北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同样本(4篇)
北京市建设工程劳务合同样本发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲方将小区高层住宅楼建设工程施工发包给乙方，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致达成如下协议。
一、工程名称：二、工程概况：商业群房为框架结构，住宅为剪力墙结构，建筑面积约15000㎡。
三、工程地址：四、工程范围及内容：乙方承包的小区商住楼建设施工图所示，所有工程内容(除门窗安装工程，给水、排水工程、通风消防、强弱电工程、地基土方开挖和桩基础工程外)以及工程资料收集整理、材料试验复试。
五、承包方式：包所有施工内容内(含项目措施施工)施工劳务及机械，包除甲方供应材料外其余所有施工用料及周转材料(含施工项目措施用料)。
即工程用料及项目措施用料除甲方供应的(甲方供应材料具体见第六条 )外其余均由乙方提供。
六、甲乙双方约定甲方提供给小区商住楼材料具体为：施工图内所示的各类钢筋、水泥、商砼、砂石、土方、各类内、外墙乳胶漆、外墙石材、地面瓷砖石材、保温材料、楼梯扶手工程用料。
其余机械工具耗材、工程耗材(含施工项目措施材料)均由乙方提供。
七、合同价款：7.1合同价款：按建筑面积计算438元/㎡(大写每平方米肆佰叁拾捌元整)该价款含四项保险费在内，甲乙方包干使用，并向有关机构交纳。
7.2±0.000以上建筑面积按陕西省99预决算定额相关规定规则进行计算。
7.3±0.000以下地下室建筑面积按陕西省99预决算定额面积计算规则计算乘以两倍作为地下室面积。
7.4建筑结构变更，在建筑面积不发生较大变化情况下合同价款不予调整。
八、结算程序：专业工长出具工程进度说明→生产部门审核→材料库管会签→预算部门出具预算报告→公司审核确认→公司主管领导审批九、付款方式：按单栋楼核算，由乙方垫资完成主体10层封顶开始付进度款。
10层封顶付给乙方10层以下已完成初验合格成品工程量70%进度款，10层以上按每月当月完成初验合格成品工程量70%支付当月进度款，砖砌体完成并初验合格后总进度款付至总价80%，交工验收合格后一个月内付至总价95%，留5%质保金待质保期满后无质量问题，剩余质保金一月内一次付清。
北京建筑劳动合同示范文本(4篇)
北京建筑劳动合同示范文本土木工建筑劳动合同的模板甲方(建筑施工企业)：_____名称：_____ 法定代表人：_____地址：_____ 电话：_____乙方(农民工)：_____姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____文化程度：_____住址：_____ 身份证号：_____甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自____年____月____日至____年____月____日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任_____职务(工种)。
在正常情况下乙方应当完成_____生产(工作)任务，具体生产(工作)任务和质量标准为：三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。
日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。
四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。
工资制度和分配形式按下列第项执行：1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资____元，每月工资____元;2、实行计件工资制，具体标准为：_____五、劳动保护1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。
六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。
一方违反本合同，应承担违约责任;给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
北京市建筑企业劳务合同5篇
北京市建筑企业劳务合同5篇篇1甲方（用工单位）：____________________乙方（劳务人员）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方聘用乙方从事建筑劳务事项达成如下协议：一、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工作内容与地点1. 乙方从事的工种为：____________________。
2. 乙方的工作地点为：甲方承建工程的所在地。
根据工作需要，乙方可能被安排到其它施工场地提供劳务。
在特殊情况下（如抗击重大疫情，突发自然灾害），乙方应按甲方的统一调配参与应急抢险救援工作或投身其他必要的公益事业等。
三、劳动报酬及支付方式与时间结算标准注意：以上合同仅为示例，实际合同需要根据具体情况进行修改和完善，并且在签订合同时应遵循当地的法律法规和规定。
在签订合同时，双方应认真阅读合同条款，确保理解并同意合同条款的约束和行为规范。
此外，合同应经过专业法律顾问的审核，以确保其合法性和有效性。
篇2甲方（用工单位）：_________________________乙方（劳务人员）：_________________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方聘用乙方从事建筑劳务事宜达成如下协议：一、合同期限1. 本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容及地点1. 乙方从事的工种为：_________________________。
2. 乙方的工作地点为：_________________________。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据建筑行业的生产特点，实行劳动用工的弹性工时制度。
乙方应按照甲方的安排参加施工生产活动。
甲方应按照国家法律法规规定安排乙方适当的休息和休假时间。
北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同范本一、合同双方信息甲方：北京市建设工程公司地址：北京市XX区XX街道XX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：劳务承包人身份证号码：XXX住址：北京市XX区XX街道XX号联系电话：XXX二、合同项目信息项目名称：北京市某建设工程项目项目地址：北京市XX区XX街道XX号项目工期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日三、合同内容1. 劳务内容：乙方承担甲方在上述项目中的劳务工作，具体包括但不限于：a) 施工现场的搬运、清理、整理等劳动力工作；b) 辅助施工工作，如搭建脚手架、安装临时设施等；c) 按照甲方要求参与项目的技术支持和协助工作。
2. 工作时间：乙方每周工作时间为40小时，工作时间为每天上午9点至下午5点，中午休息1小时，周末休息。
3. 劳务报酬：甲方将按照以下方式支付劳务报酬给乙方：a) 按小时计酬：乙方每小时工作报酬为XX元；b) 按月计酬：乙方每月工作报酬为XXX元。
4. 保险和福利：a) 甲方将为乙方购买工伤保险和意外伤害保险，保险费用由甲方承担；b) 乙方享受甲方提供的工作餐和住宿条件。
5. 合同期限：本劳务合同自签订之日起生效，至项目完成验收之日终止。
6. 合同解除：a) 如乙方违反本合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失；b) 如甲方违反本合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
7. 保密条款：乙方在履行本合同期间及合同终止后，对于甲方的商业秘密和技术资料等保密信息负有保密义务。
8. 法律适用和争议解决：a) 本合同适用中华人民共和国的法律；b) 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
四、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同的修改、补充以及附件的变更，需经甲乙双方书面协商一致；3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商确定。
北京市建设工程劳务合同范本
北京市建设工程劳务合同范本甲方（用工单位）：________乙方（劳务人员）：________鉴于甲方需要进行建设工程，乙方愿意提供相应的劳务，双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成以下合同条款：一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容与地点乙方同意按照甲方的要求，在____（工作地点）从事____（具体工种）工作。
三、劳动报酬乙方的工资标准为____元/月，或____元/小时，按月支付。
加班费按照国家规定的标准执行。
四、工作时间与休息休假乙方的工作时间为每天不超过8小时，每周不超过40小时。
乙方享有法定节假日、年假等休息休假权利。
五、社会保险与福利甲方依法为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
同时，乙方可享受甲方规定的其他福利待遇。
六、劳动保护与安全卫生甲方应提供符合国家标准的工作环境和必要的劳动保护用品，确保乙方的人身安全。
乙方应遵守安全生产规章制度，正确使用劳动保护用品。
七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因履行本合同发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向北京市劳动争议仲裁委员会申请仲裁；仲裁不服的，可依法向人民法院起诉。
九、其他约定____（此处可根据双方实际情况补充其他需要约定的内容）十、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________乙方（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行适当调整。
在签订合同时，双方都应仔细阅读合同条款，确保理解并同意所有内容。
合同的法律效力还需要符合国家法律法规的规定，不得含有违法条款。
2024年北京市建设工程劳务合同格式版（二篇）
2024年北京市建设工程劳务合同格式版甲乙双方，依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平及诚实信用的原则，就建设工程劳务作业合作事宜达成一致意见，特订立本劳务作业分包合同，以共同遵守执行。
一、工程名称：____二、工程地点：____三、工程内容、性质及数量：____四、工程工期：____五、工程质量要求：____六、工程造价：____七、工程承包方式及取费标准：____八、工程价款的拨付及结算方式：____九、甲方将按照工程施工进度计划，负责供应工程所需材料，乙方必须对甲方提供的材料规格、型号等进行核验并签证确认。
具体供应细节如下：____十、考核验收：合同规定甲方需对乙方在以下四个方面进行考核，考核通过后方可进行结算：1、安全生产：乙方需加强安全教育，严格执行安全技术规范，遵守安全制度，落实安全措施，确保施工过程的安全性。
2、工程质量：乙方需坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等相关要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。
3、工程工期：____4、文明施工：乙方需加强施工现场管理，严格执行相关部门对施工现场的管理规定，确保文明施工。
十一、甲方责任：甲方需组织相关人员进行以下工作：1、对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育和日常监管。
2、组织并负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按照规定及时完成验收工作。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起正式生效。
甲方（发包单位）：____乙方（承包单位）：____签订日期：____2024年北京市建设工程劳务合同格式版（二）甲乙双方，为贯彻落实国家安全生产法律法规，保障施工人员的安全与健康，确保施工项目的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，本着平等、公正、诚信的原则，就施工安全管理事宜达成一致，特订立如下协议：一、乙方负责人基本信息：乙方负责人的身份证号码等相关个人信息应予保密。
北京市建筑企业劳务合同6篇
北京市建筑企业劳务合同6篇篇1甲方（用工单位）：___________________乙方（劳务人员）：___________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方聘用乙方从事建筑劳务事宜达成以下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑劳务合作关系中的权利和义务，保护双方合法权益，促进建筑项目顺利完成。
二、工作内容及地点乙方从事的工种为：___________________，工作内容为：___________________。
工作地点在北京市。
乙方应遵守甲方的安全生产规定和现场管理制度，按照甲方的要求进行工作。
三、工作时间及休假制度1. 工作时间：按照甲方的规定执行，如因工作需要加班，应按规定支付加班工资。
2. 休假制度：按照国家法定休息休假制度执行，具体休假安排由甲方根据实际情况安排。
四、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬：乙方的基本劳务报酬为________元/月，具体金额根据乙方从事的工种、岗位及甲方规定执行。
2. 支付方式：甲方每月按时足额支付乙方劳务报酬，如遇特殊情况需延迟支付，应提前告知乙方并征得乙方同意。
五、社会保险及福利待遇1. 甲方按照国家和北京市的有关规定为乙方缴纳社会保险费。
2. 乙方享受甲方规定的福利待遇，如年终奖、节日福利等。
3. 乙方因病或非因工负伤，按照国家和北京市的有关规定执行。
六、保密条款乙方在工作期间接触到的甲方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息，应履行保密义务。
如因乙方泄露甲方商业秘密造成甲方损失，乙方应承担法律责任。
七、违约责任1. 甲方未按照本合同约定支付劳务报酬的，应支付乙方应得劳务报酬百分之________的违约金。
2. 乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应赔偿甲方相应损失。
3. 甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，应首先协商解决。
协商不成的，可以向劳动争议调解委员会申请调解，或者直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
北京市建设工程劳务合同书范本
北京市建设工程劳务合同书范本一、合同双方甲方：（单位名称）法定代表人：地址：联系人：电话：乙方：（个人姓名）身份证号码：住址：联系电话：二、合同内容1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 工程地点：（填写具体工程地点）3. 建设工程规模：（填写具体工程规模）4. 工程工期：（填写具体工程工期）5. 工程费用：（填写具体工程费用）6. 劳务内容：（具体描述乙方的劳务内容，如施工、安装、维修等）7. 劳务期限：（填写具体劳务期限）8. 劳务报酬：（填写具体劳务报酬金额及支付方式）三、权利与义务1. 甲方的权利和义务：（1）向乙方提供必要的工作条件和施工材料；（2）支付乙方劳务报酬；（3）按照合同约定支付乙方的社会保险费用；（4）提供必要的安全保护措施和培训；（5）按照国家相关法律法规要求，履行与劳动者相关的其他权利和义务。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照甲方的要求、合同约定和相关工程标准完成劳务内容；（2）保证施工质量，确保工程符合相关规范和标准；（3）按照工程进度和质量要求完成工作；（4）按时提供劳务报酬所需的相关证明和信息；（5）遵守国家法律法规和工程安全操作规程；（6）保护工程现场环境和设备设施，遵守工地管理规定；（7）履行与劳动者相关的其他权利和义务。
四、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按照合同约定支付乙方劳务报酬的，应按照应支付金额的1%向乙方支付违约金；（2）未按照合同约定提供必要的工作条件和施工材料的，应承担因此给乙方造成的直接经济损失；（3）未按照合同约定支付乙方的社会保险费用的，应承担相应的法律责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按照合同约定完成劳务内容的，应承担相应的违约责任；（2）未按照合同约定保证施工质量的，应承担相应的违约责任；（3）未按照合同约定保护工程现场环境和设备设施的，应承担相应的违约责任。
五、合同解除和终止1. 合同解除：（1）经双方协商一致，可以解除合同；（2）一方违约，对方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市建设工程劳务合同范本
甲方：
乙方：
甲方，其建设项目：_____，建筑面积大约平方米。
以后按实际面积计算，经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议：
1、乙方承包工程项目及其内容：灰土以上，散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。
按施工图和变更图施工，增加项目按工程量计算。
2、工程质量：按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准，达到合格，工程质量百年大计，甲乙双方要高度重视，要落实专人负责工程管理工作。
3、安全施工，以人为本，甲乙双方认真落实国家安全施工规定，做好安全施工工作，乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险，资金由甲方购买，乙方明确专人主管安全除患，非安全培训人员不许参与施工，施工认真执行安全技术操作规程，认真做好各种劳动防护工作。
杜绝伤亡事故，力争无大小工伤，如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责，甲方概不负责。
4、承包价格及施工费结算：主体框架结构总包价建筑面
5、付款方式：按进度付款。
基础完工后一次性付给乙方元整。
主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整，主体封顶后按工程的80%计
算付给乙方人工费。
工程完工后一次性付给乙方总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。
6、甲方工作：及时提供施工图和变更图，做好技术交底，及时供应施工材料，机械和脚手架板，安全防护用品，解决好职工住宿，水电供应。
7、节约用料，文明施工：施工模板，方木等多用材料，在施工中，量材使用，做好节约用料，拆除材料及清理按指定地点堆放，落地灰当天清理，及时与新灰混混合使用，更不许过夜，做好节约用料，工完场清，文明施工。
8、乙方组建施工班子：要有1人技术员，给甲方提供施工方案。
乙方施工人员隶属项目部管理，工地施工人员务必听从，施工中提出的安全施工问题，工程质量问题务必及时纠正，否则有权停止施工。
9、遵守项目部各项管理制度，门卫制度，用小型机械，工具防护用品由乙方打条，保管使用，竣工后交回，材料下车由方负责。
10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。
11、本合同从签字之日起生效，付完款后合同自动失效。
附一：合同签订后乙方交押保证金贰万元，乙方进入工地后退还乙方，如违约甲方不在退还乙方贰万元整。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日 ____年____月____日
北京市建设工程劳务合同范本（二）
发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
第一条、工程概况
1、工程项目名称：_____
2、工程施工地点：_____
3、承包内容：_____
4、承包方式：_____
5、承包价格：每平方米工价为____元。
第二条、工程期限本工程工期自____年____月____日至____年____月____日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。
第三条、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
第四条、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
第五条、工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第六条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第七条、结算办法及付款方式
1、每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月____日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、
甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的____%。
所承包工程完工后付结算款的____%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后____%付清。
3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳____%的劳务管理费。
第八条、争议纠纷解决本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交深圳市仲裁委员会依法裁决。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、其它
1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。
甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。
4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方签字：_____ 乙方签字：_____ ____年____月____日。