工程项目合同管理办法

合集下载

工程项目建设合同管理办法

第一章总则第一条为规范工程项目建设合同管理，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程项目建设实际，制定本办法。

第二条本办法适用于工程项目建设过程中涉及的各类合同，包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同、咨询合同、采购合同等。

第三条工程项目建设合同管理应当遵循以下原则：（一）合法合规：合同内容符合国家法律法规、政策规定，符合工程项目建设实际。

（二）公平公正：合同双方在合同签订、履行过程中，享有平等地位，协商解决争议。

（三）诚实信用：合同双方在合同签订、履行过程中，诚实守信，履行合同义务。

（四）风险可控：合同双方在合同签订、履行过程中，合理预见和防范风险。

第二章合同签订第四条合同签订前，合同双方应当充分了解对方的基本情况，包括资质、业绩、信誉等。

第五条合同签订应当符合以下要求：（一）合同内容完整、明确，包括工程范围、建设规模、建设标准、质量要求、工期要求、工程造价、付款方式、违约责任等。

（二）合同双方在合同上签字盖章，合同生效。

（三）合同签订后，合同双方应当将合同文本存档备查。

第三章合同履行第六条合同履行过程中，合同双方应当按照合同约定，履行各自义务。

第七条合同履行应当符合以下要求：（一）工程进度：合同双方应当按照合同约定的工期要求，确保工程进度。

（二）工程质量：合同双方应当严格按照合同约定的质量标准，确保工程质量。

（三）工程造价：合同双方应当按照合同约定的工程造价，控制工程成本。

（四）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，合同双方应当协商一致，签订变更协议。

第四章合同争议解决第八条合同履行过程中，如发生争议，合同双方应当协商解决。

第九条协商不成的，合同双方可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第五章附则第十条本办法由工程项目建设管理部门负责解释。

第十一条本办法自发布之日起施行。

以上是关于工程项目建设合同管理办法的简要概述，具体实施过程中还需根据工程项目的实际情况进行细化和调整。

关于工程项目合同管理办法

工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目的合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所指的工程项目合同管理，是指在工程项目实施过程中，从合同的签订、履行、变更、解除到终止的全过程管理。

第三条本公司所有工程项目的合同管理，均应遵守本办法。

第二章合同签订第四条合同签订前，应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容的合法性、合规性、合理性。

第五条合同内容应包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、支付方式、违约责任等条款。

第六条合同签订时，应严格执行合同管理制度，确保合同双方的合法权益。

第三章合同履行第七条合同履行过程中，应严格按照合同约定执行，确保工程项目的顺利进行。

第八条合同一方如发生变更，应立即通知对方，并签订书面变更协议。

第九条合同履行中，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。

第四章合同变更、解除和终止第十条合同变更、解除和终止，应符合法律法规和合同约定，经合同双方协商一致。

第十一条合同变更、解除和终止的事由，应书面记录，并由双方签字确认。

第五章合同管理第十二条公司设立合同管理小组，负责公司工程项目的合同管理工作。

第十三条合同管理小组的职责包括：合同的签订、履行、变更、解除和终止的管理；合同纠纷的处理；合同档案的归档和保管等。

第十四条合同管理人员应具备相关的专业知识和法律知识，定期进行培训和考核。

第十五条公司定期对合同履行情况进行检查，确保合同管理的规范化和有效性。

第六章法律责任第十六条违反本办法的规定，造成公司损失的，应依法承担赔偿责任。

第十七条合同管理人员玩忽职守、滥用职权、泄露公司机密的，应依法承担法律责任。

第七章附则第十八条本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十九条本办法的解释权归公司所有。

工程项目合同管理办法的制定，旨在保障合同双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。

工程项目部合同管理制度

第一章总则第一条为了规范工程项目部合同管理，确保合同签订、履行、变更和终止的合法、合规，维护公司利益，提高合同管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于工程项目部涉及的所有合同，包括但不限于施工合同、采购合同、租赁合同、劳务合同等。

第三条工程项目部合同管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：合同签订、履行、变更和终止应符合国家法律法规、行业规范及公司规章制度。

（二）诚实信用原则：合同各方应本着诚实信用的原则，履行合同约定的义务。

（三）效益最大化原则：在确保合法合规的前提下，追求合同效益最大化。

第二章合同签订第四条合同签订前，相关部门应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合理、可行。

第五条合同签订前，合同起草人应征求相关部门意见，确保合同条款的合法性和合理性。

第六条合同签订时，合同双方应仔细阅读合同条款，确保双方权利义务明确。

第七条合同签订后，合同起草人应及时将合同报公司合同管理部门备案。

第三章合同履行第八条工程项目部应严格按照合同约定履行义务，确保工程进度、质量、安全等方面符合要求。

第九条合同履行过程中，如遇特殊情况导致合同无法履行，应及时与合同对方沟通，协商解决。

第十条合同履行过程中，如发生争议，应按照合同约定或协商解决。

第四章合同变更和终止第十一条合同变更需经合同双方协商一致，并签订书面变更协议。

第十二条合同终止需符合合同约定或法律法规规定，合同双方应签订书面终止协议。

第五章合同管理职责第十三条工程项目部合同管理人员应具备以下职责：（一）负责合同签订、履行、变更和终止的全过程管理。

（二）对合同条款进行审核，确保合同内容合法合规。

（三）监督合同履行情况，及时处理合同履行过程中出现的问题。

（四）对合同档案进行整理、归档，确保合同档案的完整性和安全性。

第六章合同监督检查第十四条公司合同管理部门应定期对工程项目部合同管理进行检查，发现问题及时督促整改。

第十五条工程项目部应积极配合公司合同管理部门的监督检查工作。

建设工程项目中标合同管理办法

建设工程项目中标合同管理办法一、总则第一条为了加强建设工程项目中标合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称建设工程项目中标合同（以下简称中标合同），是指在建设工程项目招投标过程中，中标人与招标人（以下简称甲方）依法签订的明确双方权利义务关系的书面文件。

第三条甲方应当依法开展招投标活动，公开、公平、公正地选择中标人。

中标人应当具备相应的资质条件，按照中标合同的约定履行义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

第四条甲方和中标人应当严格执行中标合同的约定，加强合同管理，确保合同履行。

合同履行过程中发生纠纷的，双方应当通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。

二、中标合同的签订与生效第五条中标合同的签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

合同内容应当符合法律法规、国家标准和行业规范的要求。

第六条中标合同签订后，甲方应当向有关部门备案，并按照规定进行合同登记。

备案和登记材料应当真实、完整、准确。

第七条中标合同生效后，甲方和中标人不得擅自变更或者解除合同。

确需变更或者解除合同的，应当依法协商一致，并办理合同变更或者解除手续。

三、中标合同的履行与监督第八条甲方和中标人应当严格按照中标合同的约定履行合同义务。

甲方应当按照约定的时间和方式支付合同价款，并保障中标人享有合同约定的权益。

中标人应当按照约定的标准、质量和进度完成工程。

第九条甲方和中标人应当建立健全合同履行监督机制，加强对合同履行情况的监督。

甲方应当定期对工程质量、安全、进度和投资控制等进行检查，发现问题及时整改。

中标人应当及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。

第十条甲方和中标人应当加强合同履行过程中的沟通与协调，确保工程顺利推进。

双方可以建立定期沟通协调机制，及时解决合同履行过程中出现的问题。

四、中标合同的变更与解除第十一条中标合同变更或者解除的条件和程序，按照法律法规、国家标准和行业规范的规定执行。

工程项目合同履约管理办法

工程项目合同履约管理办法一、总则1. 目的：为了加强工程项目合同履约管理，明确各方责任，保证工程质量和进度，制定本办法。

2. 适用范围：本办法适用于所有参与本项目的承包商、供应商及其他相关方。

3. 基本原则：诚信、公正、透明、互利共赢。

二、合同签订与备案1. 所有参与本项目的单位必须与业主或其授权代表签订正式合同，并按照国家法律法规和行业标准执行。

2. 合同签订后，双方应将合同副本送交项目管理部门备案。

3. 对于涉及重大变更或补充协议的情况，双方应及时修订原合同，并重新备案。

三、履约保证金1. 承包商应在合同签订后的规定时间内缴纳履约保证金，金额不低于合同总价的10%。

2. 履约保证金可用于抵扣违约赔偿金、违约金等费用。

3. 项目完工验收合格后，履约保证金无息退还给承包商。

四、工程进度与质量控制1. 承包商应按照合同约定的工期和质量标准完成工程任务。

2. 如因不可抗力或其他合理原因导致工程延期，承包商应及时向业主书面报告，并提出调整计划。

3. 业主有权对工程质量进行监督检查，如发现问题，承包商应立即整改。

五、付款与结算1. 业主应按合同约定的支付方式和时间向承包商支付工程款。

2. 承包商应提供合规的发票和相关证明材料，以便业主进行款项支付。

3. 项目完工后，双方应根据实际完成的工程量进行结算。

六、违约与争议解决1. 如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2. 如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。

2. 本办法的解释权归业主所有。

如有未尽事宜，可另行签订补充协议。

工程项目合同备案管理办法

工程项目合同备案管理办法工程项目合同备案管理办法范本：一、总则1. 本办法是为了加强工程项目合同管理，保障合同双方的合法权益，维护市场经济秩序，促进工程项目健康有序发展而制定的。

2. 本办法适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等。

3. 工程项目合同备案是指将工程项目合同报送相关管理部门进行登记、审查的过程。

二、合同备案的范围和条件1. 凡涉及工程项目的建设、施工、设计、监理等合同均应进行备案。

2. 合同内容必须真实、合法，不得违反国家法律法规和政策规定。

3. 合同双方应当具备相应的资质和能力，能够履行合同约定的义务。

三、合同备案的程序1. 合同签订后，由合同双方共同向相关管理部门提交合同备案申请。

2. 提交的备案材料应包括合同原件、合同副本、双方资质证明等。

3. 相关管理部门对提交的材料进行审查，符合要求的予以登记备案，并出具备案证明。

4. 合同双方应妥善保管备案证明，以备后续查询和核实。

四、合同变更与解除1. 合同一经备案，任何变更或解除都应报备相关部门，并按照原备案程序重新办理。

2. 合同变更或解除应基于合理的理由，并由双方协商一致。

3. 变更或解除后的合同文本应及时报送备案部门，以确保备案信息的时效性和准确性。

五、监督与责任1. 相关管理部门负责对工程项目合同的备案情况进行监督检查。

2. 对于未按规定备案或备案信息不真实的合同，管理部门有权要求改正，并根据情况采取相应的处理措施。

3. 合同双方应遵守本办法的规定，如有违反，将承担相应的法律责任。

六、附则1. 本办法自发布之日起施行。

2. 对于本办法的解释权归相关管理部门所有。

3. 本办法如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

投资工程项目合同管理办法最新

投资工程项目合同管理办法最新版第一章总则第一条为了规范投资工程项目的合同管理，确保项目质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称投资工程项目，是指使用政府资金、企事业单位资金或者社会资本进行的固定资产投资项目。

第三条投资工程项目的合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条投资工程项目的合同管理工作由项目法人或者项目管理机构负责，应当设立专门的合同管理机构或者配备专业的合同管理人员。

第二章合同的订立和履行第五条投资工程项目的合同订立应当履行下列程序：（一）项目法人或者项目管理机构应当根据项目特点和需求，编制合同文本；（二）项目法人或者项目管理机构应当对合同相对方进行考察和评估，确保其具备相应的资质和能力；（三）项目法人或者项目管理机构应当依法通过招标、采购等程序，选择合同相对方；（四）项目法人或者项目管理机构应当与合同相对方进行充分协商，达成一致意见；（五）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行法律审查，确保合同内容的合法性、合规性；（六）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行审批，批准后双方签署。

第六条投资工程项目的合同履行应当遵守下列规定：（一）合同双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务；（二）合同双方应当确保工程质量、安全、进度和投资效益的实现；（三）合同双方应当定期对合同履行情况进行检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同双方应当遵守国家有关法律法规，严格执行合同中的保密、知识产权保护等条款；（五）合同双方应当建立健全合同变更、解除和终止的程序和机制。

第三章合同的管理和监督第七条投资工程项目的合同管理应当建立健全以下制度：（一）合同管理制度：明确合同管理的组织机构、职责、程序和流程；（二）合同审查制度：确保合同内容的合法性、合规性和可行性；（三）合同履行监督制度：对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同变更、解除和终止制度：明确变更、解除和终止合同的条件、程序和责任。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

工程项目合同管理办法
为了进一步加强合同管理，规范合同管理行为，避免法律风险和纠纷，保证工程建设项目顺利进行，根据公司合同管理有关规定，结合项目部实际情况，制定本办法。

本办法只适用于工程项目管理部负责签署的施工合同的管理。

第一章签订工程项目合同的原则
1. 合法原则
《合同法》规定：“订立经济合同，必须遵守国家法律，必须符合国家政策和计划要求”。

2. 诚信原则
甲乙双方当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

3. 计划原则
在订立和执行项目承包合同中，必须服从和维护公司计划，保证公司计划的实现。

4. 平等互利、协商一致的原则
发包人和承包人的地位是平等的，在平等的基础上，就合同的主要内容经过协商，达成一致意见。

任何一方不得把自己的意志强加给另一方。

第二章工程项目合同管理的任务
工程项目合同管理的任务是根据法律、政策和生产经营计划的要求，运用指导、组织监督等手段，促使当事人依法
签订、履行、变更合同和承担违约责任，保证工程项目建设顺利进行。

第三章工程项目合同签订中职责的划分（一）合同员职责
１、审核是否有违反法律法规和合同签订原则的条款。

２、审核有无损害国家、社会和第三者利益的条款。

３、审核是否具备签订合同的必要条件。

４、检查合同条款是否完备、内容是否详尽准确。

（二）计划员职责
１、审核项目初步设计和总概算是否批准。

２、审核项目和投资是否列入上级部门批复计划。

3、审核工程承包范围。

4、审核工程开工和竣工日期及中间交工工程日期是否符合总体布置的要求。

（三）预算员职责
1、审核合同价款是否符合合同法规定的确定方式。

2、审核各种取费标准是否合理。

3、审核预结算及工程款拨付办法。

4、审核奖励与惩罚条款是否合理。

5、审核违约索赔事项及有关结算事宜的补充条款。

6、审核违约责任以及争议条款。

（四）施工人员职责
1、施工人员要按照合同约定条款，管理乙方施工。

2、审核工程质量检验标准。

3、负责隐蔽工程的验收。

4、审核双方一般权利和义务以及工期延误条件标准。

5、发包人、承包人工作条款及设计变更。

6、负责暂设工程的安排。

7、审核乙方驻工地的代表是否具备规定的资质条件。

8、审查现场施工各种手续是否齐全。

9、审核施工组织设计及施工用材料、设备的供应和进场期限。

10、乙方履行合同的能力。

11、工程质量保修期及保修条件。

12、安全条款是否齐备准确。

13、负责竣工验收中的部分条款的审核，包括质量、安全和工期。

第四章工程项目合同管理的内容
1、在中标通知发出后要求承包单位在15日内签订《施工合同》。

２、组织配合有关部门做好有关工程项目合同的签证，公证和调解工作。

３、在合同条款中要确定好质量、投资、进度和安全四大控制目标，根据合同控制目标对工程项目进展进行监督。

4、质量控制：提醒监理工程实施过程中是否按照质量控制程序施工，并考核最终质量是否达到合同约定的质量标准。

5、资金控制：提醒有关部门严格执行合同约定的预结算标准，控制设计变更，技术措施以及其他预算外费用的发生，做到没有签订合同的项目，一律不予付款和结算。

定期对承包单位的合同签订情况进行检查，防止承包单位未签合同就进行施工或结算。

6、进度控制：和计划员及项目经理密切配合，做好进度时间安排，明确承包单位工程拖后的违约责任。

7、安全控制：合同签订时候，制定好各种安全条款。

在工程实施中施工管理人员根据安全控制目标以及合同条款对施工过程进行安全控制，从根本上杜绝安全事故的发生。

8、合同交付履行后，应与对方保持联系，掌握履行动态、履行约定的协作义务。

9、合同履行过程中，对于发生的变更情况，要及时与承包人协商，并尽快签订合同的变更。

１０、合同验收阶段，在合同约定期限内，与各专业项目组人员对合同的标的进行严格验收，验收内容包括：数量、外观质量、内在质量等方面。

验收后，提醒各有关专业填写验收报告。

１１、保管好各种合同文件，保存期限为10年。

合同文件包括合同文本、附件及工程施工变更洽商等资料及涉及经济责任的会议纪要、往来函件等。

第五章合同签定程序
下发中标通知与公司量安全环保处签订同：承包方与公司质
量安全环保处下发施工任务书安全合同
施工合同会签工期（计划）负责人签字
人签字施工负责人签字。