第9章建设工程施工索赔
施工工程索赔制度内容包括
施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。
2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。
3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。
二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。
3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。
4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。
5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。
三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。
2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。
3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。
4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。
四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。
2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。
总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
建设工程合同索赔费用
建设工程合同索赔费用是指在建设工程合同履行过程中，由于一方的违约行为或者其他原因，导致合同一方遭受损失，需要向违约方或者相关责任方提出的经济赔偿请求。
在建设工程项目中，索赔费用是合同管理的重要组成部分，对于保障合同双方的合法权益、维护合同的严肃性和公平性具有重要意义。
本文将从建设工程合同索赔费用的定义、类型、原因、程序和策略等方面进行分析和探讨。
一、建设工程合同索赔费用的定义建设工程合同索赔费用是指在建设工程合同履行过程中，由于一方的违约行为或者其他原因，导致合同一方遭受损失，需要向违约方或者相关责任方提出的经济赔偿请求。
索赔费用包括直接损失和间接损失两部分，直接损失是指因违约行为导致的实际经济损失，间接损失是指因违约行为导致的预期利益损失。
二、建设工程合同索赔费用的类型1. 工程延期索赔费用：由于合同一方未能按照约定的工期完成工程，导致工程延期，从而给另一方造成的经济损失。
2. 工程质量索赔费用：由于合同一方未能按照约定的质量标准完成工程，导致工程质量问题，从而给另一方造成的经济损失。
3. 工程变更索赔费用：由于合同一方未能按照约定的工程内容完成工程，导致工程变更，从而给另一方造成的经济损失。
4. 材料设备索赔费用：由于合同一方提供的材料或设备不符合约定标准，导致工程质量问题或者工程延期，从而给另一方造成的经济损失。
5. 人工费用索赔：由于合同一方未能按照约定的工期完成工程，导致人工费用增加，从而给另一方造成的经济损失。
6. 利息索赔：由于合同一方未能按照约定的期限支付合同价款或者赔偿款项，导致另一方遭受利息损失。
三、建设工程合同索赔费用的原因1. 合同一方违约：合同一方未能按照合同约定履行自己的义务，导致另一方遭受损失。
2. 设计变更：由于设计原因导致工程变更，从而给合同一方造成经济损失。
3. 工程环境变化：由于不可抗力或其他意外情况导致工程环境发生变化，从而给合同一方造成经济损失。
4. 政策法规变化：由于政策法规的调整导致合同履行发生变化，从而给合同一方造成经济损失。
建设法规简答题2
第1章建设法规概论建设法规的概念；是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中火建设行动管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
调整对象：各种社会关系。
包括行政管理关系，行政管理关系，行政管理关系了解建设法规的三要素：建设法律关系主题，建设法律关系客体，建设法律关系内容。
第2章：工程建设程序法规通常所说的建设工程指的究竟是哪些工程土木建设工程，路线管道和设备安装工程，建筑装修工程等工程项目的新建扩建和改建。
是形成固定资产的基本生产过程。
工程建设程序a工程建设前期阶段1）投资意向2）投资机会分析3）项目建议书4）可行性研究5）审批立项b工程建设准备阶段的内容包括：1）规划。
2）征地。
3）拆迁。
4）报建。
5）工程发包与承包。
c工程建设实施阶段的内容1）工程勘察设计。
2）施工准备（包括1、施工单位技术，物质方面的准备。
2、取得开工许可）。
3）工程施工。
4）生产准备。
d工程竣工验收与保修阶段的内容：1）工程竣工验收。
2）工程保修e评价阶段我国关于土地所有权和土地使用权是如何规定的？农村和城市郊区的土地属于弄公民集体所有，其余的土地归国家所有。
工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的出让或划拨而取得，需在农民集体所有的土地上进行工程建设的，也必须由国家征用土地，然后再将土地使用权出让或划拨给建设单位或个人。
申领施工许可证应当具备的条件A、已经办理该建筑工程用地批准手续B、在规划区内的工程，已领取建设工程规划许可证C、施工场地已经基本具备施工条件D、已经确定施工企业E、有满足施工需要的图纸和技术资料F、有保证工程质量和安全的具体措施G、按规定应监理的工程已经委托监理H、建设资金已经落实I、法律规定的其他条件等建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据：条件：1完成建设工程和合同约定的各项内容；2有完整的技术档案和施工管理资料；3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告；4有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量文件；5有施工单位签署的工程保证书。
第8章 建设工程施工索赔
（4）按索赔的依据分
①合同内索赔（Contractual Claim）
②合同外索赔（Non-Contractual Claim）
③道义索赔（Ex-Gratia Payment）。 （5）按当事人分
①承包商与业主之间的索赔； ②承包商与分包商间的索赔，在这类索赔处 理中，监理工程师一般不直接参与处理； ③发包人或承包人与供货人、运输人间的索 赔； ④发包人或承包人与保险人间的索赔。
述通知后，在不必事先承认业主责任的情况下，监督此类记录，并可以指 令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录 的复印件，并允许工程师审查所有些类记录；
（3）提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生42天之内，或在工
程师批准的其他合理时间内，承包商应向工程师提交一份索赔报告，详细 说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额；
3、报告编写的要求
1）实事求是 2）证据充分 3）计算准确 4）简明扼要
4、索赔的艺术
8.2.4 索赔的解决方法 1. 协商解决 2. 调解 3. 仲裁 4. 诉讼 5. 争议评审
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3.1 费用索赔 一、索赔费用的构成
（1）可索赔费用的分类：
①按索赔费用性质的划分，在工程实际中，承包商的费用索赔
包括额外工作索赔和损失索赔。
②按可索赔费用的构成划分
可索赔费用按项目构成可分为直接费和间接费。其中直接费包括人工费、 材料费、机构设备费、分包费，间接费包括现场和公司总部管理费、保 险费、利息及保函手续费等项目。
按照工程惯例，承包商的索赔准备费用，索赔金额在索赔处理期间的 利息、促裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含 在索赔费用中。
建设工程施工合同索赔
• (1) 索赔必须以( )为依据。
• A．工程预算 B．结算资料
• C．工程变更 D．合同
• (2) 施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期 顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级 风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提 出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该 承包人的索赔理由属于( )。
• 9.3.2 发包人的索赔
➢ 《建设工程施工合同示范文本》规定，承包人未能按 合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人 造成损失时，发包人也应按合同约定向承包人提出索 赔。FIDIC《施工合同条件》中，业主的索赔主要限 于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损 失。
2023/5/10
9.3 建设工程施工索赔的程序和技巧
➢ 2. 对比分析法 适用于索赔事件仅影响单位工程或分部分项工程的 工期，由此计算对总工期的影响。对比分析法的计算 公式为：总工期索赔=(额外或新增工程量价格/原合 同价格)×原合同总工期。
2023/5/10
9.4 建设工程施工索赔的计算
• 9.4.2 费用索赔的计算
➢ 费用索赔都是以补偿实际损失为原则，实际损失包括 直接损失和间接损失两个方面。
• 9.2.1 产生索赔事件的原因
➢ 1. 设计方面 ➢ 2．施工合同方面 ➢ 3．意外风险和不可预见因素 ➢ 4．不依法履行施工合同 ➢ 5．工程项目建设承发包管理模式的变化
2023/5/10
9.2 建设工程施工索赔事件 产生的原因及分类
• 9.2.2 索赔事件的分类
➢ 1. 按索赔目的分类 (1) 工期索赔 (2) 费用索赔
• 9.1.3 索赔成立的条件
a一建《建筑实务》建筑工程施工索赔的应用
1A420202建筑工程施工索赔的应用本章重点：索赔分类（目的（2个）和成因（3个））；索赔成立的条件（3个）；索赔证据（合同；法律﹑法规；工程惯例）；索赔程序（3个28天）。
—、施工索赔的计算方法(一）工期索赔的计算方法( 1 )网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期（关键线路）计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。
( 2 )比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工程工期。
(3)其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；也可通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。
(二）费用索赔计算方法(1)总费用法：又称为总成本法，通过计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。
(2)分项法：按照工程造的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。
可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。
二、建筑工程施工合同反索赔(2)反索赔的主要内容：1 )延迟工期的反索赔。
在工程建设项目建设中，承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和设计内容，延迟交付工程，影响了发包方对施工项目的使用和运营生产，造成发包方的经济损失。
因此，发包方可就该事件向承包方进行反索赔。
承包方依据合同的约定和拖延的工期等因素对发包方的损失进行赔偿。
2 )工程施工质量缺陷的反索赔。
在工程建设项目建设中，当出现承包方所使用的建筑材料或设备不符合合同规定；工程质量没有满足施工技术规范、验收规范的规定；出现质量缺陷而未在质量缺陷责任期满之前完成质量缺陷的修复工作，发包方可就该事件进行反索赔。
3 )合同担保的反索赔。
承包方在项目建设过程中，按照规定对合同的相关内容进行担保（例如预付款的合同担保等），当承包方没有按照合同约定的内容履行合同义务，发包方可就该事件进行反索赔，承包方及其担保单位应承担反索赔的经济损失。
施工单位索赔规章制度模板
施工单位索赔规章制度模板
第一条为规范施工单位索赔行为，保障工程建设各方的合法权益，维护合同公平性和工
程质量，特制定本规章。
第二条施工单位索赔应遵循公平合理、诚实信用、依法合规的原则。
第三条本规章适用于参与工程建设的施工单位，特别是适用于在工程建设过程中提出索
赔申请的施工单位。
第四条对工程相关索赔，施工单位应当提供充分的申请证据，包括但不限于合同条款、
工程变更确认书、图纸设计文件、施工记录、验收文件等。
第五条索赔申请应按照索赔程序进行，施工单位应在规定时间内提出索赔申请并提交必
要材料。
第六条申请经审批批准后，应当及时支付索赔金额，确保施工单位的合法权益不受损害。
第七条若因施工单位索赔造成的损失，应当由申请单位承担责任，双方可协商解决，如
协商不成可通过法律途径解决。
第八条对于恶意索赔行为，施工单位将承担相应的法律责任。
同时，相关部门有权取消
其参与工程建设的资格。
第九条对于索赔金额较大的案件，相关部门将会进行审核，并作出具体处理结果。
第十条本规章自公布之日起生效。
第十一条本规章最终解释权归工程建设管理部门所有。
以上规章经过协商讨论并报领导批准，特此制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第九章建设工程施工索赔一、单项选择题1索赔是（C ）。
A、只是承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔。
2、由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的（）索赔。
A、费用B工期C工期和费用D工期、成本和利润3、D（ C ）即承包人的该项索赔要求虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
A、工程变更索赔B工程加速索赔C合同被迫终止索赔D合同中默示的索赔4、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（）。
A、只能向有合同关系的对方提出索赔B工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力C工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬D索赔处理应尽可能协商达成一致5、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。
A、发生后的28天内B全部消除后C、影响结束后的14天内D影响结束后的28天内6、工程师在接到承包商提交的索赔报告后，首先应（ B ）DoA、确认责任归属B对事件进行分析C审查承包人提出的索赔补偿要求D客观分析事件发生的原因7、业主的索赔主要根据（）提出。
A、施工质量缺陷B设计变更C工程量减少D施工进度计划修改8、如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失（B ）必须承担合同规定的相应赔偿责任。
A、工程师B发包人C监理单位D承包人9、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于（）。
A、不可原谅的延期B可原谅并给予补偿费用的延期C承包人应承担的风险责任D可原谅但不给予补偿费用的延期10、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（ C ）。
A、不批准顺延工期B应批准顺延期1天C应批准顺延工期2天D应批准顺延工期3天11、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B ）。
A、现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据12、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（）进行的分类。
A、索赔目的B索赔起因C索赔的合同依据D索赔事件的性质13、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。
该索赔的类型属于（B ）C°（2010年真题）A、工程延误索赔B工程变更索赔C工程加速索赔D合同工期索赔14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（B ）。
（2011年真题）A、承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失15、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。
A、承包人必须接受B不具有强制性的约束力C仲裁机构应予以认可D排除了法院的诉讼管辖16、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ D ）。
（2011年真题）A、顺延合同工期，给予费用补偿B顺延合同工期，不给予费用补偿C不顺延合同工期，给予费用补偿D缩短合同工期，给予费用补偿17、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（A）。
（2010年真题）A、通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期二、多项选择题1、按索赔目的可将索赔分为（BC ）。
A、工程延误索赔B工期索赔C费用索赔D工程加速索赔E、意外风险和不可预见因素索赔2、以下有关索赔的说法中，正确的是（）。
A、在确定合理的补偿额时，工程师应与承包人就索赔的处理协商B工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼3、工程师对工程索赔的影响主要是（）。
A、工程师可能会引起承包人的索赔B工程师无权单方面作出索赔处理决定C工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D工程师在争议的仲裁中作为见证人E、工程师在争议的诉讼过程中作为见证人4、监理工程师处理索赔原则有以下几个方面：（CDE ）BCDEA、代表施工方的基本观点B必须从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动C按合同约定行事D按法律规定行事E、从事实出发，实事求是5、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。
A、不可预见的外界条件B施工中遇到文物和古迹C异常不利的气候条件D业主或其他承包人的干扰E、后续法规的调整6、承包人提出费用索赔中的人工费包括（ADE ）ABC,A、增加工作内容的人工费B停工损失费C工作效率降低的损失费D闲置人员在停工期内的福利费E、计日工费7、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是（AD ）ADE。
A、公共当局引起的延误B对竣工检验的干扰C业主提前占用工程D业主的干扰E、变更导致竣工时间的延长8、工期索赔计算中的比例计算法不适用（）事件的索赔。
A、增加工程量B删减工程量C变更施工顺序D加速施工E、受干扰延期9、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（CDE ）ABCEA、承包人以前已表明放弃索赔B承包人未遵守意向通知要求C发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D损失计算不足E、合同依据不足10、工程师对索赔的预防和减少要做到（）。
A、正确理解合同规定B尽量为承包人提供力所能及的帮助C建立和维护工程师处理合同事务的威信D做好日常监理工作，随时与承包人保持协商E、始终以业主的利益为重11、索赔报告的内容应包括（AB ）ABC吕A、事件发生的原因B索赔的依据C索赔要求补偿的款项D双方的责任E、工期展延天数12、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。
承包人可以提供的证据包括（）。
A、经工程师认可的施工进度计划B各类财务凭证C中期支付工程进度款的单证D招标文件E、合同履行中的来往信函13、为使索赔得到公正合理的解决，工程师必须遵守（）等基本原则。
A、批评教育B公正C自愿D协商一致E、平寺14、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有（）。
A、分包工程部位B审查分包商资质C协调分包工程的施工D检查分包工程使用的材料E、参与计量分包人完成的永久工程15、以下对索赔的表述中，正确的是（CD ）ACDA、索赔要求的提出不需经对方同意B索赔依据应在合同中有明确根据C应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书D工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定16、依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A、延误发放图低B不可预见的外界条件C业主提前占有工程D不可抗力事件造成的损害E、异常不利的气候条件17、工程师通常在（BC ）情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
BCDEA、索赔事项属于发包人的责任B事实依据不足C损失计算夸大D承包人未遵守意向通知要求E、承包人必须提供进一步的证据18、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。
A、业主延误移交施工现场B不可抗力造成的损失C业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D对竣工检验的干扰E、施工中遇到异常恶劣气候条件的影响19、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。
A、事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E、按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告20、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（CDE ）。
（2010年真题）A、招标文件B招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C技术文件中提供的地质资料D工程师发布的书面指令E、检查和试验记录21、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（AB ）。
（2011年真题）A、延误发放图纸B不可预见的外界条件C其他承包商的干扰D公共当局引起的延误E、异常不利的气候条件答案部分一、单项选择题1、C。
本题考查的是索赔的特征，索赔的特征包括特征：①索赔是双向的；②只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；③索赔是一种未经对方确认的单方行为。
参见教材P177。
2、A。
本题考查的是施工索赔的分类。
参见教材P179。
3、D。
本题考查的是默示索赔的含义，合同中默示的索赔是指承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。
参见教材P17 8。
4、C o本题考查的是索赔程序。
如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。
参见教材P181o5、Do本题考查的是索赔程序。
如果索赔事件的影响持续存在，承包人应安工程师的合理要求的时间间隔，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求，在该项索赔事件的影响结束后28天内，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。
参见教材P180o6、Do本题考查的是索赔程序。
工程师在接到承包商提交的索赔报告后，首先应客观分析事件发生的原因。
参见教材P180。
7、A。
本题考查的是索赔程序。
发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的质量缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否同意工程师的处理意见。
参见教材P183。
8、B。
本题考查的是工程师对索赔的管理。
参见教材P184o9、D。
本题考查的是工程师对索赔的管理。
参见教材P187o10、G本题考查的是工程师对索赔的管理。
300X 10/1500=2 天。
参见教材P187o11、B本题考查的是索赔程序。