之间的差值,以及双方约定的补差比例。
2.2补差的支付是指双方在补差金额确认后的合理时间内支付相应的款项。
2.3补差相关的计算和支付必须在双方共同签署的补差通知书中确认并记录。
三、价格变动通知书的要求3.1供应商必须在价格发生变动后的三个工作日内出具价格变动通知书,并寄送给施工方。
3.2价格变动通知书必须包含供应商名称、合同编号、具体的价格变动信息、变动百分比和有效期等必要信息。
通知书需加盖供应商公章并由供应商负责人签字确认。
3.3施工方必须在收到价格变动通知书后的三个工作日内确认并向供应商发送补差通知书。
四、补差通知书的要求4.1补差通知书必须明确指出发生了价格变动,并说明基准价格、实际价格、变动差值以及计算出的补差金额。
4.2补差通知书必须包含施工方名称、合同编号、发起补差的具体原因、补差比例、补差金额和收款账户等必要信息。
4.3补差通知书需加盖施工方公章并由施工方负责人签字确认,随后发送给供应商。
五、争议解决5.1如果在补差过程中发生争议,双方同意首先以友好协商方式解决。
如果无法解决,双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
5.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。
在仲裁期间,双方应按照合同中规定的方式,继续履行未受争议的部分。
材料价差调整补充协议书(范本)

***合同段********工程材料价差调整补充协议书业主:*****承包人:时间:*****补充协议书********(以下简称“业主”)和***************(以下简称“承包人”)于**年**月**日共同签署了《**********》,近年来,受国内外经济形势的影响,钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大,材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围,影响了****建设项目进展及工程质量。
根据******文件的规定,为进一步完善工程合同风险职责,按照“公平、公正、合理”原则,结合我省****建设市场材料价格波动实际,双方经友好协商,协议如下:一、补充协议依据1、*****2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。
二、合同材料调差范围本合同调差的的材料仅包含****下发的相关文件所规定的材料。
合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。
在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。
三、调差的材料品种及风险幅度(r%)工程量完成日期在***年***月***日以前:1、钢材(r=±*)2、水泥(r=±*)3、地材(r=±*)4、油料(r=±*)工程量完成日期在***年***月***日以后:1、钢材(r=±*)2、水泥(r=±*)3、地材(r=±*)4、油料(r=±*)四、计算原则超过基准价(Co)的价差为材料价格变化产生的调整费用,不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用,计算方法如下:1、价差(△C):△C=Ci(i=1,…,n)-Co,i指采购时间。
(1)基准信息价(Co):基准价(Co):工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季(月)信息价,工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。
(2)信息价(Ci):工程中每期中期支付报表申报当月项目所在地级市建设工程造价管理站发布的信息价,工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
调整施工合同协议书中材料补差相关条款补充
协议
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
X X X工程关于调整施工合同中材料补差相关条款的补充协议
业主单位:XXX有限公司(以下称“业主”)
承包人:XXX有限公司(以下称“承包人”)
业主同承包人于年月日签订了关于XXX 工程第一标段项目的施工合同(下称:施工合同),为完善合同专用条款第七十条中材料调差相关条款,简化调差工程量提取计算方法,使合同更具可执行性。
经双方协商一致,达成以下补充条款:
一、主要调整内容
(一)水泥混凝土结构、砌体砂浆调差工程量计算
水泥混凝土、砌体砂浆根据类别和型号不同,以附件“表(二)”中规定的配合比计算水泥、中(粗)砂、碎(砾)石的用量,详见附件;
(二)、原合同中可调差“钢材”指以下类型并执行以下计算方法:
1、永久结构钢筋按照工程量清单所列细目,并按实际计量的数量×计算价格调整量。
2、预应力钢筋、钢绞线、钢丝:按照工程量清单所列细目,并按实际计量的数量×计算价格调整量。
3、永久性结构型钢、钢板,若合同清单中有计价项,则按实际计量的数量计算价格调整量;若合同清单中没有计价项,则以施工图设计中的数量计算价格调整量。
4、水中桩钢护筒:每桩钢护筒重量=钢护筒长度L (本项目的L=自“水中桩设计桩顶标高H1”到“地勘设计水中桩位河床顶平均标高H2”之差+本项目的钢护筒入床深度H3(见附表一))×钢护筒的每延米重量(见附表一)。
自水中桩设计桩顶标高以上的钢护筒不调差。
5、上述以外的其它钢材不调价差,主要包括:钢管立柱、型钢立柱、波形钢板、钢板标志、铝合金标志、钢管、螺丝、螺帽、螺栓、拉杆、锚具、锚垫板、金属波纹管、灯具、灯柱、伸缩缝和各类临时结构钢材等。
(三)汽油、柴油调差工程量计算
项目招标时业主控制价的工程量清单预算02表《人工、材料、机械台班数量汇总表》中,汽柴油数量的80%占承包人中标合同总价的比例,用于价格调整。
计算公式:汽油消耗量V=标底02表汽油总数量×80%÷承包人中标合同总价×当季计量金额(经简化计算:汽油消耗量V=当季计量金额×,柴油消耗量V’=当季计量金额×)。
二、其他材料调差以及其它未尽事宜,执行合同原来的规定。
三、本补充协议只适用于原合同规定的可调差材料品种,调差的其它材料工程量计算执行原合同规定。
四、本补充协议作为对施工合同的补充约定,本协议的内容与施工合同(包括合同协议书、投标文件、合同专用条款等各组成施工合同的文件)的内容不一致的,以本补充协议的内容为准。
五、本补充协议一式十份。
六、附件:价格调整工程实体材料消耗量V计算表(一);
民众立交价格调整工程实体材料消耗量V计算表(二)。
业主(盖章):
法定代表人(签字):
或其授权代理人(签字):单位地址:
承包人(盖章):
法定代表人(签字):
或其授权代理人(签字):单位地址:
签订日期:年月日。