监理合同延期补充协议
成都第二绕城高速公路西段项目
JL2合同段施工监理
延期补充协议书
发包人：四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司监理人：四川省公路工程咨询监理事务所
监理合同延期补充协议书
本协议书由四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为一方，与四川省公路工程咨询监理事务所（以下简称“监理人”）为另一方共同协立的《监理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：
监理服务期： 34个月（其中：施工准备阶段 1 个月，施工阶段监理 30 个月，交工验收阶段监理 3 个月，缺陷责任阶段监理 24 个月）。
由于工程自2010年12月8日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：
1、监理服务期延期期限：
原监理服务期截止日次日（2013年9月8日）起，预计至2014年12月31日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若2014年12月31日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：
按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：
（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款
5.2条；
6.2.1条；6.2.3等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期
费用为3149757元（大写：叁佰壹拾肆万玖仟柒佰伍拾柒元整），延期
费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工
程量等。
（2）支付方式：
待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的85%；
在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后28
天内支付剩余服务费的15%。
4、监理服务人员及变更：
均按照原合同约定条件执行。
本补充协议书正本一式两份，双方各执一份，副本六份，双方各
执三份，具有同等法律效力。
发包人：四川蓉城第二绕城高速公路监理人：四川省公路工程咨询监理事务所开发有限责任公司（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或其授权的代理人：或其授权的代理人：
日期： 2015年月日日期： 2015年月日
单位地址：成都市高新区九兴大道12号单位地址：成都市龙腾东路2号杜甫
花园商务楼5楼
邮编： 610041 邮编： 610041 电子邮箱： / 电子邮箱： / 电话： / 电话：
传真： / 传真：
开户行： / 开户银行： /
帐号： / 帐号： /。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议一、背景在监理合同签订后，由于某种原因，双方当事人需要对合同的执行时间进行延期。
为了保证双方的合法权益，达成一致意见，双方签订了本监理合同延期补充协议。
二、协议内容1. 合同延期双方协商同意将原监理合同中规定的监理期限从原定的XX日期延长至新的XX日期。
新的监理期限为延长的天数/月数。
2. 质量问题原有效期内的工程质量问题，继续由监理方负责解决和维修；新延期期间出现的工程质量问题，由监理方在新期限内追责、修理。
3. 费用调整根据延期的实际情况确定费用调整情况。
具体费用调整方式如下：（1）人力成本延期期间监理方需要继续提供服务，因此监理方的人工费用延续按照原监理合同约定标准支付。
（2）协商费用因延期而产生的其他费用，如差旅费、住宿费等，双方应进行协商并达成一致。
（3）索赔费用由于延期而给施工方造成的损失，监理方不承担任何赔偿责任，双方自行解决，监理方不予介入。
4. 合同执行变化本补充协议仅对原监理合同的执行时间进行了延期，其他合同条款、义务和责任仍然有效。
三、违约责任若任何一方不按照本协议的约定履行义务，应承担由此产生的一切责任和损失。
四、争议解决对于因协议履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，并遵守仲裁裁决。
五、协议生效本补充协议经双方当事人在本协议上签字盖章后生效，并成为双方当事人共同遵守的合同。
六、协议解释对于本协议的解释和执行，应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、其他事项与本协议有关的其他事项，双方当事人可另行书面补充约定，并作为本协议不可分割的一部分。
本监理合同延期补充协议一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。
双方当事人签字：日期：年月日。
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
本协议根据监理合同（以下简称“原合同”）的约定，由甲方（监理人）与乙方（监理机构）双方共同商定，就原合同的监理期限进行延期补充协议。
本协议内容如下：
一、延期原因
原合同约定的监理期限即将到期，但由于以下原因，甲方与乙方商议决定对监理期限进行延期：
1. 工程进展情况：经双方考察，根据实际施工情况，项目进展存在一定的延迟，导致监理期限无法按时完成。
2. 不可抗力因素：由于自然灾害、政府政策调整等不可抗力因素的影响，工程进展受到限制，致使监理期限无法按原约定完成。
3. 双方协商一致：经甲方与乙方详细协商，双方一致认为延长监理期限符合双方的共同利益。
二、延期期限
根据协商结果，甲方与乙方商定对监理期限进行延期，延期期限为______天/月（具体期限根据项目实际情况而定）。
自原合同约定监理期限届满之日起生效。
三、履约保证
1. 乙方在延期期限届满前，保证按照原合同的约定，继续履行监理职责，并根据工程实际情况提供监理意见和技术支持。
2. 甲方根据项目需要，提供必要的工程文件、图纸和技术资料，协
助乙方进行监理工作。
四、其他约定
1. 本延期补充协议成立后，具有与原合同同等效力。
除本协议约定外，原合同的其他条款依然有效。
2. 甲方与乙方在履行本协议过程中发生争议，应首先友好协商解决，如无法协商一致，可根据原合同约定的争议解决方式进行处理。
3. 本延期补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律
效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书
---
标题：监理合同延期补充协议书范本
随着工程项目的推进，我们不可避免地会遇到一些影响项目进度的情况。
为了确保工程质
量和安全，同时也为了保证监理工作的顺利进行，当出现需要延长监理合同期限的情形时，双方应当签订延期补充协议。
以下是一个监理合同延期补充协议书的范本：
甲方（业主）： [业主名称]
乙方（监理单位）： [监理单位名称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程监理合同》，
现因[简述延期的原因，如“不可抗力”、“设计变更”等]，导致工程进度延后，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充：
1. 合同延期时间：原合同规定的监理服务期限由[原截止日期]延长至[新截止日期]。
2. 监理费用调整：根据延期的时间和服务内容，双方同意将监理费用由原合同的[原金额]
调整为[新金额]。
3. 其他条款：除上述延期时间和监理费用调整外，原合同的其他条款继续有效。
4. 争议解决：任何因本补充协议引起的或与本补充协议有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
5. 生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6. 附则：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： _______________
乙方代表（签字）： _______________
签订日期： [签订年份]年[签订月份]月[签订日]日
---。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
工程监理延期补充协议
合同编号：工程监理延期补充协议签订地点：签订日期：年月日工程监理延期补充协议就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理延期合同补充协议
监理延期合同补充协议1. 引言本合同是监理延期合同补充协议（下称“本协议”），由甲方（__________）和乙方（__________）双方自愿根据原监理合同（合同编号：__________）的约定，就项目施工中的监理延期事宜达成以下补充协议。
双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下补充协议，以规范双方的权利和义务。
2. 背景根据双方原监理合同的约定，甲方委托乙方作为项目的监理方，负责监督、检查和指导项目的施工过程。
然而，由于一些不可抗力因素和其他原因，施工工期将延长。
为了保证监理服务的顺利进行，双方需要对原监理合同进行补充和修改，以适应延期的情况。
3. 延期原因根据双方共同了解和经过详细协商，项目的施工工期需要延期的原因主要包括但不限于以下几个方面： - 自然灾害（如地震、洪水、台风等）； - 政府管制和政策调整； - 工程设计变更； - 施工方原因。
4. 延期时限根据双方讨论和协商，甲方同意将项目的施工工期延长____个月/天（具体时间由双方协商确定），即原合同约定的截止日期将顺延至______年__月__日（具体日期由双方协商确定）。
乙方同意在延期期间继续履行监理职责。
5. 费用调整5.1 根据项目工期的延长，甲方同意向乙方支付额外的监理费用。
具体费用标准为每延长一个月/天，增加______元人民币。
费用的支付方式以及支付时间由双方协商确定，并在本协议签订后作为附件一加入本协议。
5.2 若因甲方原因导致项目工期延期，乙方无义务承担额外监理费用。
6. 通知方式双方约定，在本补充协议生效期间，任何与本补充协议有关的通知或通告，均以书面形式发送给对方，并通过挂号信、专人送达、快递或电子邮件等方式进行发送。
以下是双方联系信息： - 甲方联系方式： - 乙方联系方式：7. 其他条款7.1 本协议互为补充，对原监理合同具有补充和修订的效力。
协议一经签订，即是对原监理合同的继续执行和补充，具有同等法律效力。
2023年工程延期监理合同补充协议
2023年工程延期监理合同补充协议甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于：1. 甲方与乙方于【合同签订日期】签订了《工程延期监理合同》（以下简称“原合同”），约定了具体的工程监理任务；2. 原合同约定了工程监理的开始和结束时间；3. 由于不可抗力等原因，工程延期发生，导致原合同约定的工程监理时间不足以完成任务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，特订立本《2023年工程延期监理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），以便明确双方的权益和义务。
一、延期事由1. 由于【具体原因】，工程延期发生。
该延期事件属于不可抗力范畴，包括但不限于自然灾害、政府法规、现场变更等。
二、延期期限1. 甲方与乙方约定，工程延期时间为【具体延期天数】天。
三、工程监理费用调整1. 根据工程延期，甲方与乙方协商一致，在原合同约定的工程监理费用基础上，对工程延期部分的监理费用进行调整。
2. 工程延期期间，乙方继续按照原合同约定的工作量和质量标准进行工作，并承担原合同约定的责任。
四、补充协议生效1. 本补充协议以书面形式制作，附件形式成为原合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议经甲方和乙方代表人签字确认后生效，具体实施的日期为【补充协议签订日期】。
3. 本补充协议的效力及解释适用中华人民共和国相关法律法规。
五、其他事项1. 本补充协议中未约定的事项，仍按照原合同约定执行。
2. 本补充协议的补充协议编号为【补充协议编号】，系补充协议无效或与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
甲方：【甲方名称】（签字）乙方：【乙方名称】（签字）日期：【日期】日期：【日期】。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程监理服务延期合同
工程监理服务延期合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了工程监理服务合同（以下简称“原合同”），由于工程项目的需要，现双方同意对原合同的服务期限进行延长，特此签订本延期补充合同（以下简称“本合同”）。
一、延期服务内容1. 乙方将继续按照原合同的条款为甲方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、安全监督等。
2. 乙方应确保延期期间的监理服务质量不低于原合同规定的标准。
二、延期服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、延期费用1. 甲乙双方经协商一致，同意按照原合同约定的监理费用标准，按实际延长的服务时间计算延期费用。
2. 甲方应在合同延期生效后的____个工作日内支付乙方____%的延期费用作为预付款，余款在服务期满后结算。
四、违约责任1. 如甲方未按时支付延期费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。
2. 如乙方未能提供符合约定标准的监理服务，应按照原合同的违约条款承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本合同是对原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，按照原合同的相关条款执行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_________ 法定代表人或授权代表签字：_________ 签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。